Anexa 1/2012 Documentaţii standardizate aferente contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru ''proiectare şi execuţie staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale''

M.Of. 410 bis

În vigoare
Versiune de la: 20 Iunie 2012
Anexa 1/2012 Documentaţii standardizate aferente contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru ''proiectare şi execuţie staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale''
Dată act: 6-iun-2012
Emitent: Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

Capitol 0

Fişa de date şi formulare

Secţiunea

Fişa de date

 

Formulare

Capitol 1

Clauze contractuale obligatorii

Secţiunea

Condiţii Speciale si Generale de Contract pentru proiectare si execuţie Lucrări

Capitolul 2

Caiet de sarcini - Specificaţii tehnice

Secţiunea 1

Specificaţii Generale

 

2.1.1 Cadrul General - CS

 

2.1.2 Cadrul General - CG

Secţiunea 2

Specificaţii Civile

 

2.2.1 Lucrări Civile - CPS

 

2.2.2 Lucrări Civile - CG

Secţiunea 3

Specificaţii Mecanice

 

2.3.1 Lucrări Mecanice - CSP

 

2.3.2 Lucrări Mecanice - CG

Secţiunea 4

Specificaţii Electrice

 

2.4.1 Lucrări Electrice si ICA - CSP

 

2.4.2 Lucrări Electrice si ICA - CG

Secţiunea 5

Specificaţii de Proces

 

2.5.1a Proces Tehnologic Apa Uzata

 

2.5.1b Proces Tehnologic Apa

Secţiunea 6

Testare

 

2.6.1a Testare - CSP - Apa Uzate

 

2.6.1b Testare - CSP - Apa

 

2.6.2a Testare - Cerinţe Generale - Apa Uzate

 

2.6.2b Testare - Cerinţe Generale - Apa

Secţiunea 7

Instruire, Întreţinere şi Operare

 

2.7.1 Întreţinere şi operare

 

2.7.2 Întreţinere si operare - CG

Capitol 3

Caiet de sarcini - Planse

Secţiunea

3.1 Lista planse

Capitol 4

Caiet de sarcini - Liste

Secţiunea 1

Oferta

 

4.1. Anexa la Oferta

Secţiunea 2

Susţinere tehnica

 

Susţinere tehnica si financiara

Secţiunea 3

Propunerea Contractorului

 

4.3.1.a Liste de garanţii - Apa Uzata

 

4.3.1.b Liste de garanţii - Apa

 

4.3.2.a Lista Apa

 

4.3.2.b Lista Apa Uzata

 

4.3.3. Cerinţe de proiectare

Secţiunea 4

Liste de Plăţi

 

4.4. Liste de Plăţi

Capitol 5

Caiet de sarcini - Informaţii care fac parte din contract

Secţiunea

Informaţii care fac parte din Contract

Capitol 6

Caiet de sarcini - Informaţii care nu fac parte din contract

Secţiunea

Informaţii care nu fac parte din Contract

 

Grilă de evaluare

PARTEA 1:FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI STAŢII DE TRATARE A APEI, STAŢII DE EPURARE A APELOR REZIDUALE
SECŢIUNEA I:AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
1.I.1. DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate:

Cod poştal:

Ţara:

Punct(e) de contact:

În atenţia .......

Telefon:

E-mail:

Fax:

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL):

Adresa profilului cumpărătorului (URL):

Alte informaţii pot fi obţinute la:

|_| Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

|_| Altele: completaţi anexa A.I

Caietul de sarcini, documentaţia specifică (pentru concesiuni) şi/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:

|_| Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

|_| Altele: completaţi anexa A.II

Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

|_| Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

|_| Altele: completaţi anexa A.III

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile: 9 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)

2.I.2. TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

|_| Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

|_| Agenţie/birou naţional sau federal

|_| Colectivitate teritorială

|_| Agenţie/birou regional sau local

|_| Organism de drept public

|_| Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană

|_| Altele (precizaţi): ................

x Servicii publice generale

|_| Apărare

|_| Ordine şi siguranţă publică

|_| Mediu

|_| Afaceri economice şi financiare

|_| Sănătate

|_| Construcţii şi amenajări teritoriale

|_| Protecţie socială

|_| Recreere, cultură şi religie

|_| Educaţie

|_| Altele (precizaţi): ............

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da |_| nu x

Sau, după caz

|_| Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică

|_| Electricitate

|_| Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului

|_| Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi

x Apă

|_| Servicii poştale

|_| Servicii feroviare

|_| Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz

|_| Activităţi portuare

|_| Activităţi aeroportuare

SECŢIUNEA II:OBIECTUL CONTRACTULUI
1.II.1. DESCRIERE

II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea contractanta

Proiectare si execuţie de lucrări aferente proiectului _____________________ (se va completa de autoritatea contractanta)

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

a) Lucrări x

b) Produse |_|

c) Servicii |_|

Executare |_|

Proiectare şi executare x

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrări, conform cerinţelor specificate de autoritatea contractantă |_|

Cumpărare |_|

Leasing |_|

Închiriere |_|

Închiriere cu opţiune de cumpărare |_|

O combinaţie între acestea |_|

Categoria serviciilor: nr. |_|_|

(Pentru categoriile de servicii 1-27, consultaţi anexa II la Directiva 2004/18/CE).

Locul principal de executare

........................

Cod NUTS |_|_|_|_|_|_|

Locul principal de livrare

........................

Cod NUTS |_|_|_|_|_|_|

Locul principal de prestare

........................

Cod NUTS |_|_|_|_|_|_|

II.1.3) Procedura implică

Un contract de achiziţii publice x

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) |_|

Încheierea unui acord-cadru |_|

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)

Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici |_|

Numărul |_|_|_| sau, după caz, numărul maxim |_|_|_| de participanţi la acordul-cadru preconizat

Acord-cadru cu un singur operator economic |_|

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru

da |_| nu |_|

Dacă DA,

Reluarea competiţiei se va face în SEAP:

da |_| nu |_|

__________________________________________

(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui acord-cadru)

Durata acordului-cadru: Durata în ani: |_|_| sau în luni: |_|_|_|

Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani:

.........................

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre):

Valoarea estimată fără TVA: _________________

intervalul: între _____________ şi _______________



Monedă: ________ sau

Monedă: ________

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor

Lucrările de construcţie pentru proiectarea şi execuţia unei staţii de epurare/staţii de tratare în localitatea .................(se va completa de autoritatea contractanta) includ:

a) Activităţile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statia de epurare/statia de tratare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentaţie necesara pentru obţinerea autorizaţiilor de constructie.

b) Elaborarea documentaţiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei

c) Lucrari de constructie

d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

e) Testare si punere în functiune

f) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de ........... luni (se va completa de autoritatea contractanta)

h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

 

Vocabular principal

 

Obiect principal

Cod CPV 45000000-7

Cod CPV 71322000-1

Lucrări de construcţii

Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Obiect(e) suplimentar(e)

Nota: Se va completa de Autoritatea Contractanta in funcţie de specificul lucrărilor incluse in proiect

 

 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA) da |_| nu |_|

Se va bifa în funcţie de valoarea stabilita pentru DST.

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi da |_| nu x

anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):

un singur lot |_|

unul sau mai multe loturi |_|

toate loturile |_|

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da x nu |_|

Ofertantul poate sa prezinte propria soluţie tehnica, tehnologiile si fluxurile tehnologice propusa/propuse cu condiţia ca acestea sa fie in deplina concordanta cu Cerinţele Autorităţi Contractante din Caietul de Sarcini.

2.II.2. CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate opţiunile) (se va completa de autoritatea contractantă)

_________________________________________________________________________________

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): __________________

Monedă: __________

sau intervalul:

între _________ şi __________ Monedă: ___

II.2.2) Opţiuni (după caz) da |_| nu |_|

Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric

După caz, aplicarea prevederilor art. 252 lit. k) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă da, descrierea acestor opţiuni:

În cazul contractelor în care se optează pentru aplicarea prevederile art. 252 lit. k din OUG nr. 34/2006, valoarea estimată va fi suma dintre valoarea estimată fără TVA a contractului iniţial si valoarea fără TVA a lucrărilor similare care vor fi achiziţionate ulterior.

Atât în documentaţia de atribuire cât şi în anunţul de participare se va evidenţia distinct, valoarea estimată fără TVA a contractelor iniţiale faţă de care autoritatea contractantă va evalua propunerile financiare ale ofertanţilor

Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:

în luni: |_|_| sau în zile: |_|_|_|_| (de la data atribuirii contractului)

Numărul de prelungiri posibile (după caz): |_|_|_| sau interval: între |_|_|_| şi |_|_|_|

Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: |_|_| sau în zile: |_|_|_|_| (de la data atribuirii contractului)

II.2.3 Procentul minim de lucrări/servicii care urmează să fie atribuite de concesionar unor terţi (după caz, în cazul contractelor de concesiuni)

3.II.3. DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata în luni: |_|_| sau în zile: |_|_|_|_| (de la data atribuirii contractului)(se va completa de autoritatea contractantă)

4.II.4. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea preţului contractului da |_| nu |_|

În cazul in care se va bifa "Da " ajustarea preţului se va realiza ţinând cont de indicii statistici. Aceste informaţii se vor regăsi şi la nivelul clauzelor contractuale.

Se va completa în funcţie de valoarea şi durata contractului de achiziţie publică. În cazul în care se optează pentru ajustarea preţului contractului, se va preciza ca ajustarea se aplica pentru restul rămas de executat după primele 12 luni de la data semnării contractului pe baza indicilor preturilor de consum publicaţi de Institutul National de Statistica:

Sn = S0*IPC/100

Unde:

Sn= valoarea actualizata a situaţiei lunare de lucrări pentru luna de decontare "n "

S0 = valoarea situaţiei lunare de lucrări în luna de decontare "n " calculata în preţuri valabile la data semnării contractului.

IPC = indicele preturilor de consum total aferent perioadei de la semnarea contractului pana la emiterea situaţie de lucrări supusa ajustării

SECŢIUNEA III:INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
1.III.1. CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garanţie de participare da x nu |_|

Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantum de ................ lei.

Garanţia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Garanţia de participare până la 5000 lei se poate constitui şi prin numerar la casieria autorităţii contractantă.

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: ......... zile de la termenul limită de primire a ofertelor (perioada aleasa va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei).

În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.

Garanţia de participare emisă în altă limbă decât română va fi prezentată în original şi va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română.

(Model orientativ Formular nr. 1)

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie da x nu |_|

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea fără TVA a contractului fără TVA şi se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

În cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (făcând dovada în acest sens) garanţia de bună execuţie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în documentaţia de atribuire.

(Model orientativ Formular nr. 2)

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante

Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse)

____________________(se va completa de autoritatea contractanta in conformitate cu proiectul aprobat) ________________

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz)

Asociere în conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 - (Model orientativ - Formular nr. 3/ şi Formular nr. 3A)

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) da |_| nu x

III.1.5. Legislaţia aplicabilă

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul 314/2010 al Preşedintelui ANRMAP

- Ordinul 302/2011 al Preşedintelui ANRMAP

- Ordinul 313/2011 al Preşedintelui ANRMAP

- Ordinul 509/2011 al Preşedintelui ANRMAP

- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica, cu modificările şi completările ulterioare

- Hotărârea de Guvern nr. 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica.

- Hotărârea de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

- Ordonanţa de urgenta nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

- Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/2001, modificată.

- Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

- Hotărârea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

- H.G. 766/1997 privind privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

- HG nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului general si al metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii.

- HG nr. 1072/2003 privind avizarea de catre ISC a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice.

- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare.

- HG nr. 925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

- Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

- Ordonanta de urgenta nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative.

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie

- Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"

- Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

- HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

- Standarde naţionale si reglementari tehnice in domeniu.

- Legislaţie disponibilă pe: www.anrmap.ro

(după caz, si alte acte normative în legătură cu obiectul contractului)

............................................(se va mai putea adăuga de autoritatea contractantă) ...........

2.III.2. CONDIŢII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor

1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180

Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale.

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere (completare Formular nr. 4)/ Cazier judiciar al operatorului economic/ Cazier judiciar al administratorului/directorului general

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181

Condiţie de calificare: autoritatea contractantă nu va califica ofertantul care înregistrează datorii la bugetul consolidat precum şi la cel local (indiferent de cuantumul acestora)- documentele prezentate trebuie să ateste îndeplinirea obligaţiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice române documentele se prezintă în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul iar pentru persoanele juridice străine documentele se prezintă în original sau copie conformă cu originalul şi vor fi însoţite de traducere autorizată şi legalizată.

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere (completare Formular nr. 4)

3. Declaraţie "Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă"

Documente de confirmare: Declaraţie pe proprie răspundere (completare Formular nr. 5)

4. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691

Documente de confirmare: Declaraţie pe proprie răspundere (completare Formular nr. 6)

Pentru aceasta declaraţie, persoanele ce deţin funcţii de decizie in cadrul autorităţii contractante in ceea ce priveşte organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului menţionat sunt următoarele: ............................................................................................................................

(În ceea ce priveşte persoanele cu funcţie de decizie la care trebuie raportat conflictul de interese in sensul art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, menţionati persoanele cu functie de decizie din cadrul autorităţii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, nu va limitaţi doar la factorii de decizie importanti)

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Pentru persoanele juridice române documentele se prezintă în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul iar pentru persoanele juridice străine documentele se prezintă în original sau copie conformă cu originalul şi vor fi însoţite de traducere autorizată şi legalizată.

Pentru persoanele juridice române

Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora iar pentru activitatea specifică domeniului obiectului contractului să se facă dovada autorizării conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.

Pentru persoanele juridice străine

Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, conforme legii ţării de rezidenţă a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)

- Prezentarea Certificatului de Rezidenţă Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declaraţie valabile pentru anul calendaristic în curs

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate

Modalitatea de îndeplinire

Cerinţa nr. 1

Cifra medie de afaceri globală pe ultimii 3 (trei) ani să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului în suma de .............................. (se va completa de autoritatea contractantă în funcţie de valoarea estimată a contractului)

Documente relevante:

bilanţul contabil sau extrase de bilanţ înregistrat la organele competente, raport de audit, după caz, sau orice alte documente echivalente.

Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referinţă publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.

Modalitatea de îndeplinire

Declaraţie privind cifra de afaceri ( Completare Formular nr. 7)

Cerinţa nr. 2

Disponibilităţi băneşti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim "X " luni de derulare a contractului, conform graficului de execuţie, în valoare de ______ (suma solicitată, pentru a nu fi considerată restrictivă, se va calcula după formula:

S = valoare estimata contract/perioada de derulare a contractului X perioada solicitata de autoritatea contractanta

S reprezintă suma sau plafonul maxima/maxim impusa/impus

Modalitatea de îndeplinire

Scrisoare din partea băncilor/societăţi finanţatoare că deţin acces la finanţare în suma de ____ şi pentru o perioadă de ______ luni.

Modalitatea de îndeplinire

Scrisoare din partea băncilor/societăţi finanţatoare că deţin acces la finanţare în suma de ____ şi pentru o perioadă de ______ luni.

În cazul în care candidatul îşi demonstrează situaţia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, incheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.

Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6.

III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate

Modalitatea de îndeplinire

Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani din care sa rezulte:

Cerinţa nr. 1:Pentru contracte de proiectare si executie

Statii de Tratare a Apei:

Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a proiectat si executat: ( se va selecta dupa caz):

- Pentru statii de tratare a apei cu o capacitate mai mica de 30 l/s ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a cel putin unei statii de tratare a apei in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

- Pentru statii de tratare a apei cu o capacitate cuprinsa intre 30 l/s si 80 l/s ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a 2 statii de tratare a apei cu o capacitate de minim 30 l/s fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

- Pentru statii de tratare a apei cu o capacitate cuprinsa intre 80 l/s si 1000 l/s ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a 2 statii de tratare a apei cu o capacitate de minim 80 l/s fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

-Pentru statii de tratare a apei cu o capacitate mai mare de 1000 l/s ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a 2 statii de tratare a apei cu o capacitate de minim 1000 l/s fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

Cerinta 2: Pentru Contracte de proiectare si executie

Statii de Epurare A Apei:

- Pentru statii de epurare a apei uzate cu o capacitate mai mica de 2000 PE (populatie echivalenta) ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a cel putin unei statii de epurare a apei uzate, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

- Pentru statii de epurare a apei uzate cu o capacitate intre 2000 PE si 10 000 PE ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a cel putin unei statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

- Pentru statii de epurare a apei uzate cu o capacitate intre 10 000 PE si 50 000 PE ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a 2 statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 10 000 PE fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

- Pentru statii de epurare a apei uzate cu o capacitate mai mare de 50 000 PE si mai mica sau egala cu 150 000 PE ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a 2 statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 50 000 PE fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

- Pentru statii de epurare a apei uzate cu o capacitate mai mare de 150 000 PE si mai mica sau egala cu 500 000 PE ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a 2 statii de epurare a apei cu o capacitate de minim 150 000 PE fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

- Pentru statii de epurare a apei uzate cu o capacitate mai mare de 500 000 PE ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a 2 statii de epurare a apei cu o capacitate de minim 500 000 PE fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:

- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autorităţile contractante la finalizarea contractelor. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, obiectul, capacitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) şi, în cazul lucrarilor, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora;

- procesul-verbal de recepţie finala/ procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care sa ateste faptul ca lucrările au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, copii dupa parti ale contractului/contractelor declarate, din care sa rezulte denumirea contractului, beneficiarul/partile contractante, data incheierii contractului, obiectul, valoarea si durata contractului sau documentele constatatoare eliberate de autorităţile contractante la finalizarea contractelor din care sa reiasa informatiile de mai sus;

- recomandări din partea beneficiarului/clientului respectiv.

Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.

În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţia prevăzută de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

Completare Formular 8

1. În cazul contractelor ce prevăd atat lucrari noi cat si de reabilitare ofertantul va trebui sa furnizeze dovada proiectarii si executiei unui obiectiv similar nou.

2. Pentru contracte ce includ mai multe obiective similare din punct de vedere tehnologic dar de capacitati diferite ofertantului i se va cere sa faca dovada indeplinirii cerintelor pentru obiectivul cu capacitatea ceea mai mare sau obiectivul cel mai complex.

Capacitatea tehnica şi/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.

În cazul în care candidatul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art.69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B si Formular nr. 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţia prevăzută de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate

Modalitatea de îndeplinire

Cerinţa nr. 1

Implementarea Standardului de Management al Calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atestă că acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calităţii pentru activităţile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.

Operatorii economici care nu deţin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care să ateste conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleaşi metode din standard, trebuie să dovedească că îndeplinesc nivelurile de performanţă stabilite de acesta.

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atestă că acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calităţii pentru activităţile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.

Operatorii economici care nu deţin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care să ateste conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleaşi metode din standard, trebuie să dovedească că îndeplinesc nivelurile de performanţă stabilite de acesta.

Cerinţa nr. 2

Implementarea Standardului de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atestă că acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activităţi care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.

Operatorii economici care nu deţin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care să demonstreze că acţiunile/activităţile pe care le aplică în îndeplinirea contractului de lucrări, nu afectează mediul.

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atestă că acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activităţi care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.

Operatorii economici care nu deţin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care să demonstreze că acţiunile/activităţile pe care le aplică în îndeplinirea contractului de lucrări, nu afectează mediul.

III.2.4) Contracte rezervate (după caz) da |_| nu x

Contractul este rezervat unor ateliere protejate |_|

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate |_|

III.3. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii da |_| nu x

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:

După caz, menţionaţi care profesie (concurs de soluţii)

______________________

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective da |_| nu x

SECŢIUNEA IV:PROCEDURĂ
1.IV.1. PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire Offline x On line |_|

IV.1.1.b) Tipul procedurii (se va completa de autoritatea contractantă în funcţie de valoarea estimată a contractului)

Licitaţie deschisă x

Licitaţie restrânsă |_|

Licitaţie restrânsă accelerată |_|

Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:

____________________________________

cerere de oferte |_|

Negociere |_|

Au fost deja selectaţi candidaţi da |_| nu |_|

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare

Negociere accelerată |_|

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:

_________________________________________________________

Dialog competitiv |_|

Concurs de soluţii |_| Deschis |_| Restrâns |_|

Numărul de participanţi estimat |_|_|_| sau numărul minim |_|_|_|/ numărul maxim |_|_|_|

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe

(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)

Număr de operatori economici preconizat |_|_|_|

sau Număr minim preconizat |_|_|_| şi, după caz, număr maxim |_|_|_|

:Criterii de preselecţie

_________________________________________________________________________

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv)

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate da |_| nu |_|

2.IV.2. CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluţii)

IV.2.1) Criterii de atribuire (după caz,bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare sau enumeraţi criteriile de atribuire în cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor în cazul concursului de soluţii)

 

Cel mai mic preţ |_|

 

sau

 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte x

 

x criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile)

 

1. Punctaj financiar: Preţul ofertei

50%

Pentru cel mai mic preţ ofertat se acorda maximul de punctaj

Pentru alt preţ ofertat decât cel mai mic se acorda punctaj conform formulei:

Pp = [Preţmin/ Preţn ] x 50

Unde:

- Pp este punctajul obţinut de oferta n

- Preţmin - cel mai mic preţ ofertat

- Preţn - preţul ofertei n

2. Punctaj tehnic: Costul operaţional total calculat ca şi cost operaţional anual maxim garantat înmulţit cu 25

50%

Pentru cel mai mic cost operaţional (CO) total rofertat se acorda maximul de punctaj

Pentru alt cost operaţional ofertat decat cel mai mic se acorda punctaj conform formulei:

PCO = [COmin/ COn ] x 50

Unde:

- PCO este punctajul obţinut de oferta n

- COmin - cel mai mic cost operaţional ofertat

- COn - cost operaţional aferent ofertei n

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică da |_| nu x

 

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)

_____________________________________________________

 

IV.2.3. "Numele participanţilor deja selectaţi ( în cazul unui concurs de soluţii restrâns)"

________________________________________________________

 

3.IV.3. INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)

___________________________________________________________

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da |_| nu |_|

Dacă da,

Anunţ de intenţie |_| Anunţ despre profilul cumpărătorului |_|

Numărul anunţului în JO: |_|_|_|_|/S |_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_| din |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (zz/ll/aaaa)

Alte publicări anterioare (după caz) |_|

Numărul anunţului în JO: |_|_|_|_|/S |_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_| din |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (zz/ll/aaaa)

Numărul anunţului în JO: |_|_|_|_|/S |_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_| din |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (zz/ll/aaaa)

Anunţ de intenţie

Numărul şi data publicării în SEAP

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

|__| |__| |__| |_| |__| |_| |_| |__| |__| |__| |__| |_| |_| |__| |__| |__| |__| |X| |_| |__| |__| |__|

Altele: __________________________________________________

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise,cerere de oferte) (se va completa de autoritatea contractanta)

durata în luni: |_|_|_| sau în zile: |_|_|_| (de la termenul limită de primire a ofertelor)

IV.3.8) Recompense şi juriu ( în cazul unui concurs de soluţii)

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime da |_| nu x

Dacă da, numărul şi valoarea primelor care urmează să fie acordate (după caz) ___________________________________________________________

IV.3.8.2) Detalii privind plăţile către toţi participanţii (după caz)

__________________________________________________________

IV.3.8.3) Contracte atribuite în urma concursului: Contractele de servicii atribuite în urma concursului vor fi atribuite câştigătorului sau unuia dintre câştigătorii concursului da |_| nu x

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantă/entitatea contractantă da |_| nu x

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectaţi (după caz)

4.IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Se prezintă informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel încat aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini. Dupa caz, se vor indica formularele ce trebuie completate.

Propunerea tehnica va contine cel putin informatiile de mai jos:

Organizarea Lucrarilor (Formular nr. 12)

a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:

Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamanetul in cauza, prin elaborarea unei planse care sa prezinte urmatoarele:

1. Limitele instalatiilor de proces

2. Conductele, canalele si camerele principale

3. Clădiri

4. Zone de depozitare

5. Accese în santier

6. Lucrări temporare

Plansa va include dimensiuni si etichete.

b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul)

Ofertantul va demonstra ca facilitatiile/instalatiile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame. Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor lucrarilor existente vor fi prezentate.

Caracteristici tehnice ale ofertei (Formular nr. 13)

a) Profilul hidraulic

Ofertantul va prezenta o plansa cu profilul hidraulic care sa arate fluxul pentru procesul de tratare a apei si gratarele pentru procesul de tratare a namolului.

Profilele vor include cote hidraulice si cerinte pentru pompare.

b) Procesul de tratare/ epurare

Ofertantul va prezenta urmatoarele:

1. O descriere pentru fiecare dintre etapele de tratare din oferta sa.

2. O descriere a instalatiilor care se vor utiliza in fiecare etapa de tratare/epurare, inclusiv metoda de operare si argumentele pentru includerea in procesul de tratare/epurare.

3. Abordarea asupra controalelor pentru procesul de tratare/epurare propus.

4. Detalii asupra echipamentelor de instrumentare si masurare (ex. debite, solutii, elctricitate) incluse in oferta.

5. Detalii despre echipamentul electric de pornire/oprire incluse in oferta.

Ofertantul va demonstra ca:

6. Etapele de tratare din oferta sa sunt adecvate pentru obtinerea nivelelor de tratare/epurare specificate în Autorităţii Contractante

7. Oferta sa este adecvata pentru parametrii de calitate si volum specificati in Cerintele Angajatorului.

Punctele (1) - (7) de mai sus vor fi sustinute prin elemente de text descriptiv, insotit de calcule, desene, diagrame de conducte si instrumentaţie, manuale si liste ale producatorilor de echipamente.

c) Pentru staţiile de epurare ape uzate - procesul de tratare a namolului

Ofertantul va prezenta urmatoarele:

1. O descriere a fiecareia dintre etapele de tratare a namolului incluse in oferta sa.

2. O descriere a instalatiilor care se vor utiliza in fiecare etapa de tratare a namolului, inclusiv metoda de operare si argumentele pentru includerea in procesul de tratare.

3. Abordarea asupra controlului procesului de tratare a namolului.

4. Detalii asupra echipamentelor de masura si control (ex. debite, solutii, electricitate) incluse in oferta.

Ofertantul va demonstra ca:

5. Etapele de tratare a namolului din oferta sa sunt adecvate pentru obtinerea nivelelor de tratare specificate in Cerintele Autoritatii Contractante.

6. Oferta sa pentru tratarea namolului este adecvata pentru parametrii de calitate si volum specificati in Cerintele Autoritatii Contractante.

Punctele (1) - (6) de mai sus vor fi sustinute prin elemente de text descriptiv, insotit de calculce, desene, diagrame de conducte si instrumentatie, manuale si liste ale producatorilor de echipamente.

d) Costuri de operare si Garantii

Ofertantul va prezenta costurile de operare si garantiile detaliate in Capitolul 4.

e) Cerinte pentru mentenanta

Ofertantul va detalia cerintele pentru menetenanta pentru principalele echipamente incluse in oferta. Detaliile vor fi prezentate sub forma de liste si vor include:

1. Descrierea fiecarui echipament

2. Cerintele pentru mentenanta periodica

3. Senzitivitatea procesului legat de respectivul echipament

4. Durata de viata proiectata

f) Necesarul de instruire si experienta

Ofertantul va prezenta detalii despre urmatoarele, in relatie cu oferta sa:

1. O organigrama care sa arate structura, rolurile si responsabilitatile personalului care va indeplini operatiile necesar special pentru instruirea personalului care va indeplini operatiile.

2. Experienta specifica necesara personalului de operare.

Metodologia pentru realizarea lucrarii (Formular nr. 14)

Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale Lucrarilor.

Resurse (personal si instalatii/echipamente)-( Formular nr. 15)

Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Oferta tehnica va fi realizata in conformitate cu prevederile legale în vigoare, atât cu referire la elaborarea proiectului tehnic dar si cu referire la alte aspecte relevante.

Program - (Formular nr. 16)

Un program pentru proiectare si executie care sa ilustreze succesiunea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele:

1. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate.

2. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora.

3. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer.

4. Secventierea, derularea in timp si durata testelor.

5. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si pentru aprobarea acestora.

6. Perioadele pentru obtinerea autorizatiilor de constructie inainte de executarea lucrarilor.

7. Etape esentiale.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va prezenta in lei.

Propunerea financiara va conţine:

(a) Formularul de oferta

(b) Anexa la oferta

(c) Listele de preturi

Nota 1:

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Oferta trebuie să conţină următoarele documente, completate în mod corespunzător:

- Scrisoare de înaintare (Formular nr. 9)

- Împuternicire (Formular nr. 10)

- Formularul de Ofertă ( Formularul nr. 11) şi anexa la formularul de ofertă

- Garanţia de participare (Formular nr. 1)

- Toate celelalte documente solicitate (cf. cerinţelor de mai jos).

Ofertantul are dreptul de a-şi prezenta oferta în mai multe volume, cu condiţia includerii în ofertă a unui opis general care să identifice şi să numeroteze toate volumele, indicând şi cuprinsul acestora. De asemenea, fiecare dosar va avea un opis propriu, indicând numerotarea paginilor.

În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, acestea vor fi semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Ofertele (inclusiv anexele la acestea şi documentele doveditoare) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, având înscrise doar următoarele:

a) adresa Autorităţii Contractante;

b) denumirea contractului pentru care se depune oferta şi numărul de referinţă SEAP al anunţului de participare la procedura de atribuire a contractului;

c) precizarea "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA ...., ORA .... ".

d) numele/denumirea Ofertantului.

Plicul/coletul va conţine şi un CD cu o copie electronică a propunerii tehnice şi propunerii financiare. În cazul în care există discrepanţe între versiunea electronică şi versiunea tipărită, originală, va fi luată în considerare aceasta din urmă.

SECŢIUNEA VI:INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) da |_| nu x

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: __________________________

VI.2) Contractul/Concursul se înscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare da x nu |_|

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU (se va completa de autoritatea contractantă)

Tipul de finanţare:

Cofinanţare |_|

Credite externe cu garanţia statului |_|

Fonduri europene x Dacă da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibilă)

Alte fonduri. |_|

VI.3) ALTE INFORMAŢII (după caz)

Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc conţin acelaşi punctaj, autoritatea contractantă va desemna câştigător pe acel ofertant care a prezentat preţul cel mai scăzut. Dacă şi preţurile sunt egale, se va solicita ofertanţilor care au ofertat cel mai mic preţ o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărei nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de ......... luni si perioada de notificare a defectelor de ................ luni.

VI.4) CĂI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor

Adresă: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3 Bucureşti

Localitate: Bucureşti

Cod poştal: 030084

Ţară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: 0213104641

 

Adresă Internet (URL) www.cnsc.ro

Fax: 0213104642

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

E-mail:

Telefon:

 

Adresă Internet (URL)

Fax:

 

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)

Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim în condiţiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac (se va completa de către autoritatea contractantă cu adresa serviciului propriu de unde se pot obţine respectivele informaţii)

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

E-mail:

Telefon:

 

Adresă Internet (URL)

Fax:

 

PARTEA 2:
SUBCAPITOLUL 1:
(1)ANEXA nr. 1A: ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT
I.ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

Punct(e) de contact:

În atenţia:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Adresă Internet (URL):

II.ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE CAIETUL DE SARCINI ŞI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC)

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

Punct(e) de contact:

În atenţia:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Adresă Internet (URL):

III.ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

Punct(e) de contact:

În atenţia:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Adresă Internet (URL):

(2)ANEXA nr. 1B: INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. |_|_|_| DENUMIRE _____________________________

1) DESCRIERE SUCCINTĂ

____________________________________________________

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE)

 

Vocabular principal

Vocabular suplimentar (după caz)

Obiect principal

|_|_|.|_|_|.|_|_|.|_|_|-|_|

|_|_|_|_|-|_| |_|_|_|_|-|_|

Obiect(e)

suplimentar(e)

|_|_|.|_|_|.|_|_|.|_|_|-|_|

|_|_|.|_|_|.|_|_|.|_|_|-|_|

|_|_|.|_|_|.|_|_|.|_|_|-|_|

|_|_|.|_|_|.|_|_|.|_|_|-|_|

|_|_|_|_|-|_| |_|_|_|_|-|_|

|_|_|_|_|-|_| |_|_|_|_|-|_|

|_|_|_|_|-|_| |_|_|_|_|-|_|

|_|_|_|_|-|_| |_|_|_|_|-|_|

3) CANTITATE SAU DOMENIU

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): __________ Monedă: ___________

sau intervalul: între _____________________ şi _______________________ Monedă: ___________

(Valoarea se va exprima obligatoriu în moneda în care va fi exprimată valoarea estimată totală)

4) INDICAŢII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE ÎNCEPERE/DE FINALIZARE (după caz)

Durata în luni: |_|_| sau în zile: |_|_|_|_|

5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanţia de participare)

_Valoarea garanţiei de participare (numai în cifre) _____________

Monedă: (Valoarea se va exprima obligatoriu în moneda în care a fost exprimată valoarea estimată)

______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Utilizaţi prezenta anexă pentru fiecare lot -

SUBCAPITOLUL 2:Modele orientative FORMULARE - Proiectare şi Execuţie Lucrări

CUPRINS

Formular nr. 1 - Garanţie de participare

Formular nr. 2 - Garanţie de bună execuţie

Formular nr. 3 - Informaţii despre asociere

Formular nr. 3A - Acord de asociere

Formular nr. 4 - Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic

Formular nr. 5 - Declaraţia privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă

Formularul nr. 6 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691

Formular nr. 7 - Declaraţie privind cifra de afaceri globală

Formular nr. 7A - Angajament ferm privind susţinerea financiară

Formular nr. 7B - Declaraţie terţ susţinător economic şi financiar

Formular nr. 8- Declaraţie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrări executate

Formular nr. 8 A - Angajament Ferm privind susţinerea tehnică a ofertantului

Formular nr. 8B - Declaraţie terţ susţinător tehnic

Formular nr. 9 - Scrisoare de înaintare

Formular nr. 10 - Împuternicire

Formular nr. 11 - Formularul de ofertă

Formular nr. 12 - Organizarea lucrărilor

Formular nr. 13 - Caracteristici tehnice ale ofertei

Formular nr. 14 - Metodologia

Formular nr. 15 - Resurse

Formular nr. 16 - Program

(1)Formular nr. 1
BANCA/ SOCIETATEA DE ASIGURĂRI
___________________
(denumirea)
Garanţie de participare

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica
....................................... (se va completa cu denumirea obiectivului).
Către:
(se va completa adresa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ...................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) noi, ________________________ (denumirea băncii/societăţii de asigurări) _____________________________, având sediul înregistrat la ____________ (adresa băncii/societăţii de asigurări) ________________,
ne obligam în mod irevocabil şi condiţionat, fata de ........... sa plătim suma de__________________________, la prima sa cerere
(în litere şi în cifre)
scrisa şi după constatarea culpei ofertantului în conformitate cu contractul garantat. În cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a)ofertantul ____________ (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii) ______________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b)oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ___________ (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii) _________________ nu a constituit garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;
c)oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul _____________ (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii) ________________ a refuzat sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;
De asemenea, noi ______(denumirea băncii/societăţii de asigurări) ne obligam în mod necondiţionat şi irevocabil sa plătim în favoarea Autorităţii Contractante, la prima sa cerere de plata, suma de ________ solicitată de către aceasta în baza art. 2781 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Plata se va face în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nici o alta formalitate suplimentara din partea Autorităţii Contractante.
Prezenta garanţie este valabila pana la data de ______________________.
În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.
Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti romane.
Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________
(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare)
(2)Formular nr. 2: Formular de garanţie de bună execuţie
Către ....
Adresa: .................
Denumirea Contractului: ...................................(se va completa cu denumirea obiectivului) .....................
Am fost informaţi că (numele şi adresa Antreprenorului) (numit în continuare "Principal") este Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de bună execuţie.
La cererea Principalului, noi (numele şi adresa băncii) _________________________ ne angajăm prin prezenta în mod condiţionat şi irevocabil să vă plătim dumneavoastră, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total valoarea de _______________("Valoarea garantată", adică:_____________________) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise şi a declaraţiei dumneavoastră scrise după constatarea culpei "Principalului" care să menţioneze următoarele:
(a)Principalul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract, şi
(b)felul în care Principalul este în culpă.
Orice cerere de plată şi declaraţie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi declaraţia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră şi anume __________ (adresa băncii emitente a garanţiei), la data sau înaintea datei de (____ de zile după data estimată de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări) ________________________ ("data de expirare"), moment în care această garanţie va expira.
Am fost informaţi că Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei garanţii dacă Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare. Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii şi a declaraţiei dumneavoastră scrise menţionând faptul că Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis din motive imputabile Principalului, şi că valabilitatea acestei garanţii nu a fost prelungită.
Competenta sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garanţie de buna execuţie revine instanţelor judecătoreşti din România.
Data ______________________
Semnătura (semnături) ________[stampila organismului care furnizează garanţia] ____________
(3)Formular nr. 3 - Informaţii despre asociere
Către ________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) _________________________
Procedura de atribuire ____________________
Nr. invitaţie/ anunţ de participare ________________
Data limită pentru depunerea ofertei ______/______/20_ _
Subsemnatul(a) ........................................................................ (nume/prenume)........................................................(date de identificare), reprezentant împuternicit al ............................................................................................... (denumirea/ numele ofertantului)
în calitate de ofertant la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică declar pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale.
1.Denumirea liderului .....................................................................,
2.Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul
Adresa sediului ...........................................................................
..................................................................................................
Telefon .............................. Fax .............................. E-mail .............
3.Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere
a)..............................................................................................
b)..............................................................................................
c)..............................................................................................
Etc. .............................................................................................
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................
Numele şi prenumele semnatarului ......................................................
Capacitate de semnătură .......................................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului .....................................................
Ţara de reşedinţă .....................................................
Adresa .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................
Telefon/ Fax .....................................................
Data .....................................................
(31)Formular nr. 3A - Acord de asociere
Nr. .................... din ..................................
- CAPITOLUL I: PĂRŢILE ACORDULUI
- Art. 1: Prezentul acord se încheie între:
S.C. .................................................., cu sediul în ....................................., str. ................................. nr. .................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................ deschis la ............................................................... reprezentata de ...................................................... având funcţia de ........................................... în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C. ................................................, cu sediul în .................................., str. ................................ nr. .................., telefon ..................... fax ................................, înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................. deschis la ................................. reprezentata de ....................................... având funcţia de ........................................... în calitate de ASOCIAT
- CAPITOLUL II: OBIECTUL ACORDULUI
- Art. 2: Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea ............ conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...............
- CAPITOLUL III: TERMENUL ACORDULUI
- Art. 3: Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.
- CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
- Art. 4: Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie ................................................................ Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere ........................................................................................................., desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.
- Art. 5: Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.
- Art. 6: În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:
................................................................................................ % (în litere),
............................................................................................... .% (în litere)
- Art. 7: Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.
- Art. 8: Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.
- Art. 9: Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între .................................. (liderul de asociere) şi Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ..................................... în ........... exemplare.
LIDER ASOCIAT
semnătura
ASOCIAT 1
semnătura
NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.
(4)Formular nr. 4 - DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
a)nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b)mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c)în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
d)nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
(5)Formularul nr. 5 - Declaraţie privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă
Către ______________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) ___________________________
Procedura de atribuire ____________________
Nr. invitaţie/ anunţ de participare ________________
Data limită pentru depunerea ofertei ______/______/20_ _
I.Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ..........................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ....................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II.Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:
1.am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2.consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3.fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4.în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5.oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6.oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7.oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8.detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III.Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................
Numele şi prenumele semnatarului .....................................................
Capacitate de semnătură .......................................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului ....................................................
Ţara de reşedinţă .................................................
Adresa ................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ...............................................
Telefon/ Fax ..............................................
Data ...........................................
(6)Formularul nr. 6 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Către ___________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) ______________________
Procedura de atribuire ____________________
Nr. invitaţie/ anunţ de participare ________________
Data limită pentru depunerea ofertei ______/______/20_ _
Subsemnatul ___________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 69 1 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata şi cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ofertantul/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul/terţul susţinător (se alege cazul corespunzător şi se înscrie numele) _____________________ nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda»
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .......................................
Numele şi prenumele semnatarului ........................................
Capacitate de semnătură ..........................................
Detalii despre ofertant ..........................................
Numele ofertantului ..........................................
Ţara de reşedinţa ..........................................
Adresa ..........................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ..........................................
Telefon/ Fax ..........................................
Data ..........................................
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.
Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care ofertantul declara ca intenţionează sa subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata şi de către sub-contractor/sub-contractori şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecărui asociat/sub-contractant).
(7)Formularul nr. 7 - Declaraţie privind cifra de afaceri globală
Fiecare ofertant şi fiecare membru al asocierii va complete acest formular

Cifra de afaceri globală pentru ultimii 3 ani

Anul

Valoare

Moneda

Curs de schimb

Echivalent LEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media anuală a cifrei de afaceri

 

Informaţiile furnizate trebuie să facă referire la cifra de afaceri anuală a ofertantului sau a fiecărui membru al asocierii pentru fiecare an financiar încheiat sau în curs. Valorile vor fi prezentate în lei la cursul mediu de referinţă pentru fiecare an aferent perioadei solicitate, publicat de Banca Centrala Europeana.

Numele ofertantului

 

Semnătura persoanei autorizate

 

Data

 

(71)Formular nr. 7A - ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR
Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ............................. (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) ...................................................
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi, .................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată ..............................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării, ....................
Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)
Notă: Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind cifra de afaceri va fi îndeplinită în întregime de către o singură persoană, respectiv un singur terţ susţinător.
(72)Formular nr. 7B - DECLARAŢIE terţ susţinător economic şi financiar
Terţ susţinător economic şi financiar
..........................
(denumirea)
Declaraţie
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................. (denumirea terţului susţinător economic şi financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind resursele economico-financiare de care dispun şi care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică ............................ (denumirea contractului) sunt reale.
Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect .......................................................... ( obiectul contractului).
LISTA privind resursele economico-financiare care urmează a fi efectiv puse la dispoziţie ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

Nr. crt.

Denumire

Valoare

Forma de constituire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta declaraţie este anexă la "Angajamentul ferm" privind susţinerea noastră economico-financiară oferită ............................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) .............................. .
....................................................................
Data completării, ......................
Terţ susţinător,
.......................................
(semnătură autorizată)
(8)Formular nr. 8 - DECLARAŢIE privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nr. crt.

Obiect contract

Denumirea/nume beneficiar /client

Adresa

Calitatea prestatorului*)

Preţ contract sau valoarea lucrărilor executate (în cazul unui contract aflat în derulare)

Procent îndeplinit de prestator

(%)

Perioadă derulare contract**)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
____
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.
(81)Formular nr. 8A - Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale
..........................
(denumirea)
Angajament Ferm privind susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului _____________________
Către, ....................................
Adresa: ............................
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................... (se va completa cu denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la ....................... (adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .................................................................................................................. necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ............... (denumire operatorul) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi, .................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 190 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).
Data ................................
Terţ susţinător, ........................ (semnătura autorizata şi stampila) .......
Notă: Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind experienţa similară va fi îndeplinită în întregime de către o singură persoană, respectiv un singur terţ susţinător.
(82)Formular nr. 8B - DECLARAŢIE terţ susţinător experienţă similară
Terţ susţinător experienţă similară
..........................
(denumirea)
Declaraţie
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea terţului susţinător), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind experienţa similară, .............. pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică ............................ (denumirea contractului) sunt reale.
LISTA-PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Nr. crt.

Obiect contract

Denumirea/nume beneficiar/client

Adresa

Calitatea prestatorului*)

Preţ contract sau valoarea lucrărilor executate (în cazul unui contract aflat în derulare)

Procent îndeplinit de prestator (%)

Perioadă derulare contract**)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
___
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.
Prezenta declaraţie este anexă la "Angajamentul ferm" privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită ................................................................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării, ......................
Terţ susţinător, ...................
(semnătură autorizată)
Notă: Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind experienţa similară va fi îndeplinită în întregime de către o singură persoană, respectiv un singur terţ susţinător.
(9)Formular nr. 9
Scrisoare de înaintare a ofertei
Către........................................................ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) ..................................
Ca urmare a anunţului de participare publicat în SEAP nr. ................ din ......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului .................................................................................. (denumirea contractului de achiziţie publică), noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
1.Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi un număr de ....... copii:
a)oferta;
b)documentele care însoţesc oferta.
2.Persoana de contact (pentru această procedura)

Nume

 

Adresă

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ................................
Cu stimă,
Operator economic,

..............................................

(semnătura autorizata şi stampila)
(10)Formular nr. 10 - Împuternicire
Subscrisa ........................... (nume/denumire) ...................., cu sediul în ............................ (adresa operatorului economic) .................., înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. ..., CIF ........., atribut fiscal ..........., reprezentată prin ..........................., în calitate de ....................................., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna ............................, domiciliat în ..................................................., identificat cu B.I./C.I. seria ......, nr. ........., CNP ..............................., eliberat de ..................................., la data de ............, având funcţia de ......................................................, să ne reprezinte la procedura de atribuire ............................ (se va completa cu denumirea obiectivului) ...................., organizată de ................... în scopul atribuirii contractului.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1.Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;
2.Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3.Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.
4.Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.
Denumirea mandantului
S.C. ..............................
reprezentată legal prin _________ (Nume, prenume, funcţie) ___________
(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)
.............................
(Semnătura autorizată şi stampila)
............................
Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
(11)Formular nr. 11
.........................................
(denumire/oferte ofertant)
OFERTĂ
Către ....................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) ......................................
1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de............(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).
3.Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
6.Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
........................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
În calitate de ............................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .................................... (denumirea/numele operatorului economic) .................................
(12)Formular nr. 12
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
ORGANIZAREA LUCRĂRILOR
Ofertantul va furniza cel puţin următoarele informaţii minime:
a)Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul în cauza:
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul în cauza, prin elaborarea unei planse care sa prezinte următoarele:
1.Limitele instalaţiilor de proces
2.Conductele, canalele si camerele principale
3.Clădiri
4.Zone de depozitare
5.Accese în şantier
6.Lucrări temporare
Plansa va include dimensiuni si etichete.
b)Aspecte de ordin operaţional ale lucrărilor existente ce trebuie menţinute (acolo unde este cazul)
Ofertantul va demonstra ca facilităţile/instalaţiile ce trebuie menţinute vor rămâne în operare în timp ce Lucrările propuse se vor afla în execuţie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, însoţit de planse şi/sau diagrame. Planul pentru toate Lucrările Temporare necesare pentru păstrarea funcţiunilor lucrărilor existente vor fi prezentate.
(13)Formular nr. 13
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
CARACTERISTICI TEHNICE ALE OFERTEI
Ofertantul va furniza cele puţin următoarele informaţii minime:
Caracteristici tehnice ale ofertei
a)Profilul hidraulic
Ofertantul va prezenta o plansa cu profilul hidraulic care sa arate fluxul pentru procesul de tratare a apei si gratarele pentru procesul de tratare a namolului.
Profilele vor include cote hidraulice şi cerinţe pentru pompare.
b)Procesul de tratare/ epurare
Ofertantul va prezenta următoarele:
1.O descriere pentru fiecare dintre etapele de tratare din oferta sa.
2.O descriere a instalaţiilor care se vor utiliza in fiecare etapa de tratare/epurare, inclusiv metoda de operare si argumentele pentru includerea in procesul de tratare/epurare.
3.Abordarea asupra controalelor pentru procesul de tratare/epurare propus.
4.Detalii asupra echipamentelor de instrumentare si măsurare (ex. debite, soluţii, electricitate) incluse în oferta.
5.Detalii despre echipamentul electric de pornire/oprire incluse in oferta.
Ofertantul va demonstra ca:
6.Etapele de tratare din oferta sa sunt adecvate pentru obţinerea nivelelor de tratare/epurare specificate în Cerintele Angajatorului
7.Oferta sa este adecvata pentru parametrii de calitate si volum specificati în Cerintele Autoritatii Contractante.
Punctele (1) - (7) de mai sus vor fi susţinute prin elemente de text descriptiv, insotit de calculce, desene, diagrame de conducte si instrumentatie, manuale si liste ale producătorilor de echipamente.
c)Pentru staţiile de epurare ape uzate - procesul de tratare a namolului
Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1.O descriere a fiecareia dintre etapele de tratare a namolului incluse in oferta sa.
2.O descriere a instalatiilor care se vor utiliza in fiecare etapa de tratare a namolului, inclusiv metoda de operare si argumentele pentru includerea in procesul de tratare.
3.Abordarea asupra controlului procesului de tratare a namolului.
4.Detalii asupra echipamentelor de instrumentare si masurare (ex. debite, solutii, electricitate) incluse in oferta.
Ofertantul va demonstra ca:
5.Etapele de tratare a namolului din oferta sa sunt adecvate pentru obtinerea nivelelor de tratare specificate in Autoritatii Contractante.
6.Oferta sa pentru tratarea namolului este adecvata pentru parametrii de calitate si volum specificati in Autoritatii Contractante.
Punctele (1) - (6) de mai sus vor fi sustinute prin elemente de text descriptiv, insotit de calculce, desene, diagrame de conducte si instrumentatie, manuale si liste ale producatorilor de echipamente.
d)Costuri de operare si Garantii
Ofertantul va prezenta costurile de operare si garantiile detaliate in Capitolul 4.
Cerinte pentru mentenanta
Ofertantul va detalia cerintele pentru menetenanta pentru principalele echipamente incluse in oferta. Detaliile vor fi prezentate sub forma de liste si vor include:
1.Descrierea fiecarui echipament
2.Cerintele pentru mentenanta periodica
3.Senzitivitatea procesului legat de respectivul echipament
4.Durata de viata proiectata
e)f)Necesarul de instruire si experienta
Ofertantul va prezenta detalii despre urmatoarele, in relatie cu oferta sa:
1.O organigrama care sa arate structura, rolurile si responsabilitatile personalului care va indeplini operatiile necesar special pentru instruirea personalului care va indeplini operatiile.
2.Experienta specifica necesara personalului de operare.
(14)Formular nr. 14
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
METODOLOGIA
Ofertantul va furniza cele puţin urmatoarelor informatii minime:
Ofertantul va descrie solutia tehnica, tehnologiile si fluxul tehnologic propus/propuse (in conformitatea cu pct. IV.4.1 din fisa de date), abordarea sa generala si metodologia pentru implementarea lucrarilor inclusiv descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru elementele majore ale lucrarilor de constructie si reabilitare, inclusiv programul propus de acesta pentru lucrari. Ofertantul va include de asemenea planuri sau diagrame pentru a arata fazele de lucrari propuse si amplasamentul pentru oricare lucrari temporare necesare pentru intretinerea lucrarilor existente in timpul constructiei.
(15)Formular nr. 15
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
RESURSE
Ofertantul va prezenta următoarele informaţii minime:
Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.
(16)Formular nr. 16
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
PROGRAM
Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:
Un program de lucru pentru proiectare si executie lucrari cu descrierea pe scurt ale activitatilor principale, aratand ordinea si durata în care Ofertantul îşi propune sa realizeze lucrările. În mod special, programul va arata
1.lucrarile temporare si permanente de construit,
2.toate activitatile de interfata cu lucrarile existente si operarea acestora,
3.perioadele pentru revizuire a documentelor antreprenorului de catre Inginer,
4.succesiunea, timpul si durata activitatilor, inclusiv a testelor,
5.perioadele necesare pentru pregatirea documentatiei pentru toate avizele si aprobarile necesare, si
6.perioadele prevazute pentru obtinerea autorizatiei de construire inaintea executiei lucrarilor de constructie
În cazul in care programul prezentat nu include cerintele acestui paragraf, ofertantul va anexa o diagrama a momentelor critice (grafic de proiectare si executie) care sa reprezinte programul de proiectare si executie si sa detalieze activitatile relevante, datele, alocarile de resurse de munca si echipamente, etc. Intrarile planificate ale partenerilor asocierii si sub-antreprenorilor vor fi evidentiate de asemenea (in termeni de activitati realizate, timp, etc.).
PARTEA 3:
Capitolul 0:Fişa de date şi formulare
Informaţii privind Procedura de Atribuire
SECŢIUNEA 0:Colectarea de date pentru Evaluarea Financiară
LINII DIRECTOARE PENTRU ELABORATOR
Generalităţi
Elaboratorul Documentului va revizui cantităţile din Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2 şi le va revizui cu plus sau minus, după caz.
Elaboratorul Documentului va revizui provizioanele pentru materiale din Tabelul 1-1 şi le va revizui cu plus sau minus, după caz (provizion recomandat = 3% din preţul estimat al ofertei).
Elaboratorul Documentului va include categorii suplimentare de instalaţii şi forţă de muncă în Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2, după caz.
Elaboratorul Documentului va introduce numele substanţelor chimice pe care le poate folosi Antreprenorul în staţia sa de tratare în Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2.
Elaboratorul Documentului va introduce costurile unitare ale substanţelor chimice, electricităţii, combustibilului şi apei în Tabelul 1-1 si Tabelul 1-2; ofertantul le va folosi pentru a calcula costurile de exploatare.
INSTRUCŢIUNI PENTRU ELABORATORUL DOCUMENTULUI
Generalităţi
În funcţie de particularităţile şi specificul obiectului contractului, conţinutul caietului de sarcini se adaptează şi/sau completează de către Autoritatea Contractantă, respectiv proiectantul care va elabora aceste documentaţii.
1.Textul scris cu caractere normale este obligatoriu şi nu trebuie modificat;
2.Textul scris cu caracter italic reprezintă instrucţiuni de completare a prezentelor documente destinate Autorităţii Contractante, respectiv proiectantului şi nu sunt destinate Ofertantului.
SECŢIUNEA 1:

Cuprins

1. Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru evaluarea ofertelor 53

1.1 Calculul 53

1.2 Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru Forţa de muncă 53

1.3 Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru Echipamente 54

1.4 Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru Materiale 56

1.5 Rezumatul evaluării lucrărilor normate la ziua de lucru 56

2 Calculul costului de exploatare pentru evaluarea ofertelor 57

2.1 Calculul 57

2.2 Calculul costului de exploatare pentru Lucrările de tratare a apelor uzate 57

1.Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru evaluarea ofertelor
1.1.Calculul
1.Cantităţile şi preţurile materialelor introduse de Angajator mai jos şi tarifele introduse de Ofertant în Capitolul 4, Secţiunea 3, Partea 1 vor fi folosite în următoarele tabele pentru a calcula costurile lucrărilor normate la ziua de lucru exclusiv pentru evaluarea ofertelor.
2.Suma calculată va fi inclusă în evaluarea financiară a ofertei (Capitolul 6 - Grila de evaluare financiară).
1.2.Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru Forţa de muncă
Tabelul 1-1: Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru Forţa de muncă

Articol

Lista Forţei de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru

Cantitate (ore)

Tarif Ofertant

(RON/h)

Preţ

(RON)

DLS-01

Muncitor

30

 

 

DLS-02

Maistru

50

 

 

DLS-03

Instalator conducte

100

 

 

DLS-04

Fierar

50

 

 

DLS-05

Tâmplar/dulgher

50

 

 

DLS-06

Sudor

20

 

 

DLS-07

Şofer auto

20

 

 

DLS-08

Operator echipamente

50

 

 

DLS-09

Electrician

20

 

 

DLS-10

Montor/instalator mecanic & electric

20

 

 

DLS-11

Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul)

Categoriile suplimentare trebuie de asemenea incluse în Şablonul G-4.4.

 

 

 

DLS-12

etc.

 

 

 

Total pentru Materiale, transferat Rezumatului de evaluare a ofertelor pentru lucrările normate la ziua de lucru

1.3.Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru Echipamente
Tabelul 1-2: Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru Echipamente

Articol

Lista echipamentelor pentru lucrările normate la ziua de lucru

Cantitate (ore)

Tarif Ofertant

(RON/h)

Preţ

(RON)

DES-01

Compresor de aer (10 mc), orice tip de acţionare, inclusiv electricitatea, combustibilul, apa, toate proviziile de consumabile, furtunurile şi uneltele.

50

 

 

DES-02

Compresor de aer (3,5 mc), orice tip de acţionare, inclusiv electricitatea, combustibilul, apa, toate proviziile de consumabile, furtunurile şi uneltele.

50

 

 

DES-03

Autocamion - inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb - camion basculant cu capacitatea de 3 tone.

50

 

 

DES-04

Autocamion - inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb - camion basculant cu capacitatea de 5 tone.

50

 

 

DES-05

Autocamion - inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb - camion basculant cu capacitatea de 15 tone.

100

 

 

DES-06

Pompă de beton mobilă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele.

20

 

 

DES-07

Maşină de sudare, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb şi uneltele.

20

 

 

DES-08

Echipamentele de tăiere cu flacără oxiacetilenică, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele.

20

 

 

DES-09

Motopompă de 75 mm sau mai puţin, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele.

50

 

 

DES-11

Motopompă de peste 75 mm, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele.

50

 

 

DES-12

Macara de 10 tone, montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele.

20

 

 

DES-13

Macara de 50 de tone, montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele.

20

 

 

DES-14

Betonieră, tambur închis cu dozator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele, capacitatea de 150 litri.

50

 

 

DES-15

Betonieră, tambur închis cu dozator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele, capacitatea de 200 litri.

50

 

 

DES-16

Betonieră montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate rezervele de consumabile, piesele de schimb şi uneltele.

20

 

 

DES-17

Autobasculantă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele - capacitatea utilă nominală de până la 2.100 kg.

50

 

 

DES-18

Autobasculantă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele - capacitatea utilă nominală depăşeşte 2.100 kg, dar nu depăşeşte 10.000 kg.

10

 

 

DES-19

Excavator 360o, pe şenile sau pe roţi, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele - capacitatea cupei de până la 1,6 mc.

10

 

 

DES-21

Excavator - dublu, cupă întoarsă/încărcător inclusiv combustibil, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. Capacitatea nominală a cupei încărcătorului de până la 1,0 mc.

10

 

 

DES-22

Echipamentele de pavare, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele.

50

 

 

DES-23

Cilindru compresor/compactor, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele.

50

 

 

DES-24

Autogudronator, inclusiv combustibilul, toate rezervele de consumabile, piesele de schimb şi uneltele.

50

 

 

DES-25

Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul)

Categoriile suplimentare trebuie de asemenea incluse în Şablonul G-4.4.

 

 

 

DES-26

etc.

 

 

 

Total pentru Materiale, transferat Rezumatului de evaluare a ofertelor pentru lucrările normate la ziua de lucru

 

1.4.Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru Materiale
Tabelul 1-3: Calculul costurilor lucrărilor normate la ziua de lucru pentru Materiale

LISTA DE MATERIALE

Tarif Ofertant (%)

Preţ

(RON)

Costul net al materialelor (una sută mii RON)

Procent aplicat la costul net al materialelor folosite la Lucrările normate la ziua de lucru1

......... %

 

Total pentru Materiale, transferat Rezumatului de evaluare a ofertelor pentru Lucrările normate la ziua de lucru

 

Nota 1

Procent aplicat pentru costul net al materialelor în scopul evaluării

1.5.Rezumatul evaluării lucrărilor normate la ziua de lucru
Tabelul 1-4: Rezumatul evaluării lucrărilor normate la ziua de lucru

REZUMATUL EVALUĂRII LUCRĂRILOR NORMATE LA ZIUA DE LUCRU

Preţ

(RON)

Total pentru Forţa de muncă aferentă lucrărilor normate la ziua de lucru

 

Total pentru Echipamentele aferente lucrărilor normate la ziua de lucru

 

Total pentru Materialele aferente lucrărilor normate la ziua de lucru

 

Total pentru lucrările normate la ziua de lucru, transferat Capitolul 6 - Grila de evaluare financiară

 

2.Calculul costului de exploatare pentru evaluarea ofertelor
2.1.Calculul
Costul anual estimat de exploatare pentru lucrări va fi calculat prin înmulţirea cantităţilor garantate de către ofertant şi prezentate în Propunerile Antreprenorului cu acele costuri unitare declarate de către Autoritatea Contractanta mai jos.
Valoarea costurilor anuale de exploatare timp de 25 de ani se calculează prin înmulţirea costurilor anuale de exploatare cu 25. Valoarea calculată va fi inclusă în evaluarea financiară a ofertei (Capitolul 6 - Grila de evaluare financiară).
2.2.Calculul costului de exploatare
Tabelul 2-1: Calculul costului de exploatare pentru Lucrările de tratare a apelor uzate

Centru de cost

Unitate

Tarif unitar

(RON)

Garanţia de consum a Antreprenorului

Cantitatea anuală (de la Capitolul 4, Secţiunea 3, Partea 1)

Valoarea costurilor anuale de exploatare

(RON)

Tratarea apelor uzate

Consumul total de electricitate

kWh

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 1

Tone

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 2

Tone

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 2

Tone

De introdus tarif

 

 

Tratarea nămolului

Consumul total de electricitate

kWh

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 1

Tone

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 2

Tone

De introdus tarif

 

 

Diverse

Consumul total de electricitate

Tone

De introdus tarif

 

 

Apa potabilă (excluzând uzul personalului)

m3

De introdus tarif

 

 

Costurile totale anuale de exploatare (RON) (fără TVA)

 

Costul aproximativ de exploatare (costul total anual x 25) (RON)

Capitolul 6 - Grila de evaluare financiară

 

Tabelul 2-2: Calculul costului de exploatare pentru lucrările de tratare a apei

Centru de cost

Unitate

Tarif unitar

(RON)

Garanţia de consum a Antreprenorului

Cantitatea anuală (de la Capitolul 4, Secţiunea 3, Partea 1)

Valoarea costurilor anuale de exploatare

(RON)

Tratarea apei

Consumul total de electricitate

kWh

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 1

Tone

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 2

Tone

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 3

Tone

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 4

Tone

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 5

Tone

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 6

Tone

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 7

Tone

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 8

Tone

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 9

Tone

De introdus tarif

 

 

Tratarea nămolului

Consumul total de electricitate

kWh

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 1

Tone

De introdus tarif

 

 

Substanţă chimică 2

Tone

De introdus tarif

 

 

Diverse

Combustibil

Tone

De introdus tarif

 

 

Apa potabilă, cu excepţia uzului personalului

m3

De introdus tarif

 

 

Costurile totale anuale de exploatare (RON) (fără TVA)

 

Costul aproximativ de exploatare PV (costul total anual x 25) (RON)

Capitolul 6 - Grila de evaluare financiară

 

CAPITOLUL 1:Date referitoare la Contract
SECŢIUNEA 1:Condiţii de Contract
1.Condiţii de Contract
Conditiile de contract cuprind "Conditiile Generale" si "Conditiile Speciale".
2.Conditii Generale
Conditiile Generale fac parte integranta din contract si reprezinta "Conditii de Contract pentru Constructii si Echipamente inclusiv Proiectare" Editia I din 1999 publicata de FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) traduse in limba romana si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 51 bis, care se pot achizitiona de la centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, Soseaua Panduri, Nr 1.
Operatorul economic va transmite impreuna cu oferta sa o copie a acestei pagini semnata de persoana autorizata sa semneze oferta, confirmand astfel ca accepta conditiile generale de contract. In acelasi sens, operatorul economic va semna fiecare pagina a Sectiunii 2, Conditii Speciale de contract.
3.Conditii Speciale
Conditiile Speciale sunt stabilite în Sectiunea 2 a acestui Capitol si sunt suplimentare sau amendeaza Conditiile Generale.
Contractanta are obligatia de a revizui modelul de Conditii Speciale inainte de publicarea anuntului de atribuire pentru fiecare contract nou, in vederea amendarii acelor prevederi modificate prin legi ulterioare emiterii Conditiilor Speciale.
SECŢIUNEA 2:Condiţii Speciale de Contract
Conditiile Speciale sunt stabilite mai jos. Clauzele din Conditiile Speciale sunt suplimentare sau amendeaza Conditiile Generale.
Numarul clauzelor acestor Conditii Speciale corespunde la, sau sunt suplimentare, acelora utilizate in Conditiile Generale.

Clauza

Dispozitii

Clauza 1 - Dispozitii Generale

Sub-Clauza 1.1 - Definitii

Sub-Clauza 1.1.1 - Contractul

Sub-Clauza 1.1.1.1

Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.1 si se inlocuieste cu urmatoarele:

"Contract" înseamna Acordul Contractual, si toate documentele enumerate la punctul 2 din "Acordul Contractual"

Sub-Clauza 1.1.1.3

Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.3 si se inlocuieste cu urmatoarele:

"Termenul "Scrisoare de acceptare" se inlocuieste cu "Acordul Contractual" care include orice conventii anexate cuprinzand acorduri intre si semnate de ambele Parti, iar data emiterii sau primirii Scrisorii de Acceptare reprezinta data semnarii Acordului Contractual."

Sub-Clauza 1.1.1.11

Se introduce o noua Sub-Clauza cu urmatorul continut:

"Scrisoarea de Atribuire" reprezinta scrisoarea semnata si emisa de catre Autoritatea Contractanta si care face cunoscuta intentia acesteia de a accepta Scrisoarea de Oferta, inclusiv orice conventii anexate incluzand acorduri intre si semnate de ambele parti.

Sub-Clauza 1.1.2 - Parti si Persoane

Sub-Clauza 1.1.2.11

Se introduce o nouă sub-clauza

"Autoritate Contractanta" inseamna persoana numită "Beneficiar" în Condiţiile Generale de Contract şi succesorii legali ai acestei persoane.

Sub-Clauza 1.1.3 - Date, Testari, Perioade si Terminare

Sub-Clauza 1.1.3.5 - Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor

Se şterge Sub-Clauza 1.1.3.5 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepţie numită de către Autoritatea Contractanta, recomandând sau nu recepţionarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de către Autoritatea Contractanta, potrivit prevederilor Clauzei 10."

Sub-Clauza 1.1.3.8 - Procesul Verbal de Receptie Finala

Se şterge Sub-Clauza 1.1.3.8 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Procesul Verbal de Recepţie Finală" înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepţie finală numită de către Autoritatea Contractanta, recomandând sau nu recepţionarea finală a Lucrărilor, Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de către Autoritatea Contractanta, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9."

Sub-Clauza 1.1.4 Moneda si Plati

Sub-Clauza 1.1.4.1 "Valoarea de Contract Acceptata

Se şterge Sub-clauza 1.1.4.1 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Valoarea de Contract Acceptata" înseamnă valoarea înscrisa în Acordul Contractual.

Sub-clauza 1.1.4.11 "Sume reţinute"

Se şterge Sub-clauza 1.1.4.11 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Sume Reţinute" înseamnă sumele constituite potrivit prevederilor Anexei la Ofertă şi eliberate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reţinute].

Sub-Clauza 1.1.5 - Lucrări şi Bunuri

1.1.5.9

Se introduce o noua Sub-Clauza cu urmatorul continut:

"Utilitati" semnifica sistemele aeriene, de suprafata sau subterane de distributie a serviciilor precum petrol, gaz, apa, electricitate, canalizare, telefonie etc., aflate fie in proprietate publica fie privata."

Sub-Clauza 1.1.6 - Alte Definiţii

1.1.6.2

Se şterge Sub - Clauza 1.1.6.2 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Ţară" înseamnă România."

1.1.6.7

La sfârşitul acestei sub-clauze 1.1.6.7 se adaugă următoarele:

"Suprafeţele de teren necesare pentru Lucrări Provizorii si pentru organizarea de santier a Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Santierului, însă obligaţia asigurării dreptului de acces la acestea si plata oricăror costuri generate de utilizarea temporara a suprafeţelor va fi responsabilitatea exclusivă a Antreprenorului."

Sub - Clauza 1.2 - Interpretări

 

La sfârşitul Sub-Clauzei 1.2 se adaugă următoarele:

"În prezentele Condiţii, prevederile care includ expresia "Cost plus un profit rezonabil" impun ca acest profit să fie a douăzecea parte (5%) din Costul respectiv"

Sub-Clauza 1.5 - Prioritatea Documentelor

 

Se sterge această Sub-Clauză 1.5 şi se înlocuieşte cu urmatoarele:

"Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor este cea prevăzută în Acordul Contractual.

Actele aditionale si protocoalele vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

În cazul in care, pe parcursul realizarii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice, care fac parte din oferta Antreprenorului sunt inferioare sau nu corespund cu cerintele prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza cerintele prevazute de caietul de sarcini."

Sub-Clauza 1.6 - Acordul Contractual

 

Se sterge prima fraza a Sub-Clauzei 1.6.

Sub-Clauza 1.7 - Cesionarea

 

Se şterge această Sub-clauză 1.7 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Nici o Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract, beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului. Prin excepţie, fiecare Parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Contractului."

Sub-Clauza 1.12 Informatii Confidentiale

 

La sfarsitul Sub-clauzei 1.12 se adauga urmatoarele:

"Antreprenorul nu va publica, nu va ingadui sa se publice, sau nu va dezvalui nici o informatie cu privire la lucrari in nicio publicatie comerciala sau tehnica, sau oricum altcumva, fara acordul preliminar exprimat in scris al Autoritatii Contractante. Totusi, Antreprenorului i se va permite sa divulge orice informatii publice disponibile sau informatii solicitate pentru a certifica capacitatea sa de a participa in proceduri de atribuire pentru alte contracte.

În cazul aparitiei unei dispute in ceea ce priveste necesitatea publicarii sau dezvaluirii oricarei informatii in scopul Contractului, aceasta va fi supusa deciziei Autoritatii Contractante, decizie ce va fi finala."

Sub-Clauza 1.13 - Respectarea Legilor

 

La primul paragraf al Sub-clauzei 1.13 se adauga urmatoarele:

"(c) Antreprenorul va derula pe cheltuială proprie toate activitatile si va pregati toata documentatia necesara pentru a permite Autoritatii Contractante, sa obtina si sa menţina în vigoare Autorizaţia de Construire si toate autorizatiile si avizele aferente, necesare pentru a proiecta, incepe si a continua constructia Lucrarilor.

Sub-Clauza 1.14 - Obligatii Comune si Individuale

 

La sfarsitul Sub-clauzei 1.14 se introduc urmatoarele:

"Liderul va fi autorizat de catre asociere, consorţiu sau gruparea de două sau mai multe persoane sa primeasca instructiuni, precum si plata pentru si in numele fiecareia si tuturor dintre acestea. "

Clauza 2 - Autoritatea Contractanta

Sub-Clauza 2.1 - Dreptul de Acces pe Santier

 

Se sterge a doua propozitie din primul paragraf al Sub-clauzei 2.1 si se inlocuieste cu urmatoarele:

"Dreptul de folosinta al amplasamentului lucrarii nu va fi un drept exclusiv al Antreprenorului. Antreprenorul va mentine traficul auto si pedestru pentru public, detinatori si ocupanti ai proprietatilor adiacente, precum si pentru posesorii si operatorii de Utilitati pe parcursul constructiei Lucrarilor."

Sub-clauza 2.4 - Asigurarea resurselor financiare de către Autoritatea Contractanta

 

Se şterge această sub-clauză 2.4 şi se înlocuieşte cu următoarele:

În termen de 28 de zile de la primirea unei solicitări din partea Antreprenorului, Autoritatea Contractanta îl va informa pe acesta cu privire la disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru plata sumelor ce vor deveni datorate Antreprenorului până la finalul anului în curs, conform estimării transmise de acesta potrivit prevederilor sub-clauzei 4.21.

Sub-clauza 2.5 - Revendicările Autoritatii Contractante

 

Se şterge prima propoziţie din ultimul paragraf al acestei sub-clauze 2.5 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Această sumă poate fi recuperata din Preţul Contractului şi din Certificatele de Plată sau solicitată la plată de către Autoritatea Contractantă prin emiterea unei facturi"

Clauza 3 - Inginerul

Sub-Clauza 3.1 - Responsabilitatile si Autoritatea Inginerului

 

Se şterge cel de-al patrulea paragraf al acestei sub-clauze 3.1 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"În orice situaţie în care Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea Autoritatii Contractante, această aprobare va fi exprimată în scris şi va fi transmisă pentru informare Antreprenorului."

La sfarsitul Sub-Clauzei 3.1 se adauga urmatoarele:

"Inainte de a actiona potrivit prevederilor urmatoarelor Sub-Clauze ale prezentelor Conditii, Inginerul va obtine de la Autoritatea Contractanta aprobarea expresa a acesteia in lipsa careia acţiunea Inginerului va fi considerata a nu produce efecte:

(a) Sub-clauza 3.2: Este necesară aprobarea Autorităţii Contractante înaintea delegării autorităţii Inginerului;

(b) Sub-clauza 3.5: Este necesară aprobarea Autorităţii Contractante înaintea stabilirii oricărui mod de soluţionare care ar conduce la creşterea Preţului Contractului;

(c) Sub-Clauza 4.4: Este necesară aprobarea Autorităţii Contractante înaintea emiterii aprobării pentru orice Subantreprenor in afara celor declarati in oferta;

(d) Sub-Clauza 8.4: Este necesară aprobarea Autorităţii Contractante înaintea emiterii unei dispoziţii sau aprobări pentru prelungirea Duratei de Execuţie;

(e) Sub-Clauza 8.8 Este necesară aprobarea Autorităţii Contractante înaintea emiterii unei dispoziţii privind suspendarea, parţială sau integrală a executării Lucrărilor;

(f) Clauza 13: aprobarea expresa a Autoritatii Contractante este necesara inainte de dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari

Fără a ţine seama de obligaţia, aşa cum este prevăzută mai sus, de a obţine aprobare, dacă, în opinia Inginerului, apare o situaţie de urgenţă ce afectează siguranta vieţii, a Lucrărilor sau a unor proprietăţi învecinate, acesta poate să dispună Antreprenorului să execute acele lucrări sau să facă toate cele necesare, în opinia Inginerului, pentru a anula sau reduce riscul înaintea primirii unei aprobări exprese de la Autoritatea Contractantă. Antreprenorul se va conforma imediat dispozitiilor primite de la Inginer cu condiţia ca în documentul emis de Inginer în exercitarea autorităţii sale să se precizeze explicit caracterul de urgenţă al situaţiei respective.

Inginerul va notifica Autoritatea Contractanta in termen de 7 zile cu privire la cazurile in care

(a) Inginerul considera ca se întrunesc condiţiile pentru transmiterea unei revendicări de către Autoritatea Contractantă în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5

Sub-clauza 3.4 - Înlocuirea Inginerului

 

Se şterge această sub-clauză 3.4 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"În cazul în care Autoritatea Contractanta decide să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puţin 15 de zile înainte de data înlocuirii, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a viitorului Inginer."

Sub-clauze 3.6 - Întâlniri de management

 

Se introduce o nouă sub-clauză 3.6 având următorul conţinut:

"Inginerul si Antreprenorului se vor intalni lunar la datele stabilite de Inginer pentru a discuta stadiul implementarii contractului. La aceste intalniri lunare vor participa Reprezentantul Antreprenorului si alti angajati ai acestuia. Inginerul va invita sa participe la aceste intalniri Autoritatea Contractanta precum si alte entitati relevante, potrivit agendei întâlnirii. Inginerul va stabili ordinea de zi a întâlnirii, va redacta minuta întâlnirii şi va transmite draftul minutei participanţilor pentru comentarii. Varianta agreată a minutei întâlnirii va fi semnată de către participanţi care vor primi câte o copie a acesteia.

Ordinea de zi a acestor întâlniri va cuprinde trecerea în revistă a progresului fizic al lucrărilor, planificarea activităţilor viitoare, situaţia personalului, tehnologia, siguranţa, echipamentele, aprovizionarea cu materiale, plăţile, dificultăţile curente şi anticipate, coordonarea cu alţi Antreprenori, revendicări, şi alte probleme obiective.

Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participă la întâlnire, precizările facute de acestea in cadrul intalnirii si inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul."

Clauza 4 - Antreprenorul

Sub-Clauza 4.2 - Garantia de Buna Executie

Se sterge prima propozitie a paragrafului secund al Sub-Clauzei 4.2 si se inlocuieste cu urmatoarele:

"Antreprenorul va furniza Garantia de Buna Execuţie, in formatul solicitat in Documentatia de Atribuire, cel mai tarziu la data semnării Acordului Contractual. În situaţia neprezentării Garanţiei de Bună Execuţie în formatul cerut si in interiorul termenului menţionat anterior, Contractul va fi considerat ca neîncheiat şi imposibil de încheiat în sensul prevederilor art. 204, alin. 1^ din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

La sfarsitul Sub-Clauzei 4.2 se adauga urmatoarele:

"Garanţia de Bună Execuţie a asocierilor sau consorţiului va specifica numele asocierii sau consorţiului.

De fiecare dată când Inginerul stabileşte că Preţul Contractului depăşeşte Valoarea de Contract Acceptată sau Preţul Contractului stabilit anterior în scopul prezentei Sub-Clauze, cu mai mult de zece procente (10%), Antreprenorul, la cererea scrisa a Inginerului, va creşte imediat, în aceeaşi proporţie valoarea Garanţiei de Bună Execuţie.

De fiecare dată când valoarea Garanţiei de Bună Execuţie se va diminua cu sumele revendicate de Autoritatea Contractanta în conformitate cu prevederile Contractului, Antreprenorul va acţiona imediat în sensul reîntregirii acesteia."

Sub-clauza 4.3 - Reprezentantul Antreprenorului

 

La sfârşitul Sub-Clauzei 4.3 se adaugă următoarele:

"În cazul în care Reprezentantul Antreprenorului, sau aceste persoane, nu cunosc bine limba folosită pentru comunicare, atunci Antreprenorul va pune la dispoziţie un interpret competent pe toată durata programului de lucru."

Sub-Clauza 4.4 - Subantreprenori

 

După primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adauga urmatoarele paragrafe:

"În cazul în care parti din Lucrari urmeaza sa se realizeze de unul sau mai multi Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Autoritatii Contractante contractele incheiate cu Subantreprenorii nominalizati in Oferta. Aceste contracte vor fi in conformitate cu termenii Ofertei si se vor constitui in anexe la Contract.

Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui pe nici unul din Subantreprenorii nominalizati in Oferta fara acceptul prealabil al Autoritatii Contractante."

Sub-clauza 4.8 - Proceduri de securitate

 

La sfârşitul acestei Sub-clauze 4.8 se adaugă următoarele:

(f) să asigure echipament de protecţie adecvat tutror persoanelor care au dreptul de a se afla pe şantier, inclusiv căşti de protecţie, şi să se asigure de utilizarea acestuia;

(g) să se conformeze integral legislaţiei curente, reglementărilor şi specificaţiilor, în privinţa tuturor măsurilor, operaţiilor şi etapelor administrative pentru protecţia şi păstrarea mediului curat.

Problemele de siguranţă şi protecţie a muncii vor fi pe agenda tuturor întâlnirilor de coordonare şi vor fi agreate de comun acord de către Inginer şi Antreprenor în vederea minimizării riscurilor de evenimente şi practici de lucru neconforme.

Sub-clauza 4.14 - Evitarea afectărilor

 

La sfârşitul primului paragraf al acestei Sub-clauze 4.14.(b), se introduce un nou sub-paragraf (c) după cum urmează:

(c) "utilităţile Autoritatii Contractante sau ale oricărui furnizor de servicii;"

Sub-clauza 4.17 - Utilajele Antreprenorului

 

La sfarsitul acestei Sub-Clauze 4.17 se adaugă următoarele:

"Pentru executarea Lucrărilor, Antreprenorul va folosi Utilaje avand cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Lista/Anexa relevanta inclusă în Contract."

Sub-clauza 4.18 - Protecţia mediului

 

La sfarsitul acestei Sub-Clauze 4.18 se adăugă următoarele:

"În cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, Autoritatea Contractantă este îndreptăţită să primească din partea Antreprenorului, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5, plata costului măsurilor de remediere sau o valoare mai mare în functie de pagubele reale."

Sub-Clauza 4.21 - Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor

 

În cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 4.21 se şterg cuvintele "Procesul Vebal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

La sfarsitul Sub-clauzei 4.21 se adauga urmatoarele:

(i) "o previziune a fluxului viitor de numerar bazata pe programul lucrarilor propus in conformitate cu Sub-Clauza 8.3 [Program], ilustrand estimarea Antreprenorului cu privire la toate viitoarele cereri de plata.

În cazul in care Antreprenorul nu prezinta un Raport Lunar privind evolutia lucrarilor in termenul stabilit in Contract, sau nu prezinta raportul lunar de progres in forma indicata sau complet, acceptabil pentru Inginer, va fi aplicata o penalizare egala cu cea stabilita in Anexa la Oferta, incepand cu data la care documentele conforme ar fi trebuit depuse pana la data in care va fi prezentat un raport de progres satisfacator."

Reprezentantul Antreprenorului va pastra un jurnal zilnic in dublu exemplar.

Acesta va contine minimum:

- numarul persoanelor angajate pe santier, pe functii si grade.

- Echipamentul Antreprenorului utilizat pe santier

- Lucrarile realizate in ziua respectiva

- Incidente

- Probleme

- Starea vremii

Ambele copii ale formularului de jurnal zilnic vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului si Inginer. Inginerul va pastra o copie, iar Reprezentantul Antreprenorului pe cealalta.

Reprezentantul Antreprenorului va pregati un raport saptamanal intr-un format agreat impreuna cu Inginerul. Copii ale acestui raport vor fi transmise prin fax sau altfel transmise saptamanal Inginerului cu o zi inainte de intalnirea saptamanala sau oricum altfel se decide. Reprezentantul Antreprenorului va semna originalul raportului si Inginerul va pastra originalul. Antreprenorul va mentine si actualiza toate inregistrarile oficiale si rapoartele ceruta de legea romana."

Sub-Clauza 4.23 - Activitatile Antreprenorului pe şantier

 

În prima frază al celui de-al treilea paragraf al acestei Sub-Clauze 4.23 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

La sfarsitul Sub-clauzei 4.23 se adauga urmatorul paragraf:

"Operatiunile care presupun întreruperea sau închiderea drumurilor existente, conductelor de apă sau utilităţilor publice nu se vor face fără consimţământul scris al Autorităţii Contractante. Antreprenorul va solicita în scris un astfel de consimţământ cu cel putin 28 de zile înainte de începerea propusă a unei astfel de operaţiuni. Solicitarea va include detalii complete despre operaţiune, programul, principalele utilaje care se vor utiliza şi va include copii ale tuturor autorizaţiilor necesare obţinute în conformitate cu prevederile Sub-clauzei 1.13.

Toate modificările de trafic auto şi pietonal se vor face în conformitate cu legile din România şi vor include toate indicatoarele şi semnalizările temporare necesare."

În cazul in care Antreprenorul nu respecta prevederile prezentei Sub-clauze sau pe acelea referitoare la "Curatenia pe parcursul Constructiei" conform prevederilor din Caietul de Sarcini, se va aplica o penalizare egala cu cea mentionata in Anexa la Oferta, începand cu data mentionata de Inginer in notificare,pana la data indeplinirii obligatiilor corespunzatoare de catre Antreprenor."

Sub-clauza 4.24 - Vestigii

 

Se şterge prima propoziţie a acestei Sub-clauze 4.24 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"În conformitate cu legislaţia aplicabilă, toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichităţile, împreună cu construcţiile şi alte rămăşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Şantier orice articole gasite sunt proprietatea statului român şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea instituţiilor responsabile".

Sub-clauza 4.25 - Servicii existente

 

Se adaugă o Sub-clauză noua, 4.25, având următorul conţinut:

"Antreprenorul se va familiariza cu pozitia tuturor utilităţilor înainte de începerea oricărei excavaţii sau altfel de lucrari susceptibile să afecteze serviciile existente.

Antreprenorul va fi raspunzator pentru orice dauna produsă utilităţilor cauzate de el prin executarea lucrarilor. Antreprenorul va repara orice astfel de daună pe cheltuiala lui şi spre satisfacţia persoanei păgubite".

Sub-clauza 4.26 - Cartea Tehnică a Construcţiei

 

Se introduce o Sub-Clauză nouă, 4.26, având următorul conţinut:

"Lucrarile nu vor fi considerate ca finalizate in scopul receptiei conform clauzei 10.1 (Receptia Lucrarilor sau a Sectiunilor de Lucrari) inainte ca Inginerul sa primeasca toate documentele necesare întocmirii Capitolelor A şi B ale Cărţii Tehnice a Constructiei aşa cum este aceasta definită în legislaţia naţională relevantă."

Clauza 5 - Proiectare

Sub-Clauza 5.1 Obligatii Generale de Proiectare

 

Se şterge primul paragraf al acestei Sub-clauze 5.1 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Antreprenorul va realiza si va fi responsabil pentru proiectarea lucrarilor. Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati care sunt ingineri sau alti profesionisti corespunzand criteriilor (daca exista) specificate in Caietul de Sarcini şi în lista personalului cheie din propunerea tehnică a Antreprenorului, iar proiectul va fi verificat in conformitate cu legislatia aplicabila de catre un verificator de proiecte atestat (“specialist verificator de proiecte atestat") angajat de catre Antreprenor Daca nu este prevazut altfel in Contract, Antreprenorul va inainta Inginerului pentru aprobare numele si detaliile fiecarui proiectant, verificator de proiecte si Subcontractor proiectant propus".

Sub-clauza 5.2 - Documentele Antreprenorului

 

La al treilea paragraf, a doua propozitie se înlocuieste cu urmatoarele:

"În cazul in care in Caietul de Sarcini se prevede ca Documentele Antreprenorului urmeaza a fi revizuite de catre un alt organism, in urmatoarele dispozitii ale acestei Sub-clauze (i) "perioada de revizuire" semnifica perioada solicitata de catre Inginer si perioada solicitata de catre celalalt organism pentru revizuire si (daca se specifica) pentru aprobare, iar (ii) "Documentele Antreprenorului" exclud orice documente despre care nu se mentioneaza a fi solicitate pentru a fi prezentate in vederea revizuirii si/sau aprobarii."

Sub-Clauza 5.6 - Documentele Conforme cu Execuţia

 

În ultimul paragraf al acestei Sub-Clauze 5.6 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandând recepţionarea cu sau fără observaţii a Lucrărilor"

Clauza 6 - Personal şi forţă de muncă

Sub-Clauza 6.1 - Angajarea Personalului şi Forţei de Muncă

 

La sfarsitul Sub-Clauzei 6.1 se adauga urmatoarele:

"Antreprenorul va asigura personalul cheie conform propunerii sale din ofertă. Orice inlocuire a personalului se va face cu personal cu calificari si experienta cel putin echivalente cu cele ale personalului înlocuit"

Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele pe care Antreprenorul le împuterniceste, confirmate pe astfel de poziţii la semnarea Contractului ca şi personal cheie, vor fi menţinute pe toată durata executării Lucrărilor, cu excepţia situaţiei în care Inginerul cere înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive care nu ţin de puterea Antreprenorului (ex. demisie, boală, deces, etc.)."

Sub-clauza 6.5 - Programul de Lucru

 

La sfârşitul Sub-Clauzei 6.5 se adaugă următoarele:

"Antreprenorul îl va informa pe Inginer în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână şi fiecare lună de executare a Contractului astfel încât Inginerul să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii Lucrărilor pe parcursul fiecărei etape a executării Contractului.

Inginerul va furniza copii ale programului de lucru planificat pentru personalul de supraveghere atât Antreprenorului cât si Autoritatii Contractante.

Sub-clauza 6.7 Sănătatea şi Securitatea Muncii

 

La începutul sub-clauzei 6.7 se introduc următoarele:

"La 28 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite "Planul de Securitate şi Sănătate" în conformitate cu prevederile legale care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier.

Planul de Securitate şi Sănătate va fi elaborat într-un grad de detaliu suficient astfel încât să nu existe ambiguităţi în interpretarea sa ulterioara. Planul de Securitate şi Sănătate va fi subiect al aprobării de către Inginer, care nu va permite derularea nici unei lucrări pe Şantier până când acest plan nu a fost pe deplin şi formal aprobat. Aprobarea Planului de Securitate şi Sănătate nu îl absolvă pe Antreprenor de nici una din repsonsabilităţile sale privind sănătatea şi securitatea muncii.

Sub-Clauza 6.10 - Raportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului

 

În a doua propozitie a Sub-clauzei 6.10 se va înlocui "lunar" cu "săptămanal".

În ultima propoziţie din această Sub-clauză 6.10 se şterg cuvintele "Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

La sfarsitul acestei Sub-clauze se adaugă următoarele:

"Antreprenorul va transmite informaţiile in termen de 2 zile după perioada de raportare".

Clauza 7 Utilaje, materiale si executia

Sub-clauza 7.7 - Proprietatea asupra utilajelor şi materialelor

 

La sfârşitul acestei Sub-clauze 7.7 se adaugă următoarele:

"cu condiţia ca Antreprenorul să poată dovedi dreptul său exclusiv de proprietate asupra acestora în baza contractelor încheiate cu furnizorii sau altcumva."

Sub-clauza 7.8 - Redevenţe

 

La sfârşitul acestei Sub-clauze 7.8 se adaugă următoarele:

"Antreprenorul va fi de asemenea răspunzător pentru toate plăţile sau compensaţiile, dacă există, percepute pentru descărcarea unor părţi sau a totalităţii acestor materiale, depozite de deşeuri, dărâmături şi deşeuri periculoase."

Clauza 8 - Inceperea, Intarzierea si Suspendarea Lucrarilor

Sub-Clauza 8.3 - Programul de Executie

 

În primul paragraf al Sub-clauzei 8.3 se sterg primele doua propozitii si se inlocuiesc cu urmatoarele:

"Antreprenorul va prezenta Inginerului un program detaliat in termen de 28 de zile de la Data de Incepere. Acest program va fi actualizat la intervale de nu mai putin de trei luni. Antreprenorul va prezenta de asemenea un program revizuit de fiecare data cand programul anterior nu corespunde cu evolutia actuala sau cu obligatiile Antreprenorului.

La sfarsitul primului paragraf al Sub-clauzei 8.3 se adauga urmatoarele:

(e) toate datele, timpii si termenele intermediare specificate in Contract, mai ales Data de Incepere, Data de inaintare a Proiectului tehnic si a Documentatiei Tehnice pentru Autorizarea Constructiei care nu va trebui sa fie mai tarziu de data prevazuta in Anexa la Oferta precum si Termenul de finalizare,

(f) cand Antreprenorul planifica sa finalizeze Lucrarile,

(g) legaturile si dependentele logice dintre activitati,

(h) drumul critic sau drumurile critice,

(i) datele pana la care Antreprenorul solicita Autoritatii Contractante spre a i se pune la dispozitie orice informatii sau alte elemente, inclusiv datele de acces pentru diverse sectoare ale santierului,

Toate programele generale ulterioare trebuie sa prezinte, in plus fata de cele mai sus mentionate, urmatoarele:

(j) evolutia reala realizata pentru fiecare activitate si efectul pe care aceasta il are asupra intregii lucrari neefectuate, si

(k) orice modificare a Duratei de Executie rezultata in urma unei prelungiri a termenului acordate de catre Inginer."

La sfarsitul ultimului paragraf al Sub-clauzei 8.3 se adauga urmatoarele:

"În termen de 14zile."

La sfarsitul Sub-clauzei 8.3, se adauga următoarele:

"În cazul in care Antreprenorul nu prezinta programul de executie iniţial sau actualizările ulterioare in termenul stabilit in Contract, Autoritatea Contractantă va fi îndreptăţită, cu condiţia respectării Sub-clauzei 2.5 să aplice o penalizare egala cu cea stabilita in Anexa la Oferta, incepand cu data la care programul ar fi trebuit depus pana la data in care va fi prezentat un program de executie în conformitate cu prevederile Contractului

Programul de execuţie iniţial si cel actualizat transmise de către Antreprenor vor fi prezentate detaliat la nivel de activităţi si sub-activităţi si vor indica resursele alocate si nivelul ratelor de productivitate estimate în mod rezonabil de către Antreprenor, arătând si condiţiile precedente pentru realizarea fiecărei obligatii a Antreprenorului, inclusiv perioadele de timp anticipate pentru obtinerea de instrucţiuni, aprobări, permise şi alte asemenea. Programul de execuţie al Antreprenorului şi orice actualizare a acestuia va indica activităţile pentru care lucrul va fi organizat în două schimburi.

Programul de execuţie va fi furnizat şi în format digital editabil astfel încât să poată fi accesat şi urmărit cu un software specializat utilizat pe scară largă în domeniul construcţiilor.

Antreprenorul va furniza cel puţin câte o licenţă de utilizare a respectivului software Inginerului şi Autoritatii Contractante, care să fie valabilă pe întreaga durată a Contractului."

Sub-clauza 8.4 - Prelungirea Duratei de Execuţie

 

Se modifica litera c) de la primul paragraf după cum urmează:

(c) conditii climaterice adverse speciale care au o influenţă directă asupra progresului Lucrărilor, şi care survin în intervalul martie-noiembrie, inclusiv conditii de temperatură, precipitatii si/sau vânt definite drept condiţii climaterice mai dificile decât media lunară pe ultimii 10 ani pentru lunile relevante plus sau minus variatia lunară standard pentru un interval de 10 ani pentru lunile relevante, valori măsurate de către Institutul National de Meteorologie la staţia meteorologică cea mai apropiată unde condiţiile climaterice sunt comparabile cu cele prezente pe Şantier. Stabilirea perioadei de aplicabilitate nu va fi mai mare decât timpul de manifestare al acestor condiţii climaterice, măsurat în zile, derivat din analiza statistică si nu va include zile suplimentare considerate necesare pentru a remedia condiţiile prezente pe santier care au fost afectate de variaţiile climaterice adverse speciale. Cei trei factori climaterici: temperatură, precipitaţii şi/sau vânt, vor fi luati în considerare în combinaţie sau separat şi, pe baza celor de mai sus, Inginerul va aprecia dacă ziua respectivă se califică drept o zi cu conditii climaterice adverse speciale sau nu.

La sfârşitul acestei Sub-Clauze 8.4 se adaugă următoarele:

Prelungirea perioadei de Executie nu indreptateste implicit Antreprenorul la orice plati pe care acesta le poate considera aferente respectivei extinderi.

Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungiri ale Perioadei de Executie aferente fiecarui eveniment particular care poate produce o întârziere. În vederea determinării prelungirii Duratei de Execuţie, Inginerul va lua în consideraţie efectul cumulat al diferitelor evenimente de risc ale Autorităţii Contractante care produc întârzieri asupra Datei de Finalizare a Lucrărilor.

Sub-Clauza 8.7 - Penalităţi de Întârziere

 

În prima propoziţie din această Sub-Clauză 8.7 se şterg cuvintele "Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor".

Sub-clauza 8.10 - Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea Suspendării Lucrărilor

 

Se şterge sub-paragraful (b) al acestei Sub-clauze 8.10 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"În conformitate cu instrucţiunile Inginerului, Antreprenorul a prezentat dovezi satisfăcătoare că utilajele şi/sau materialele sunt în deplina sa posesie şi nu sunt subiect al vreunei reţineri sau popriri şi a marcat Echipamentele şi/sau Materialele ca fiind proprietatea Autoritatii Contractante."

La sfarsitul acestei Sub-clauze 8.10 se adaugă următoarele:

"Daca i se solicită de catre Antreprenor, Autoritatea Contractantă va prelua responsabilitatea pentru protejarea, depozitarea, siguranţa şi asigurarea a astfel de echipamente şi/sau materiale; Riscul pierderii sau deteriorării acestor echipamente şi/sau materiale va reveni în acest caz Autorităţii Contractante."

Clauza 9 - Testele la Terminare

Sub-Clauza 9.4 - Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare

 

În subparagraful (c) din primul paragraf al acestei Sub-Clauze 9.4 se şterg cuvintele "Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor".

În al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 9.4 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

Clauza 10 - Receptia Lucrarilor de catre Autoritatea Contractanta

Sub-Clauza 10.1 - Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari

 

Se şterge Sub-Clauza 10.1 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare], Autoritatea Contractanta va recepţiona Lucrările în situaţia în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiţionările descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuţie], şi (ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor, sau se consideră că acesta a fost emis în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

Antreprenorul va notifica in scris Autoritatii Contractante si Inginerului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in Contract. In cazul în care lucrarile sunt impartite in sectoare astfel definite in Anexa la oferta, receptia poate fi efectuata separat, pentru fiecare sector.

În maximum 7 zile de la primiea notificarii, Inginerul va verifica daca lucrarile/ sectoarele de lucrari sunt terminate si sunt intrunite conditiile de receptie a acestora si va emite o recomandare in acest sens Autoritatii Contractante.

Pe baza recomandarii Inginerului, Autoritatea Contractanta va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica Antreprenorului data stabilita precum si orice alte detalii necesare.

În cazul in care Autoritatea Contractanta nu organizeaza in termen de maximum 15 zile de la notificarea Antreprenorului receptia la terminarea lucrarilor sau nu se prezinta, prin comisia de receptie, la locul si la data stabilita, Antreprenorul va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receptie.

Daca nici pina la expirarea acestui termen Autoritatea Contractanta nu organizeaza receptia la terminarea lucrarilor sau nu se prezinta prin comisia de receptie la locul si la data stabilita, Antreprenorul va stabili un termen de receptie in intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen pe care il va notifica Autoritatii Contractante cu cel putin 48 de ore inainte.

Daca Autoritatea Contractanta, prin comisia de receptie, nu se prezinta la termenul si locul fixat si nici nu a convenit cu Antreprenorul, inainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru receptie, Antreprenorul va notifica in scris ultimul termen de intrunire a comisiei de receptie.

În cazul in care organizarea receptiei la terminarea lucrarilor esueaza si la acest termen din culpa Autoritatii Contractante, se va considera recepţia ca efectuată la data acestui din urmă termen iar data finalizării lucrării va fi considerată data precizată în prima notificare transmisa de Antreprenor, în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

Pe baza recomandarilor din Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, redactat de Comisia de Receptie, Autoritatea Contractanta decide admiterea, amanarea sau respingerea receptiei si notifica hotarirea sa Antreprenorului, impreuna cu un exemplar din procesul verbal.

În cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie sa fie remediate precum si termenele de remediere a acestora.

Dupa acceptarea receptiei de catre Autoritatea Contractanta cu sau fara obiectii, acesta nu mai poate emite alte solicitari de remediere de lucrari, penalizari, diminuari de valori si alte asemenea, decit cele consemnate in Procesul Verbal de Receptie. Fac exceptie viciile ascunse descoperite in termenul stabilit conform legii."

Sub-Clauza 10.2 - Receptia unor Parti de Lucrari

 

Se şterge Sub-Clauza 10.2 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Autoritatea Contractanta nu va utiliza nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract, sau convenită de către ambele Părţi) până când pentru acea parte nu este emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor. Dacă Autoritatea Contractanta doreste sa utilizeze o parte a Lucrărilor înainte de emiterea unui astfel de Proces Verbal:

(a) Se va încheia un proces-verbal de predare-primire intre Antreprenor si Autoritatea Contractanta, in care se va consemna starea partii de lucrare in cauza, masurile de conservare, precum si cele de protectie reciproca a desfasurarii activitatii celor doua parti. Procesul-verbal de predare-primire incheiat in aceste conditii nu este un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru partea de lucrare in cauza care se va receptiona de Autoritatea Contractanta in conditiile prevazute de sub-clauza 10.1, odata cu receptia intregii lucrari sau a sectorului sau sectoarelor de lucrari in care este inclusa partea respectiva.

(b) De la momentul incheierii procesului verbal de predare-primire a partii de lucrare toate riscurile si pericolele pentru partea preluata trec asupra Autoritatii Contractante, cu exceptia viciilor ascunse si a celor decurgind din executarea necorespunzatoare.

(c) Pentru partea de lucrare preluata de Autoritatea Contractanta perioada de garantie pentru viciile care nu tin de siguranta constructiei incepe de la terminarea remedierilor".

Sub-Clauza 10.3 - Receptia si Testele la Terminarea Lucrarilor

 

Se şterge primul paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Dacă Antreprenorul este împiedicat să efectueze Testele la Terminare datorită unei cauze din responsabilitatea Autoritatii Contractante, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest aspect. Înştiinţarea va include detalii care să specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau întreruperilor care pot apare din această cauză."

Se şterge al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3

Sub-Clauza 10.4 - Restabilirea Suprafeţelor de Teren

 

În această Sub-Clauză 10.4 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

Clauza 11 - Perioada de Garanţie

Sub-Clauza 11.1 - Finalizarea Lucrărilor Neefectuate si Remedierea Defectelor

 

În sub-paragraful (a) al acestei Sub-Clauze 11.1 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

Se sterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 si se inlocuieste cu urmatorul sub-paragraf:

(b) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea oricaror defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau degradarilor, conform notificarilor transmise de Autoritatea Contractanta (sau in numele acestuia), pana la sau inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz)."

După sub-paragraful (b) al Sub-clauzei 11.1 se introduc următoarele:

(c) va asigura funcţionarea lucrărilor la parametrii proiectaţi în condiţiile respectării plafoanelor maxime garantate ale costurilor de operare stabilite conform Caietului de Sarcini şi Propunerii Antreprenorului pentru o perioadă de 12 luni consecutiv"

Sub-.clauza 11.2 - Costul Remedierii Defecţiunilor

 

La sfarsitul acestei Sub-Clauze 11.2 se adaugă urmatoarele:

"În cazul în care la terminarea Perioadei de Notificare a Defectelor persistă o depasire a plafoanelor maxime garantate ale costurilor de operare, Autoritatea Contractantă va fi îndreptăţită să deducă din Sumele Reţinute cu condiţia respectării prevederilor Sub-clauzei 2.5 valoarea stabilită pentru astfel de situaţii în Caietul de Sarcini

În cazul în care Sumele Reţinute nu sunt suficiente să acopere aceste sume, Autoritatea Contractantă va fi îndreptăţită:

Să execute Garanţia de Bună Execuţie;si/sau

Să solicite despăgubiri conform art.18.5 Asigurare pentru proiect.

Sub-clauza 11.3 - Prelungirea perioadei de Notificare a defectelor

 

La sfârşitul acestei Sub-Clauze 11.3 se adaugă următoarele:

"Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5, Autoritatea Contractantă va fi îndreptăţită la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări, un Sector sau o parte importantă a Lucrărilor, dacă şi în măsura în care Lucrările, un Sector, o componentă importantă a Echipamentelor sau o parte semnificativă a Lucrărilor (dupa caz, si dupa receptia Lucrarilor) nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost create din cauza unui defect sau deteriorare sau nu au fost îndeplinite condiţiile de calitate şi consumurile garantate.

Fara a prejudicia cele de mai sus, Perioada de Notificare a Defectiunilor nu poate fi prelungită cu mai mult de 12 luni in cazul in care nu se ating parametrii si costurile de operare garantate."

Sub-Clauza 11.7 - Dreptul de Acces

 

În această Sub-Clauză 11.7 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu " Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei"

Sub-clauza 11.8 - Stabilirea Cauzelor Defecţiunilor

 

La sfârşitul acestei sub-clauze 11.8 se adaugă următoarele:

"Dacă este necesar a se remedia o defecţiune apărută la Lucrări pe costul Antreprenorului conform prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defectiunilor], Autoritatea Contractanta poate solicita Antreprenorului să caute defecţiuni similare, iar costurile depistarii respectiv remedierii vor fi suportate de către Antreprenor."

Sub-Clauza 11.9 - Procesul Verbal de Receptie Finala

 

Se şterge această Sub-Clauză 11.9 şi se înlocuieşte cu o nouă Sub-Clauză având următorul conţinut:

"Autoritatea Contractanta va organiza Recepţia finala după ultima dată de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, sau cât mai curând posibil după ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat toate Lucrările, a efectuat testele pentru toate Lucrările şi a remediat defecţiunile.

În urma acceptarii de catre Autoritatea Contractanta a Recepţiei Finale, aceasta va transmite Antreprenorului un exemplar al Procesului Verbal de Recepţie Finală recomandand acceptarea receptiei, precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în Contract.

Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului se va consideră a fi încheiată în momentul în care Autoritatea Contractanta a transmis Antreprenorului Procesul Verbal de Recepţie Finală recomandand acceptarea receptiei, acesta fiind singurul document considerat a certifica transferarea responsabilitatii asupra Lucrarilor catre Autoritatea Contractanta."

Sub-Clauza 11.10 - Obligaţii Neîndeplinite

 

În această Sub-Clauză 11.10 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepţie Finală recomandand acceptarea receptiei"

Se adauga un nou paragraf:

"Emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei nu va aduce atingere raspunderii Antreprenorului pentru viciile ascunse ale Lucrarilor pe durata termenelor de garantie impuse de Legile in vigoare."

Sub-Clauza 11.11 - Eliberarea Şantierului

 

În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 11.11 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei"

În al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 11.1e se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei"

Clauza 13 - Variatii si Modificari

Sub-Clauza 13.1 - Dreptul de a Modifica

 

În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 13.1 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

Sub-Clauza 13.2 Optimizarea proiectului

 

La sfârşitul Sub-Clauzei 13.2 se adaugă următoarele:

"Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestei Sub-Clauze, inclusiv în perioada necesară pentru revizuirea şi aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nici o prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire şi aprobare."

Clauza 14 - Pretul Contractului si Platile

Sub-Clauza 14.1 - Preţul Contractului

 

La sfârşitul Sub-Clauzei 14.1 se adaugă următoarele:

"Inginerul va înştiinţa Autoritatea Contractanta si Antreprenorul ori de câte ori ia cunoştinţă de faptul că Preţul Contractului depăşeşte Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Autoritatea Contractante şi Antreprenor în cadrul unor acte adiţionale la Contract."

Sub-clauza 14.2 - Plata în avans

 

Se şterge Sub-Clauza 14.2 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Autoritatea Contractantă poate efectua plăţi în avans în condiţiile legii într-un procent total de până la 10% din Valoarea de Contract Acceptată, în vederea executării Lucrărilor, după ce Antreprenorul va transmite garanţii în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Valoarea tranşelor de avans, numărul şi data plăţilor (dacă sunt mai multe decât una), procentul de recuperare şi monedele de plată şi proporţiile acestora, vor fi cele specificate în Anexa la Ofertă iar valoarea însumată a tuturor plăţilor in avans, dacă sunt mai multe decat una, nu poate depăşi 10% din Valoarea de Contract Acceptata.

Până când Autoritatea Contractanta primeşte, dacă primeşte, garanţiile adecvate, sau dacă valoarea totală a fiecărei plăţi în avans nu este specificată în Anexa la Ofertă, prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru prima plata în avans după primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]) şi după primirea de către Autoritatea Contractanta a unei garanţii în cuantumul stabilit de prevederile legale relevante. Această garanţie va fi emisă de o bancă şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobate de către Autoritatea Contractanta, şi va avea forma anexată Condiţiilor Speciale sau altă formă aprobată de către Autoritatea Contractanta.

Antreprenorul se va asigura că fiecare garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la recuperarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele recuperate de la Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată.

Fiecare plată în avans va fi recuperată prin deduceri din Certificatele de Plată in procentul specificat in Anexa la Oferta, procent care nu poate fi mai mic decat procentul în care se acordă avansul.

Fiecare plată în avans se va recupera pana la termenul stabilit in Anexa la Oferta. În cazul în care avansul se acordă în tranşe, acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost recuperat integral, În condiţiile in care o plată în avans nu a fost recuperată până la termenul stabilit dar nu mai târziu de data plăţii finale, diferenţa rămasă nerambursată va deveni imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Autorităţii Contractante iar Autoritatea Contractantă va avea dreptul, cu condiţia respectării sub-clauzei 2.5, să aplice penalităţi la diferenţa nerambursată la nivelul penalităţilor prevăzute pentru datoriile bugetare în conformitate cu Legile în vigoare, şi calculate pentru perioada cuprinsă între data primirii avansului de către Antreprenor şi data la care avansul a fost recuperat în întregime."

Sub-Clauza 14.4 - Graficul de Plăţi

 

În ultima propoziţie a celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.4 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

Sub-Clauza 14.5- Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor

 

Această sub-clauză se va aplica pentru echipamentele şi utilajele specificate în Anexa la ofertă numai în cazul în care utilajele au fost livrate în conformitate cu specificaţiile tehnice aprobate odată cu proiectul tehnologic şi conform graficului de livrare aprobat de Inginer şi Autoritatea Contractantă şi nu cu mai mult de 60 zile înainte de a fi montat.

Se vor plăti 70% din valoarea echipamentului/ utilajului indicată în Listele de cantităţi dacă restul condiţiilor sunt îndeplinite.

Sub-Clauza 14.6 - Emiterea Certificatelor Intermediare de Plata

 

Se şterge prima propoziţie a acestei Sub-clauze 14.6 şi se înlocuieşte cu următoarele:

"Nici o sumă nu va fi confirmată sau plătită în condiţiile în care Garanţia de Bună Execuţie nu este în vigoare sau nu are valoarea prevăzută în contract".

În cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.6 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.6 se adauga un nou paragraf:

"Fara a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Autoritatii Contractante], Autoritatea Contractanta este indreptatita sa corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plata."

Se adauga un nou paragraf la sfarsitul Sub-Clauzei 14.6:

"Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Plata care ar face ca valoarea cumulata aprobata pentru plata sa depaseasca Valoarea de Contract Acceptata sau orice valoare de contract convenita ulterior de Autoritatea Contractanta si Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract."

Sub-Clauza 14.7 - Plata

 

Inaintea primului paragraf al Sub-Clauzei 14.7 se adauga urmatoarele:

"În termen de 7 zile de la data emiterii Certificatului de Plata de catre Inginer, Antreprenorul trebuie sa emita catre Autoritatea Contractanta factura pentru suma specificata in Certificatul de Plata corespunzator."

Se sterge sub-paragraful (a) al Sub-Clauzei 14.7.

Se sterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 14.7 si se inlocuieste cu urmatoarele:

(b) "suma specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat Interimar de Plata, in termen de 28 de zile de la data emiterii facturii de catre Antreprenor."

Se sterge sub-paragraful (c) al Sub-Clauzei 14.7 si se inlocuieste cu urmatoarele:

(c) "valoarea specificata in factura corespunzatoare Certificatului Final de Plata, in termen de 56 de zile de la data emiterii facturii de catre Antreprenor."

Sub-Clauza 14.8 - Intarzieri in efectuarea platilor

 

Se sterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 14.8 si se inlocuieste cu urmatoarele:

"Antreprenorul va fi indreptatit la aceasta plata pe baza emiterii unei facturi, fara nicio alta instiintare sau aprobare formala, si fara a prejudicia orice alt drept sau remediu."

Sub-Clauza 14.9 Plata Sumelor Retinute

 

În prima propoziţie a primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.9 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

În a doua propoziţie a primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.9 se şterg cuvintele "Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

În cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.9 se şterg cuvintele "Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

La sfârşitul Sub-Clauzei 14.9 se adaugă următoarele:

"Antreprenorul poate cere plata Sumelor Reţinute în schimbul transmiterii Autoritatii Contractante a unei garanţii bancare. În astfel de cazuri, Inginerul va aproba şi Autoritatea Contractanta va efectua plata către Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Reţinute, după obţinerea garanţiei ce va fi în formatul şi emisă de o entitate aprobate de către Autoritatea Contractanta, în valoarea şi în moneda egale cu cele ale plăţii ce trebuie efectuate. Antreprenorul poate creşte gradual valoarea garanţiei bancare în conformitate cu estimările transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.4 [Graficul de plăţi]. Valoarea garanţiei bancare va fi totuşi egală cu limita Sumelor Reţinute specificată în Anexa la Ofertă atunci când totalul tuturor plăţilor interimare aprobate (exclusiv plata în avans, deducerile şi restituirile sumelor reţinute) depăşeşte şaptezeci de procente (70%) din Valoarea de Contract Acceptată.

Antreprenorul va asigura că garanţia este validă şi în vigoare până când Antreprenorul a executat şi terminat Lucrările şi a remediat orice defecte, aşa cum este specificat pentru Garanţia de Bună Execuţie în Sub-Clauza 4.2. Returnarea garanţiei se va face în locul eliberării celei de-a doua jumătăţi a Sumelor Reţinute potrivit prevederilor paragrafului secund al Sub-Clauzei 14.9, în timp ce Antreprenorul va fi îndreptăţit, după emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandând recepţionarea cu sau fără observaţii a Lucrărilor, la o reducere a valorii garanţiei bancare corespunzător primei jumătăţi a Sumelor Reţinute."

Sub-Clauza 14.10 - Situaţia de lucrări la terminare

 

În primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.10 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

În sub-paragraful (a) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.10 se şterg cuvintele "Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

Sub-Clauza 14.11 - Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrari

 

În primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.11 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu " Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei"

Sub-clauza 14.13 - Emiterea Certificatului Final de Plata

 

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.13 se adauga un nou paragraf:

"Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului, ce decurge din Contract sau in alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plata daca valoarea cumulata aprobata pentru plata depaseste Valoarea de Contract Acceptata sau orice alta valoare de contract convenita ulterior de Autoritatea Contractanta si Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract."

Sub-Clauza 14.14 - Încetarea responsabilităţii Autorităţii Contractante

 

În sub-paragraful (b) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.14 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

Clauza 15 - Rezilierea contractului de catre Autoritatea Contractanta

Sub-clauza 15.1 - Înştiinţarea de Remediere

 

La sfârşitul primului paragraf al acestei Sub-clauze 15.1 se adaugă următoarele:

"În cazul în care această perioadă depăşeşte Durata de Execuţie a Lucrărilor, acest fapt nu va aduce prejudicii niciunui drept al Autoritatii Contractante"

Sub-Clauza 15.2 - Rezilierea de către Autoritatea Contractanta

 

În primul paragraf al acestei Sub-clauze 15.2 se adaugă doua sub-paragrafe (g) si (f) având următorul conţinut:

(g) "întarzie cu mai mult de 56 de zile lucrarile prevazute in graficul de executie inaintat conform subclauzei 8.3 si aflate pe drumul critic;

(f) "nu îndeplineşte condiţiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurari];

Se şterge paragraful al doilea al acestei Sub-clauze 15.2 si se inlocuieste cu următoarele:

(b) "abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenţia de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor din cadrul Contractului sau in oricare alte circumstante prin care Antreprenorul intarzie executia lucrarilor, Autoritatea Contractantă, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor, va putea să rezilieze contractul şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier.

Contractul va fi reziliat de drept, fără o citaţie oficială, acţiune în instanţă sau sentinţă arbitrară şi fără a mai fi necesare oricare alte formalităţi la expirarea notificării de 14 zile, anterior menţionată.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazurile descrise de sub-paragrafele (e) sau (f), Autoritatea Contractanta va putea, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de drept, fără o citaţie oficială, acţiune în instanţă sau sentinţă arbitrară sau oricare alte formalităţi, după primirea de către Antreprenor a notificării de reziliere".

La sfarsitul celui de-al patrulea paragraf al Sub-clauzei 15.2 se introduc următoarele:

"În sensul prezentei Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele.

Orice Materiale sau Echipamente aflate în proprietatea Autorităţii Contractante în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 si care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Şantier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si depozitate pe Santier, într-un loc definit de catre Inginer si care va fi amenajat si împrejmuit de catre Antreprenor; toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.

Se şterge ultimul paragraf al Sub-clauzei 15.2 se înlocuieste cu următoarele:"Autoritatea Contractanta va transmite o înstiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Santier sau în apropierea Santierului. Daca Antreprenorul nu va reusi sa isi retraga Utilajele si Lucrarile Provizorii in termen de 21 zile de la primirea instiintarii, Autoritatea Contractanta va fi indreptatita sa utilizeze acea parte din Utilajele si Lucrarile Provizorii ale Antreprenorului care se considera ca a fost rezervata exclusiv executarii Lucrarilor, potrivit prevederilor Contractului, dupa cum crede de cuviinta pana la terminarea lucrarilor respective, fără ca Antreprenorul să aibă dreptul de a revendica ulterior nicio despăgubire aferentă utilizării acestora de către Autoritatea Contractantă (inclusiv uzură sau defectare)"

Clauza 16 - Suspendarea si rezilierea Contractului de catre Antreprenor

Sub-Clauza 16.2 - Rezilierea Contractului de catre Antreprenor

 

Se sterge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 si se inlocuieste cu urmatoarele:

(e) "Autoritatea Contractanta nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea]."

Se sterge paragraful al doilea al Sub-clauzei 16.2 si se inlocuieste cu:

"În oricare din aceste situaţii sau împrejurari, Antreprenorul poate, dupa un preaviz in scris de 14 zile trimis Autoritatii Contractante, sa rezilieze Contractul.

Contractul se va termina de drept fara citare oficiala, sentinta judecatoreasca sau decizie arbitrara sau oricare alte formalitati, la expirarea celor 14 zile de notificare, mentionate mai sus.

Oricum, in situatia sub-paragrafului (f) sau (g), Antreprenorul poate prin notificare rezilia Contractul imediat si Contractul va fi terminat de drept, fara citari oficiale, judecata in tribunal sau decizie a arbitrilor sau oricare alte formalitati ulterioare dupa primirea de catre Autoritatea Contractanta a înştiinţării de terminare transmisa de Antreprenor."

Sub-clauza 16.3 - Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului

 

La sfârşitul Sub-Clauzei 16.3 se adaugă următoarele:

"În sensul prezentei Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Autoritatii Contractante în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 si care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si depozitate pe Santier, într-un loc definit de catre Inginer si care va fi amenajat si imprejmuit de catre Antreprenor."

Clauza 17 Riscuri şi Responsabilitati

Sub-Clauza 17.2 - Responsabilitatea Antreprenorului faţă de Lucrări

 

În prima propoziţie din primul paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se sterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" si se inlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

În a doua propoziţie a primului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se şterg cuvintele "Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

În al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se şterg cuvintele "Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

În prima propoziţie a ultimului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

În ultima propoziţie a ultimului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se şterg cuvintele "Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

Clauza 18 - Asigurari

Sub-Clauza 18.1 - Cerinţe generale pentru Asigurări

 

La sfârşitul celui de al saselea paragraf se adauga:

(c) "copii ale politelor pentru asigurarile mentionate în cadrul Sub-clauzei 18.5 [Asigurarea pentru Proiectare]."

Sub-Clauza 18.2 - Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului

 

În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.2 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

În al doilea paragraf al acestei sub-Clauze 18.2 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie Finală" şi "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei" respectiv "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

La sfarsitul Sub-Clauzei 18.2 se adauga:

"Va fi responsabilitatea Părţii asigurătoare să informeze compania de asigurări despre orice schimbare în natura, volumul sau programul de execuţie a Lucrărilor şi să asigure caracterul adecvat al acoperirii asigurării pe toată durata Contractului."

Sub-Clauza 18.3 - Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii

 

În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.3 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu "Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei".

Sub-Clauza 18.5 - Asigurarea pentru Garantarea Proiectarii

 

Se introduce o noua Sub-Clauza 18.5:

"Antreprenorul va realiza asigurarea de raspundere civila profesionala, care trebuie sa acopere riscul neglijentei profesionale in proiectarea Lucrarilor. Aceasta va fi pentru o limita de cel putin suma mentionata in Anexa la Oferta.

Antreprenorul va avea obligaţia de a mentine in vigoare asigurarea de raspundere profesionala pana la termenul mentionat in Anexa la Oferta."

Sub-clauza 19.2 - Forţa Majoră

 

La sfârsitul primului paragraf al Sub-Clauzei 19.2 se adaugă următoarele::

"şi va fi însoţit de documentaţia corespunzătoare evidenţiind existenţa evenimentului care constituie Forţa Majoră"

Sub-Clauza 20.2 - Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor

 

Prevederile Sub-Clauzei 20.2 nu se aplică

Sub-Clauza 20.3 - Eşecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor

 

Prevederile Sub-Clauzei 20.3 nu se aplică

Sub-Clauza 20.4 - Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor

 

Prevederile Sub-Clauzei 20.4 nu se aplică

Sub-Clauza 20.5 - Soluţionarea pe Cale Amiabilă

 

Prevederile Sub-Clauzei 20.5 nu se aplică

Sub-clauza 20.6 - Arbitrajul

 

Se şterge prima frază a primului paragraf al Sub-Clauzei 20.6 şi se înlocuieşte cu:

"Orice dispută decurgând din sau în legătură cu Contractul care va apărea, incluzând fără rezerve orice dispută privind încălcări ale angajamentului, reziliere sau invaliditate, va fi soluţionată în final prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi".

Sub-Clauza 20.7 - Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor

 

Prevederile Sub-Clauzei 20.7 nu se aplică

Sub-Clauza 20.8 - Expirarea Perioadei de Funcţionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor

 

Prevederile Sub-Clauzei 20.8 nu se aplică

SECŢIUNEA 3:Formulare

Cuprins

Formulare 1.3-1 Acord Contractual

(1)Formulare 1.3-1 - Acord Contractual
Prezentul acord a fost încheiat în data de .........................................................
Intre
Autoritatea Contractantă (denumita in continuare "Autoritatea Contractantă") pe de o parte şi ......................... din ......................... (denumit în continuare "Antreprenorul") pe de altă parte.
Întrucât Autoritatea Contractanta doreşte ca Lucrarile cunoscute drept Titlul Proiectului sa fie proiectate si executate de catre Antreprenor si a acceptat Oferta Antreprenorului pentru proiectarea, executia si finalizarea respectivelor Lucrari, precum si pentru remedierea oricaror defecte ale acestora,
Autoritatea Contractanta si Antreprenorul convin dupa cum urmeaza:
1.În prezentul Acord, cuvintele si expresiile vor avea aceleasi inteles ca si in Conditiile de Contract la care se face referire in continuare.
2.Se va considera ca urmatoarele documente vor fi citite si interpretate si vor face parte din prezentu Acord:
(a)Acordul Contractual
(b)Formularul de Oferta
(c)Anexa la Oferta
(d)Procese verbale ale Intalnirilor si/sau Clarificari privind Documentele de Licitatie
(e)Conditiile Speciale
(f)Conditiile Generale
(g)Cerintele Autoritatii Contractante
(h)Listele de Preturi completate si Prembulul la Listele de Preturi
(i)Planse
(j)Programe/Calendare de realizare activitati
(k)Clarificarile privind oferta Antreprenorului
(l)Oferta Antreprenorului, si
(m)Orice alte documente care fac parte din Contract
Actele aditionale si protocoalele vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
3.Luand în considerare platile ce urmeaza sa fie efectuate de catre Autoritatea Contractanta Antreprenorului asa cum se mentioneaza in continuare, Antreprenorul convine prin prezentul Acord cu Autoritatea Contractanta sa proiecteze, sa execute si sa finalizeze Lucrarile, precum si sa remedieze orice defecte ale acestor Lucrari in conformitate cu prevederile Contractului.
4.Prin prezentul Acord, Autoritatea Contractanta convine sa achite Antreprenorului, luand in considerare proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor, precum si remedierea defectelor acestor Lucrari, pretul Contractului sau orice alta suma ce poate deveni exigibila in baza prevederilor Contractului, la datele si in modul care se precizeaza in Contract.
Valoare de Contract Acceptată

Valoare de Contract Acceptată, (exclusiv TVA)

RON

(in litere):

RON

TVA.

RON

(în litere):

RON

Total Valoare de Contract Acceptata (inclusiv TVA)

RON

(în litere):

RON

Platile urmeaza sa fie efectuate in RON în contul Antreprenorului cu numarul:
Banca: .............
Numele detinatorului contului bancar: .......................
Numarul contului bancar ..................
Facturile aferente platii vor fi expediate pe adresa
Autoritatea Contractantă
Adresa
Localitatea
Judeţ
Cod poştal
Drept marturie a celor de mai sus, partile contractuale au semnat prezentul Acord, în 2 originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara in data mentionata mai sus in conformitate cu legile aplicabile.

Semnat de catre ....................

Numele semnatarului ....................

pentru şi în numele Autorităţii Contractante ....................

Data ....................

Semnat de către ....................

Numele semnatarului ....................

pentru şi în numele Antreprenorului ....................

Data ....................

(2)Formulare 1.3-3 - Garanţie Pentru Plăţile în Avans

Scurta descriere a Contractului:

Scurta descriere a Contractului

Numele şi adresa Beneficiarului:

Autoritatea Contractantă

Adresa

Localitatea

Judeţ

Cod poştal

 

(definit in Contract drept Autoritate Contractanta).

Am fost informaţi că ............................................. (numit în continuare "Principal") este Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract şi că doreşte să primească o plată în avans, pentru care în Contract se prevede să obţină o garanţie.
La cererea Principalului, noi (numele băncii) ............................................. ne angajăm în mod irevocabil prin prezenta să vă plătim dumneavoastră, Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total valoarea de ............................ ("Valoarea garantată", adică: .........................) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise şi a declaraţiei dumneavoastră scrise care să menţioneze următoarele:
1.Principalul nu a restituit avansul plătit potrivit prevederilor Condiţiilor de Contract, şi
2.suma pe care Principalul nu a restituit-o
Acesta garanţie va deveni efectivă la primirea de către Principal a plăţii în avans. Valoarea garantată va fi redusă cu sumele restituite către dumneavoastră din avansul plătit, după cum este evidenţiat în Certificatele de Plată emise de către dumneavoastră potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.6 a Condiţiilor de Contract. Ca urmare a primirii (de la Principal) unei copii din fiecare Certificat de Plată, noi vă vom transmite cu promptitudine o notificare referitoare la suma garantată revizuită în consecinţă.
Orice cerere de plată trebuie să conţină semnătura dumneavoastră, care trebuie să fie autentificată de către bancherii dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi declaraţia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră, la data sau înaintea datei de (70 de zile după data estimată de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări) ............................................. ("data de expirare"), moment în care această garanţie va expira şi ne va fi restituită.
Am fost informaţi că Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei garanţii dacă plata în avans nu a fost restituită cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei. Ne angajăm să vă plătim Valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii sau a declaraţiei dumneavoastră scrise menţionând faptul că avansul plătit nu a fost restituit, şi că valabilitatea acestei garanţii nu a fost prelungită.
Această garanţie este transferabilă în întregime în favoarea (instituţia finanţatoare), succesorilor săi şi împuterniciţilor.
Această garanţie este guvernată de legile din România şi va respecta Regulile Uniforme privind Garanţiile la Cerere, publicate cu numărul 458 de către Camera Internaţională de Comerţ, cu excepţia celor menţionate mai sus.
Data: .............................
Semnatura: ...................
(3)Formulare 1.3-4 Garanţie Pentru Sumele Reţinute

Scurta descriere a Contractului:

Scurta descriere a Contractului

Numele şi adresa Beneficiarului:

Autoritatea Contractanta

Adresa

Localitate

Judet

Cod postal

 

(definit in Contract drept Autoritate Contractanta).

Am fost informaţi că .............................. (numit în continuare "Principal") este Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract şi că doreşte să primească plata pentru [parte din] Sumele Reţinute, situaţie pentru care în Contract este prevăzut să obţină o garanţie.
La cererea Principalului, noi (numele băncii) .............................. ne angajăm în mod irevocabil prin prezenta să vă plătim dumneavoastră, Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total valoarea de .............................. ("Valoarea garantată", adică: ..............................) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise şi a declaraţiei dumneavoastră scrise care să menţioneze următoarele:
3.Principalul a eşuat în îndeplinirea obligaţiei (obligaţiilor) de a remedia un defect (defecte) pentru care este răspunzător potrivit prevederilor Condiţiilor de Contract, şi
4.natura acestei (acestor) defecte.
În orice moment, responsabilitatea noastră potrivit acestei garanţii nu va depăşi valoarea totală a Sumelor Reţinute, plătită Principalului de către dumneavoastră, aşa cum este evidenţiat în copiile transmise nouă ale Certificatelor de Plată emise de dumneavoastră potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.6 din Condiţiile de Contract.
Orice cerere de plată trebuie să conţină semnătura dumneavoastră, care trebuie să fie autentificată de către bancherii dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi declaraţia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră, la data sau înaintea datei de (70 de zile după data estimată de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări) .............................. ("data de expirare"), moment în care această garanţie va expira şi ne va fi restituită.
Am fost informaţi că Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei garanţii dacă Certificatul de Plată nu a fost emis potrivit prevederilor Contractului cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei. Ne angajăm să vă plătim Valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii sau a declaraţiei dumneavoastră scrise menţionând faptul că Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis din motive imputabile Principalului, şi că valabilitatea acestei garanţii nu a fost prelungită.
Această garanţie este transferabilă în întregime în favoarea (instituţia finanţatoare), succesorilor săi şi împuterniciţilor.
Această garanţie este guvernată de legile din România şi va respecta Regulile Uniforme privind Garanţiile la Cerere, publicate cu numărul 458 de către Camera Internaţională de Comerţ, cu excepţia celor menţionate mai sus.
Data: .............................
Semnatura: ...................
CAPITOLUL 2:Cerinţele Autorităţii Contractante
SECŢIUNEA 1:Cadrul General
SUBSECŢIUNEA 1:Cerinţe Specifice Proiectului
INSTRUCŢIUNI PENTRU ELABORATORUL DOCUMENTULUI
Generalităţi
În funcţie de particularităţile şi specificul obiectului contractului, conţinutul caietului de sarcini se adaptează şi/sau completează de către Autoritatea Contractantă, respectiv proiectantul care va elabora aceste documentaţii.
1.Textul scris cu caractere normale este obligatoriu şi nu trebuie modificat;
2.Textul scris cu caracter italic reprezintă instrucţiuni de completare a prezentelor documente destinate Autorităţii Contractante, respectiv proiectantului şi nu sunt destinate Ofertantului.

Cuprins

1. CONTEXT97

1.1. Introducere97

1.2. Scopul Lucrarilor97

2. INFORMATII DESPRE SANTIER98

2.1. Locatie98

2.2. Limitele Santierului/Contractului98

2.3. Dreptul de proprietate asupra terenului98

2.4. Accesul pe Santier98

2.5. Conditii climaterice98

2.6. Date topografice98

2.7. Investigatii Geologice98

2.8. Infrastructura existenta99

2.9. Lista planselor existente99

2.10. Facilitati existente99

2.11. Cerinte privind alimentarea cu energie electrica99

2.12. Riscuri privind instalatiile Autoritatii Contractante99

2.13. Lucrari Provizorii ale Antreprenorului100

2.14. Alte Documente Relevante100

2.15. Autorizatii si Avize100

2.16. Expertize si investigatii aditionale101

3. CERINTE GENERALE DE PROIECTARE102

3.1. Date principale102

3.2. Alimentarea cu energie electrica102

3.3. Utilizarea structurilor existente102

3.4. Restrictii impuse de procedurile de exploatare ale Autoritatii Contractante102

3.5. Restrictii privind impactul asupra mediului103

3.6. Documentele Antreprenorului pentru revizuire si aprobare de catre Inginer103

1.CONTEXT
1.1.Introducere
Explicati de ce sunt necesare lucrarile.
Faceti un scurt istoric si mentionati populatia, populatia beneficiara, si populatia echivalenta
Precizati beneficiarul si mecanismul de finantare.
1.2.Scopul Lucrarilor
Descrieti rezultatele asteptate, ca de exemplu:
- Imbunatatirea calitatii efluentului;
- Conformitatea cu principiile si prevederile impuse de Directiva nr. 91/271/CE privind Epurarea Apelor Uzate Orasenesti pentru treapta secundara (treapta biologica) de epurare;
- Conformitatea cu Directiva Consiliului nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman;
- Imbunatatirea serviciilor de furnizare a apei potabile si, implicit, cresterea numarului de abonati la aceste servicii;
- Imbunatatirea capacitatii echipamentelor/statie prin modernizarea sau inlocuirea acestora;
- Depozitarea in conditii de siguranta a namolurilor luand in considerare prevederile Directivei nr. 86/278/EEC;
- Scaderea consumului de energie.
- Tratamentul eficient al namolurilor rezultate in urma procesului de tratare/epurare, inaintea depozitarii acestora;
- Conditionarea materialelor retinute in urma procesului de epurare mecanica
- Imbunatatirea sigurantei in exploatare prin inlocuirea instalatiilor mecanice si electrice cu durata de functionare depasita;
- Reducerea riscului unei poluari semnificative aparute in urma unei defectiuni la statia de epurare;
- Imbunatatirea sigurantei publice si a personalului de operare;
- Imbunatatirea eficientei statiei si reducerea numarului de angajati;
2.INFORMATII DESPRE SANTIER
2.1.Locatie
Furnizati suficiente detalii cu privire la amplasarea Santierului, astfel incat, orice vizitator sa poata ajunge acolo. Includeti eventual si o schita a Santierului.
În cazul existentei mai multor puncte de lucru, oferiti detalii cu privire la amplasarea fiecaruia.
2.2.Limitele Santierului/Contractului
Descrieti suprafata totala pe care o va ocupa Santierul. Faceti referire la plansele relevante incluse in contract.
Mentionati conditiile de acces la toate zonele din afara Santierului, precum si la facilitatile existente.
În cazul mai multor puncte de lucru, oferiti detalii privind delimitarile fiecaruia.
Daca sunt mai multe contracte pentru un proiect mai amplu, precizati continutul exact al prezentului contract (limitarile contractuale), indicand zonele pe care diferitele contracte adiacente se suprapun precum si zonele de suprapunere cu lucrarile existente. Precizarile referitoare la Santier trebuie sa fie clare pentru a evita eventuale dispute intre Antreprenori.
2.3.Dreptul de proprietate asupra terenului
Orice solicitare de a patrunde pe proprietatea unei terte parti trebuie insotita de precizarea numelor si adreselor respectivilor proprietari sau chiriasilor, dupa cum este cazul.
Specificati, de asemenea, dreptul de proprietate in cazul fiecarui teren ce poate fi afectat pe parcursul implementarii contractului.
2.4.Accesul pe Santier
Descrieti caile de acces pe Santier pentru Antreprenor si precizati orice limitare in ceea ce priveste utilizarea acestora.
În alegerea caii de acces specificata veti tine cont de accesul publicului precum si de cerintele de functionare ale lucrarilor existente.
2.5.Conditii climaterice
Furnizati date cu privire la precipitatii si temperatura inclusiv variatiile inregistrate pe parcursul unui an. De asemenea, descrieti directia predominanta si ecartul de viteze al vantului pe tot parcursul anului.
Precizati unde se afla cea mai apropiata statie meteorologica de unde pot fi obtinute mai multe detalii.
Precizati adancimea de inghet, in conformitate cu standardul STAS 6054/77.
2.6.Date topografice
Descrieti la modul general din punct de vedere topografic zona in care se va desfasura proiectul.
Oferiti informatii cu privire la orice studiu topografic aferent Santierului. In acest paragraf se va include doar un sumar al acestor informatii, toate detaliile relevante urmand a fi prevazute in Capitolul 5 "Informatii incluse in Contract" sau in Capitolul 6, "Informatii neincluse in contract", in functie de acuratetea presupusa a datelor.
2.7.Investigatii Geologice si Hidrologice
Descrieti la modul general din punct de vedere al caracteristicilor geologice, hidrogeologice, al studiilor de inundabilitate sau a oricaror informatii relevante (dupa caz) privind zona in care se va desfasura proiectul.
Furnizati informatii privind orice investigatii geologice ale terenului/solului relevante pentru amplasamentul respectiv. In cadrul acestui paragraf se va include doar un sumar al acestor informatii, toate detaliile relevante urmand a fi incluse in Capitolul 5, "Informatii incluse in Contract" sau Capitolul 6, "Informatii neincluse in contract", in functie de acuratetea datelor.
2.8.Infrastructura existenta
Oferiti detalii relevante privind infrastructura existenta care va afecta sau va fi afectata de lucrarile propuse. Aceste detalii vor include urmatoarele:
- Legatura dintre infrastructura existenta si lucrarile propuse;
- Capacitatea proiectata;
- Debitul maxim proiectat;
- Capacitatea maxima existenta;
- Debitul mediu existent;
- Procesul de epurare existent;
- Varsta infrastructurii existente (anul constructiei/punerii in functiune);
- Starea actuala a constructiei/echipamentelor, conform rezultatelor expertizelor tehnice realizate, daca exista
2.9.Lista planselor existente
Precizati disponibilitatea (locatie/modalitate de acces) planselor aferente structurilor existente, infrastructurii si utilitatilor santierului.
Includeti de asemenea in aceasta sectiune si o lista a planselor existente, cu conditia ca aceasta sa nu depaseasca o pagina. In cazul in care aceasta e mai lunga, includeti lista completa fie in Capitolul 5 "Informatii incluse in Contract", fie in Capitolul 6 "Informatii neincluse in Contracti", in functie de acuratetea datelor.
2.10.Facilitati existente
Furnizati informatii detaliate cu privire la facilitatile disponibile pe santier. Acestea vor include:
- Instalatii electrice - localizarea cablurilor, la suprafata sau subteran, substatii in incinta sau langa santier, diametrul cablurilor, puterea si tensiunea;
- Apa potabila - debitul si diametrul conductelor;
- Canalizare - debitul, sensul de scurgere al apelor si diametrul conductelor;
- Gaz - debitul si diametrul conductelor;
- Telefon/ Internet.
2.11.Cerinte privind alimentarea cu energie electrica
Precizati sursa si tipul de energie electrica necesara pentru lucrari, precum si conditiile de alimentare impuse Antreprenorului de catre furnizorul local de energie electrica
2.12.Precizati (daca este cazul) ce sistem de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica este necesar.
Riscuri privind instalatiile Autoritatii Contractante
Vor fi enumerate toate riscurile de sanatate/siguranta identificate in santier, inclusiv depozitele de clor si alte materiale periculoase, zonele contaminate, cablurile electrice de inalta tensiune, materiale care contin azbest, etc.
2.13.Lucrari Provizorii ale Antreprenorului
Oferiti detalii cu privire la Lucrarile Provizorii propuse, daca sunt disponibile. Daca acestea trebuie sa fie agreate impreuna cu Autoritatea Contractanta, atunci acest lucru va fi precizat. Daca nu exista suficient spatiu pentru Lucrarile Provizorii in cadrul Santierului, atunci se va preciza faptul ca stabilirea Lucrarilor Provizorii va fi exclusiv in responsabilitatea Antreprenorului.
Se va include urmatorul text:
Inainte de stabilirea Lucrarilor Provizorii, Antreprenorul va inainta proiectul privind amplasarea acestora Inginerului, pentru apobare. Toate modificarile ulterioare aduse proiectului pentru Lucrari Provizorii, vor fi inaintate Inginerului pentru aprobare, inaintea implementarii acestora. Daca Inginerul va solicita modificari la proiectul pentru Lucrari Provizorii, Antreprenorul va implementa toate modificarile solicitate.
Antreprenorul va avea in vedere urmatoarele aspecte:
(a)Lucrarile Provizorii din cadrul Santierului vor fi realizate in asa fel incat Inginerul sa aiba o vedere clara asupra functionalitatilor acestora..
(b)Facilitatile de cazare (rulote sau cladiri temporare) nu vor fi permise in cadrul Santierului.
2.14.Alte Documente Relevante
Enumerati orice alta informatie sau document relevant privind Santierul. De exemplu, in cazul in care se intentioneaza utilizarea infrastructurii existente se vor pune la dispozitia Antreprenorului rezultatele expertizelor tehnice ale structurilor.
2.15.Autorizatii si Avize
S-au obtinut urmatoarele autorizatii si avize, copiile acestora fiind incluse in Capitolul 5, "Informatii incluse in Contract". Antreprenorul se va conforma prevederilor respectivelor autorizatii si avize.
Enumerati aici doar autorizatiile si avizele deja obtinute. Includeti copii integrale ale acestor documente in Capitolul 5, "Informatii incluse in Contract".
Lista autorizatiilor si avizelor deja obtinute va include documente precum:
- Certificatul de Urbanism;
- Autorizatia Sanitara emisa de catre Directia de Sanatate Publica locala
- Avizul de Gospodarire a Apelor emis de catre Apele Romane, Administratia Nationala, locala;
- Posibilul impact al proiectului asupra ariilor protejate NATURA 2000;
- Avizul de Mediu emis de catre autoritatea competenta;
- Avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor, emis de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU);
- Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare (ANIF) Planuri de situatie/ Avize favorabile de la companiile de utilitati publice precum electricitate, gaz, telecomunicatii etc.
Includeti urmatorul text:
Certificatul de Urbanism va stabili ce fel de avize si documentatii vor fi necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire. Ca de exemplu:
(i)D.T.A.C. - Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
(ii)D.T.A.D. - Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare
(iii)D.T.O.E. - Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei
Antreprenorul este responsabil cu obtinerea acestora (daca este nevoie), precum si a altor autorizatiii, avize, certificate, necesare pentru executia lucrarilor.
2.16.Expertize si investigatii aditionale
Toate informatiile disponibile au fost incluse in Capitolele 5 si 6. Antreprenorul este responsabil cu realizarea pe cheltuiala proprie a oricaror investigatii aditionale si cu colectarea oricaror informatii suplimentare, necesare pentru executia lucrarilor.
3.CERINTE GENERALE DE PROIECTARE
3.1.Date principale
În aceasta sectiune vor fi precizate cerintele cu caracter general referitoare la Lucrari. Va fi inclus numai un sumar al acestora. Informatiile detaliate vor fi incluse in Capitolul 2, Sectiunea 5 - "Procesul tehnologic si Echipamente aferente" precum si in Capitolul 5, "Informatii incluse in Contract".
Din lista de mai jos se vor selecta doar aspectele relevante si se vor furniza informatiile corespunzatoare.
Alimentarea cu apa:
- Debit proiectat;
- Sursa de apa;
- Precizari referitoare la statiile de pompare (daca este cazul);
- Precizari referitoare la acumulari (daca este cazul);
- Precizari referitoare la instalatii si echipamente (noi sau reabilitate);
Ape uzate:
- Denumirea zonei geografice deservite;
- Numarul populatiei deservite;
- Cerintele de calitate ale efluentului;
- Denumirea receptorului;
- Precizari referitoare la instalatii si echipamente (noi sau reabilitate);
3.2.Alimentarea cu energie electrica
Se va preciza capacitatea si pozitionarea sursei de alimentare cu energie electrica necesara Lucrarilor. Se vor preciza responsabilitatile Antreprenorului in ceea ce priveste obtinerea energiei necesare de la furnizorul local de energie electrica.
Oferiti detalii cu privire la sistemul de rezerva de alimentare cu energie (daca este cazul).
3.3.Utilizarea structurilor existente
Se vor furniza detalii privind disponibilitatea unor cladiri sau structuri in vederea folosirii acestora de catre Antreprenor pentru Lucrari. In cazul in care acesta intentioneaza scoaterea din uz demolarea, transformarea sau reabilitatrea unor structuri existente, se va asigura ca exista o solutie alternativa pentru continuarea operarii Statiei in mod corespunzator. In caz contrar, Antreprenorul, pe propria sa cheltuiala, va asigura instalarea unor facilitati temporare pentru functionarea Statiei, in functie de necesitati.
Este de retinut ca daca se propune utilizarea oricareia dintre structurile existente sau daca Antreprenorului ii este permis prin documentele contractuale sa decida utilizarea acestora in scopul Lucrarilor, atunci expertizele tehnice ale acestor structuri (realizate in conformitate cu legislatia in vigoare) vor fi incluse in Capitolul 5 "Informatii incluse în Contract".
3.4.Restrictii impuse de procedurile de exploatare ale Autoritatii Contractante
Enumerati orice conditii impuse pentru operarea echipamentelor Autoritatii Contractante cum ar fi:
- Capacitati minime de tratare mentinute;
- Perioada de preaviz in cazul oricarei scoateri din functiune;
- Perioade maxime de timp permise pentru orice scoatere din functiune (cum ar fi in cazul racordurilor).
- Punerea in functiune a noii Statii pentru a putea mentine capacitatea instalatiilor existente;
- Accesul vehiculelor utilitare care transporta, de exemplu, substante chimice, namol sau a vehiculelor de vidanjare.
Un exemplu de text referitor la cele de mai sus poate fi urmatorul:
"Perioada maxima admisa pentru scoaterea din functiune a echipamentului este de 48 de ore. Aceasta va include timpul necesar pentru izolarea sistemului (sistemelor) de instalatii, scurgere, sterilizare, spalare si amorsare, a echipamentelor precum si repornirea sistemului/sistemelor pentru reluarea operarii. Toata manopera, Echipamentele si Materialele necesare pentru realizarea operatiunilor de drenare, sterilizare, spalare si amorsare a echipamentelor vor fi asigurate de catre Antreprenor.
Instalatiile si echipamentele existente vor ramane functionale, cu exceptia perioadelor de scoatere din functiune ce au fost agreate de Inginer.
Perioadele de scoatere din functiune vor fi programate de catre Antreprenor si aduse la cunostinta in scris Inginerului, cu 30 de zile inaintea inceperii acestei operatiuni. Nerespectarea sau anularea de catre Antreprenor a operatiunilor de scoatere din functiune va avea ca rezultat solicitarea de catre acesta a inca unui preaviz de patru saptamani.
Scoaterile din functiune nu vor fi aprobate de catre Inginer decat in conditiile in care prezentarea metodologiei de lucru este realizata cu cel putin 48 de ore inaintea inceperii lucrarilor. Fara aceasta documentatie, se va considera ca Antreprenorul nu a reusit sa realizeze operatiunile de scoatere din functiune la data aprobata.
Antreprenorul va rambursa costurile suportate de catre Autoritatea Contractanta, daca nu va realiza lucrarile programate in timpul unei scoateri din functiune aprobate.
De asemenea, Antreprenorul va rambursa costurile suportate de catre Autoritatea Contractanta si in cazul in care, va anula desfasurarea lucrarilor cu mai putin de 48 ore inainte de scoaterea din functiune aprobata.
3.5.Restrictii privind impactul asupra mediului
Precizati obiectivele care trebuiesc atinse.
Enumerati mai jos toate restrictiile impuse, inclusiv restrictii cu privire la:
- Poluarea aerului;
- Contaminarea solului si a apelor;
- Zgomot, inclusiv limitari ale programului de lucru;
- Depozitarea namolului, deseurilor si pietrisului;
- Restrictii privind procesul tehnologic proiectat, cum ar fi limitarea utilizarii substantelor chimice toxice (ex. clor);
Descrieti metodele de monitorizare si control ale operatiunilor de constructie pentru a respecta restrictiile prezentate mai sus.
3.6.Documentele Antreprenorului pentru revizuire si aprobare de catre Inginer
Documentatia ce va fi furnizata in scopul verificarii si aprobarii trebuie sa includa, fara a se limita, insa la urmatoarele:
Documentele ce sunt in mod normal supuse verificarii si aprobarii Inginerului sunt enumerate mai jos (lista va fi adaptata in functie de necesitati). Mentionam ca aprobarea tuturor si fiecaruia dintre aceste documente poate necesita alocarea de catre Inginer a unor perioade extinse de timp, motiv pentru care este o practica comuna sa se solicite numai verificarea si aprobarea documentelor de maxima importanta.
- Diagrame flux tehnologic, inclusiv bilanturi masice si fluxurile de energie;
- Sistemul de control si specificatiile operationale de control;
- Planurile generale, dimensiunile, precum si detaliile de amplasament;
Documentatia ce va fi furnizata in scopul verificarii va include, fara a se limita insa la, urmatoarele:
- Informatiile de baza privind siguranta in executia lucrarilor;
- Calcule pentru dimensionarea echipamentelor;
- Scheme electrice monofilare;
- Calcule electrice de sistem, cum ar fi dimensionare cablu, nivele de eroare si protectie;
- Detalii cu privire la elemente ale statiei de epurare, inclusiv echipamente mecanice si electrice, schema tehnologica a statiei, detalii cu privire la pozarea conductelor, diametre, directia de curgere, cote radier, acoperirea de beton;
- Calcule hidraulice pentru echipamente si guri de deversare;
- Calcule hidraulice pentru statii de pompare si conducte sub presiune;
- Detalii cu privire la modificarile aduse caminelor de vizitare existente si racordurilor la sistemul de canalizare existent;
- Inventarierea camerelor/caminelor de vizitare, configuratia schematica pentru fiecare camin si camera de vizitare oferind detalii cu privire la pozarea conductei, diametre, directia de curgere, cote radier, precum si acoperire de beton;
- Criteriile de proiectare si metodologia referitoare la realizarea elementelor structurale si modul in care detaliile de fundare sunt in conformitate cu studiul geotehnic;
- Detalii ale statiilor de pompare, inclusiv echipament mecanic si electric;
- Detalii cu privire la echipamentele inclusiv intretinerea acestora pentru tratarea namolurilor
- Detalii cu privire la constructia de drumuri si refacere carosabil;
- Detalii privind cladirile existente, inclusiv a echipamentelor si instalatiilor;
- Vor fi adaugate clauze suplimentare adecvate specifice Lucrarilor.
Documentele Antreprenorului vor fi elaborate intr-un format acceptat de catre Inginer.
Antreprenorul va elabora un program de inaintare a documentelor catre Inginer, in termen de 20 de zile lucratoare de la Data de Incepere a Lucrarilor. Respectivul program, va cuprinde documentatia contractuala relevanta, precum si datele de transmitere planificate. Acest program va indica care sunt documentele care vor fi depuse in vederea verificarii si aprobarii sau numai pentru aprobare,
Antreprenorul va furniza Inginerului doua copii pe suport de hartie si doua pe suport electronic, ale tuturor documentelor tehnice depuse spre verificare. Plansele printate vor fi in format A1, daca Inginerul nu dispune altfel.
Un registru al planselor si documentelor va fi mentinut si actualizat in permanenta de catre Antreprenor. O copie actualizata a registrului va fi inmanata Inginerului de fiecare data cand o plansa sau un document este emis.
SUBSECŢIUNEA 2:Cerinţe Generale

Cuprins

1. Generale 108

1.1. Cerintele Autoritatii Contractante 108

2. EXECUTIA LUCRARILOR 109

2.1. Panouri de prezentare si Publicitate 109

2.2. Standarde aplicabile 109

2.3. Curatenia si ordinea pe Santier 109

2.4. Intrarea in Santier 110

2.5. Inspectarea drumurilor, proprietatilor si terenului 110

2.6. Cote si Puncte de Referinta 110

2.7. Imprejmuiri provizorii si porti de acces 110

2.8. Aspecte privind utilizarea terenului 111

2.9. Aspecte legate de caile de acces si dreptul de servitute 111

2.10. Procedura in cazul Reclamatiilor 111

2.11. Protectia impotriva deteriorarilor 111

2.12. Lucrari cu impact asupra cursurilor de apa 112

2.13. Igiena alimentarilor cu apa 112

2.14. Instalatiile, echipamentele si infrastructura operatorilor de utilitati publice, administratorilor drumurilor si ale altor terti 113

2.15. Cerinte privind traficul in zona 113

2.16. Zgomotul 114

2.17. Masuri in caz de urgenta 114

2.18. Substante periculoase 114

2.19. Intretinerea drumurilor de acces 114

2.20. Accesul la Serviciile de Urgenta 114

3. CRITERII DE PROIECTARE 116

3.1. Utilizarea proiectarii conceptuale 116

3.2. Durata proiectata de viata 116

4. ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA 118

4.1. Responsabilitatea pentru proiect 118

4.2. Aprobarile de proiectare 118

4.3. Metodologiile de Executie aferente construirii lucrarilor si instalarii echipamentelor 118

4.4. Documente disponibile pentru verificare/audit 119

4.5. Plansele conforme cu executia 119

4.6. Planul de Securitate si Sanatate 119

4.7. Organigrama 120

4.8. Programul de Executie 120

4.9. Inregistrari fotografice 120

4.10. Intalnirile de lucru 120

5. SISTEMUL DE ASIGURARE/ CONTROL AL CALITATII 121

5.1. Cadrul General 121

5.2. Planul de Asigurare a Calitatii (PAC) 121

5.3. Planurile de Control (PC) 121

5.4. Controlul efectuat si Documentatia intocmita de catre Antreprenor 121

5.5. Metode de documentare si inregistrare in timpul executiei Lucrarilor 122

5.6. Documente la livrare 122

5.7. Post Constructie 122

1.GENERALE
1.1.Cerintele Autoritatii Contractante
1.Autoritatea Contractanta solicita proiectarea si executia Lucrarilor.
2.Proiectul si executia vor fi in conformitate cu urmatoarele Sectiuni si Parti din Capitolul al 2-lea:
(a)Sectiunea 1 - Partea 1 Cadrul General - Cerinte Specifice Proiectului
(b)Sectiunea 1 - Partea 2 Cadrul General - Cerinte Generale
(c)Sectiunea 2 - Partea 1 Lucrari Civile - Cerinte Specifice Proiectului
(d)Sectiunea 2 - Partea 2 Lucrari Civile - Cerinte Generale
(e)Sectiunea 3 - Partea 1 Lucrari de Mecanica, Electrice si ICA - Cerinte Specifice Proiectului
(f)Sectiunea 3 - Partea 2 Lucrari de Mecanica, Electrice si ICA - Cerinte Generale
(g)Sectiunea 4 - Partea 1 Electrice si ICA - Cerinte Specifice Proiectului
(h)Sectiunea 4 - Partea 2 Electrice si ICA - Cerinte Generale
(i)Sectiunea 5 - Partea 1 Proces si Echipamente de proces - Cerinte Specifice Proiectului
(j)Sectiunea 5 - Partea 2 Proces si Echipamente de proces - Cerinte Generale
(k)Sectiunea 6 - Partea 1 Instruire, Operare si Intretinere - Cerinte Specifice Proiectului
(l)Sectiunea 6 - Partea 2 Instruire, Operare si Intretinere - Partea Generala
(m)Sectiunea 7 - Partea 1 Testare - Cerinte Specifice Proiectului
(n)Sectiunea 7 - Partea 2 Testare - Cerinte Generale
3.De asemenea, proiectul si executia vor fi in conformitate cu urmatoarele sectiuni din Capitolul al 3-lea:
(a)Sectiunea 1 Planse - Cerinte Specifice Proiectului
(b)Sectiunea 2 Planse - Cerinte Generale
2.EXECUTIA LUCRARILOR
2.1.Panouri de prezentare si Publicitate
1.Antreprenorul va construi si instala doua panouri publicitare evidentiind participarea Uniunii Europene la finantarea Lucrarilor. Panourile vor fi localizate in locuri vizibile, agreate in prealabil de Inginer. Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea panourilor.
2.Panourile vor fi de o marime adecvata raportat la amploarea Lucrarilor si vizibile pentru trecatori. Panourile vor contine cel putin urmatoarele informatii:
(c)Titlul proiectului
(d)Logo-ul UE
(e)Logo-ul Autoritatii Contractante
(f)Logo-ul Antreprenorului
(g)Valoarea proiectului si data de finalizare asteptata
3.Panourile vor fi realizate in conformitate cu cerintele pentru "Panourile temporare de prezentare" asa cum sunt acestea prevazute in Manualul de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2007-2013 in Romania, publicat de catre Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Acest document este disponibil in format electronic la adresa de internet:
4.http://www.fonduri-ue.ro/upload/MIV_var_aprobata_OMFP31.2010.pdf.
5.Panourile vor fi ridicate la inceputul executarii Lucrarilor si vor fi demontate nu mai devreme de 6 luni dupa finalizarea Lucrarilor. Daca pe perioada valabilitatii Contractului, panourile sunt deteriorate, devin ilizibile si neclare sau in orice alt mod neconforme, acestea vor fi reparate sau inlocuite de catre Antreprenor.
6.Macheta panourilor va fi supusa aprobarii atat de catre Inginer, cat si de catre Autoritatea Contractanta. Macheta panourilor va fi supusa aprobarii cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea amplasarii acestora.
7.Antreprenorului nu ii este permis sa ridice nici un alt panou sau afis publicitar altul decat panourile publicitare indicand participarea financiara a Uniunii Europene.
2.2.Standarde aplicabile
1.Ori de cate ori se face referire in Contract la standarde si normative specifice care trebuie respectate la realizarea lucrarilor si utilizarea materialelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si la elaborarea de lucrari sau teste, se vor aplica standardele si normativele in vigoare.
2.Utilizarea unor standarde alternative la cele specificate va face subiectul revizuirii si aprobarii prealabile in scris a Inginerului. Diferentele intre alternativele propuse si standardele specificate vor fi facute in scris, de catre Antreprenor, impreuna cu demonstrarea faptului ca prin aplicarea acestora va fi asigurata o calitate mai mare sau cel putin egala cu cea specificata. Acestea vor fi prezentate Inginerului, cu cel putin 28 zile inainte de data programata de Antreprenor pentru obtinerea aprobarii Inginerului.
3.În timpul executiei, Lucrarile vor fi verificate de catre Inspectoratul Judetean de Control al Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului (ICLPAT). Inspectorii pot solicita sa vada copiile standardelor internationale care au sta la baza elaborarii proiectului tehnic al Lucrarii. Antreprenorul trebuie sa permita accesul ICLPUAT la Lucrari in scopul realizarii inspectiilor.
2.3.Curatenia si ordinea pe Santier
1.Materialele si Echipamentul Antreprenorului vor fi plasate, depozitate si sortate in mod ordonat. Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandarile producatorului.
2.Conductele si fitingurile nu vor fi depozitate direct pe sol, vor fi depozitate intr-un mediu curat, pentru a preveni contaminarea si deterioarea acestora inaintea punerii in opera.
3.Conductele vor fi protejate la fiecare capat, pana la montajul acestora.
4.Toate deseurile si surplusul de materiale vor fi indepartate din Santier.
2.4.Intrarea in Santier
1.Autoritatea Contractanta va avea acces in Santier in orice moment, fie ca acestea sunt in stadiu de pregatire sau mai avansate si in locul de depozitare al echipamentelor si materialelor. Antreprenorul va acorda facilitati adecvate pentru asigurarea accesului si inspectiei.
2.Antreprenorul va notifica in scris, cu 14 zile in avas, Autoritatea Contractanta intentia unui subcontractor de a incepe lucrul intr-o anumita zona.
3.Autoritatea Contractanta va obtine toate autorizatiile si permisele necesare pentru intrarea pe terenul detinut de terti si va notifica toti proprietarii si chiriasii cu privire la inceperea lucrarilor.
4.În cazul in care Antreprenorul are nevoie de ocuparea temporara a terenului (cum ar fi modificari ale limitelor santierului sau ale cailor de acces), el va face propriile intelegeri cu proprietarii de terenuri/ chiriasii sau cu autoritatile locale, dupa caz.
5.Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de intrare si de iesire din Santier atat a persoanelor cat si a utilajelor sau de pe sectoare ale Santierului (daca este cazul).
6.Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de montare si demontare a imprejmuirilor temporare de pe Santier sau Sectoarele Santierului (daca este cazul).
7.Nici o zona a Santierului nu va fi utilizata in scopuri care nu au legatura cu Lucrarile.
2.5.Inspectarea drumurilor, proprietatilor si terenului
1.Inaintea intrarii in Santier (daca este cazul) se vor realiza inspectii ale starii drumurilor, se va verifica situatia proprietatilor si terenurilor, inclusiv a copacilor, limitelor de proprietate, culturilor agricole, precum si oricaror alte aspecte care pot fi afectate de Lucrari.
2.Evaluarea va fi realizata impreuna cu administratorul drumurilor, proprietarii sau locatarii/ocupantii.
3.Antreprenorul va furniza o selectie reprezentativa de fotografii la fata locului, in format digital, in scopul mentinerii unei evidente corecte. Fiecare fotografie va fi numerotata si datata.
4.Toate fotografiile/inregistrarile vor fi semnate de catre proprietarul terenului/persoana responsabila ca dovada a starii drumului, proprietatii si terenului, inaintea Datei de Incepere a Lucrarilor.
5.Orice rapoarte de expertiza specializata, solicitate in acest scop vor fi specificate in Contract.
2.6.Cote si Puncte de Referinta
1.Inginerului ii vor fi furnizate detalii privind cotele si localizarea bornelor temporare, precum si a celor care sunt propuse spre utilizare.
2.Antreprenorul se va asigura de corectitudinea reperelor de nivel (fie ca sunt cotele terenului, cote de bolti, de coronament sau de orice alt tip) precum si de localizarea structurilor acolo unde acestea sunt relevante pentru Lucrari.
3.Daca Antreprenorul considera ca exista inadvertente in raport cu informatiile primite, va trebui sa le prezinte Inginerului pentru solutionare, inaintea inceperii lucrarilor.
4.În cazul in care Antreprenorul doreste sa conteste oricare din aceste cote de nivel, acesta va prezenta Inginerului o lista a pozitiei cotelor considerate gresite precum si un set de cote revizuite.
2.7.Împrejmuiri provizorii si porti de acces
1.Antreprenorul va ridica o imprejmuire temporara din plasa de sarma in jurul Santierului, prevazuta cu porti de acces. Imprejmuirea si portile de acces vor fi conform cu specificatiile si plansele prezentate in proiectul de Organizare de santier aprobat..
2.Toate imprejmuirile si portile din Santier vor fi verificate si intretinute in mod regulat si orice defect aparut trebuie reparat fara intarziere
3.Antreprenorul va fi responsabil cu pastrarea portilor de acces inchise in afara programului de lucru.
4.Antreprenorul va controla in orice moment accesul in Santier. Modalitatea de acces va fi controlata in conformitate cu procedurile convenite cu Inginerul.
5.Toate imprejmuirile si portile temporare de pe Santier vor ramane pe pozitie pana cand vor fi inlocuite cu garduri si porti permanente sau Lucrarile sunt intr-o faza suficient de avansata pentru a permite ca acea parte a Santierului sa fie pusa in functiune.
6.Excavatiile pentru conducte, aflate intr-o zona accesibila publicului, vor fi prevazute cu parapeti de protectie.
2.8.Aspecte privind utilizarea terenului
1.Operatiunile de constructie se vor limita doar la Santier sau la alte zone de teren dupa cum a fost negociat.
2.Cu exceptia cazurilor imposibil de evitat care implica modul de executare al Lucrarilor, caile de acces utilizate de terte persoane cu scopul accesului la proprietatile acestora adiacente Santierului nu vor fi blocate.
3.Inaintea exercitarii oricarui drept negociat in legatura cu orice zona de servitute si protectie sau de cazare din afara Santierului, va fi transmisa in prealabil o notificare scrisa.
4.În mod normal, cazarea pe Santier nu va fi permisa, decat in cazul in care aceasta este inevitabila, situatie in care acest lucru va fi specificat in Contract.
2.9.Aspecte legate de caile de acces si dreptul de servitute
1.Cerintele privind caile de acces vor fi prevazute in Contract inainte ca orice proprietate, utilitati sau servicii sa fie afectate de lucrari. Aranjamente alternative vor fi incheiate inainte de afectarea oricaror cai de acces la proprietati, utilitati sau servicii. Antreprenorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta si proprietarii, respectiv chiriasii afectati cu 14 zile inaintea unei astfel de interferente si va confirma faptul ca s-au stabilit de comun acord masuri alternative.
2.Daca accesul permanent al vehiculelor la orice proprietate, instalatii sau servicii, pe perioada executarii Lucrarilor, nu va fi posibil vor fi asigurate si mentinute accese alternative. Se va acorda asistenta proprietarului/chiriasului sau ocupantului afectat de lucrari, pentru a permite derularea activitatii normale a acestora.
3.Vor fi luate in considerare cerintele de acces si de servicii ale persoanelor cu nevoi speciale. Nevoile speciale sunt definite ca fiind acele nevoi legate de sanatatea si mobilitatea persoanelor afectate precum si a personalului de ingrijire socio-medicala.
4.Lucrarile care afecteaza drumurile vor fi planificate si realizate in asa fel incat perturbarea accesului rezidentilor locali sa fie redusa la minimum. Accesul pietonal in conditii de siguranta va fi asigurat si mentinut in permanenta.
2.10.Procedura în cazul Reclamatiilor
1.Antreprenorul va notifica fara intarziere in scris Autoritatea Contractanta cu privire la orice daune sau prejudicii rezultate din executia Lucrarilor.
2.Detaliile cu privire la plangerile, reclamatiile sau notificarile primite de la terti vor fi aduse fara intarziere la cunostinta Autoritatii Contractante.
3.Orice plangeri, reclamatii, daune sau prejudicii ale proprietarilor sau locatarilor vor fi tratate de Antreprenor cu promptitudinea cuvenita.
2.11.Protectia impotriva deteriorarilor
1.Vor fi luate toate masurile de precautie necesare pentru a se evita orice deteriorare nejustificata a drumurilor principale, drumurilor secundare, proprietatilor, terenurilor, copacilor, radacinilor, culturilor, limitelor de proprietate si oricaror alte instalatii apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor si altor parti implicate.
2.În cazul in care orice parte a Lucrarilor este prea aproape, peste sau sub orice instalatie apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau altor parti implicate, va fi oferita asistenta tehnica temporara din partea acestora. Orice lucrare realizata in jurul, in cadrul sau in apropierea oricarei instalatii apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau a altor parti implicate va fi efectuata in asa fel incat sa se evite orice deteriorare, scurgere sau alt pericol dar si pentru a asigura functionarea continua a instalatiilor si echipamentelor acestora.
3.Autoritatea Contractanta si compania de utilitati, administratorul drumurilor sau proprietarul in cauza, dupa caz, vor fi notificati de existenta oricaror defecte sau pagube iar Antreprenorul va asista la repararea sau inlocuirea instalatiilor afectate, dupa caz.
4.Antreprenorul va aduce la starea initiala, pe cheltuiala lui si cu acordul Inginerului, orice deterioare aparuta ca urmare a operatiunilor sale.
5.Deteriorarile se refera la toate actiunile care pot conduce la afectarea mediului, cum ar fi depozitarea de deseuri, combustibil sau ulei, precum si avarii la nivelul instalatiilor si echipamentelor.
6.Antreprenorul va proteja toate structurile subterane si supraterane existente, indiferent daca acestea sunt sau nu in limitele accesului asigurat de catre Autoritatea Contractanta. In cazul in care astfel de structuri (pereti, garduri, porti, magazii, cladiri), trebuie sa fie indepartate pentru realizarea lucrarilor de constructie in mod corespunzator, acestea vor fi readuse la starea lor initiala, cu acordul proprietarului, ocupantului si Inginerului. Inginerul va fi notificat cu privire la orice avarii aduse structurilor si vor fi efectuate reparatii sau inlocuiri inainte de acoperirea acestora. Antreprenorul va inlatura si inlocui orice structuri de mici dimensiuni cum ar fi garduri, cutii postale si indicatoare, fara vreo compensatie suplimentara din partea Autoritatii Contractante. Aceste structuri vor fi inlocuite cu altele similare si intr-o conditie cel putin la nivelul celor inlaturate.
7.În cazul in care structurile existente impiedica construirea Lucrarilor asa cum au fost acestea proiectate, Atreprenorul va notifica Inginerul cu privire la schimbarile propuse si va face orice modificari rezonabile in vederea realizarii lucrarilor in limitele stabilite.
2.12.Lucrari cu impact asupra cursurilor de apa
1.Orice Lucrari/ parti de Lucrare care afecteaza sau pot afecta un curs de apa, canal, lac, rezervor, sonda, panza freatica sau zona de captare a apei, vor fi aduse la cunostinta Inginerului cu 14 zile inaintea de inceperea acestora.
2.Cursul de apa, inclusiv rigolele de colectare din interiorul Santierului vor fi mentinute in permanenta in conditii de functionare eficienta.
3.Vor fi luate toate masurile necesare pentru a preveni depunerile de namol sau alte materiale si poluarea sau afectarea oricarui curs de apa existent, canal, lac, rezervor, sonda, panza freatica sau zona de captare a apei, care ar putea rezulta in urma operatiunilor derulate de Antreprenor sau ca urmare a oricaror eventuale acte de vandalism.
4.Exceptand cazul in care se specifica altfel in Contract, se vor obtine toate aprobarile necesare pentru orice deversare temporara, supratraversare sau deviere a cursurilor de apa de la autoritatile competente, iar executia lucrarilor va respecta intru totul cerintele acestora.
5.Orice echipament de constructie sau vehicul, care prezinta un risc crescut de a afecta cursul de apa, va fi indepartat de pe Santier.
2.13.Igiena alimentarilor cu apa
1.Inainte de inceperea oricarei lucrari asociata cu alimentarea cu apa potabila, persoanele implicate vor fi informate cu privire la necesitatea mentinerii unei igienei personale stricte precum si cu privire la pericolele de contaminare, vor completa un chestionar medical pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta si, acolo unde va fi necesar, vor fi testate pentru a indica faptul ca acestea nu sufera de febra tifoida sau alte boli transmisibile prin apa. Inginerul va fi notificat cu privire la orice persoana care a fost diagnosticata ca suferind de afectiuni digestive si nici o astfel de persoana nu va fi mobilizata pentru astfel de lucrari pana cand persoana responsabila cu sanatatea in munca de la nivelul Autoritatii Contractante nu va considera ca nu exista riscuri aferente utilizarii acestora pe un astfel de post (a se vedea Legea 319/2006 privind Sanatatea si securitatea in munca).
2.În cazul in care exista vreo indoiala cu privire la oportunitatea angajarii unei persoane pentru executia Lucrarilor, acelei persoane i se va cere sa faca un examen medical, care sa ateste ca nu sufera de vreo boala transmisibila prin apa.
3.În cazul in care lucrarile sunt aferente serviciilor de furnizare apa potabila catre public, vor fi luate toate masurile de precautie pentru a se evita contaminarea Lucrarilor. Orice muncitor care prin activitatea sa contamineaza Santierul sau zonele adiacente acestuia va fi indepartat si implicarea sa ulterioara in executia Lucrarilor nu va fi permisa fara acordul Inginerului.
4.Antreprenorul va instala suficiente toalete ecologice la fiecare punct de lucru, pe care le va mentine intr-o stare corespunzatoare de curatenie. Toaletele ecologice vor fi adecvat construite, astfel incat sa nu se produca nici o contaminare a zonei prin utilizarea lor. La finalizarea acelei parti a Lucrarilor, instalatiile sanitare vor fi indepartate si zonele vor fi readuse la starea lor initiala.
2.14.Instalatiile, echipamentele si infrastructura operatorilor de utilitati publice, administratorilor drumurilor si ale altor terti
1.Înainte de a inceperea oricaror lucrari de excavatii, Antreprenorul se va coordona cu operatorii de utilitati publice, administratorii drumurilor si alti proprietari de instalatii si echipamente in vederea identificarii pozitiei exacte (cote si aliniament) a instalatiilor si echipamentelor existente care pot afecta sau pot fi afectate de executia Lucrarilor.
2.Autoritatea Contractanta va fi notificata in prealabil cu privire la orice deviere sau demontare a instalatiilor si echipamentelor existente si care are ca scop eficientizarea realizarii Lucrarilor.
3.Antreprenorul va fi responsabil cu devierea sau indepartarea instalatiilor cu exceptia cazului in care proprietarul acestora declara in mod expres ca le va efectua. Orice relocare sau indepartare a instalatiilor sau echipamentelor realizata de catre Antreprenor va fi efectuata in conformitate cu cerintele proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente. Antreprenorul va oferi asistenta completa proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente in cazul in care acesta alege sa duca la indeplinire aceste actiuni.
4.Antreprenorul va redacta un plan de situatie coordonator care va include toate utilitatile publice identificate pe teren. Planul va evidentia diferentele intre informatiile furnizate de proprietarii de utilitati si administratorii drumurilor si situatia din teren. În cazul in care sunt identificate utilitati care nu au fost identificate in Contract, atunci Antreprenorul va notifica in scris fara intarziere Inginerul.
5.Autoritatea Contractanta nu garanteaza acuratetea sau caracterul complet al informatiilor privind serviciile existente incluse in Contract.
6.Antreprenorul va detine si va utiliza suficiente detectoare de conducte/cabluri subterane pentru localizarea acestora, precum si personalul specializat pentru utilizarea lor. Fiecare detector va fi utilizat in conformitate cu instructiunile producatorului.
7.Vopseaua utilizata pentru marcaje temporare va fi nepermanenta si va putea fi indepartata in mod natural sau spalata cu apa si o perie aspra.
2.15.Cerinte privind traficul in zona
1.Antreprenorul va respecta legislatia romana si normativele aplicabile in ceea ce priveste masurile de siguranta a traficului.
2.Inainte de inceperea oricarei lucrari ce implica folosirea si afectarea drumurilor, inclusiv orice cerinte speciale de trafic, metoda de lucru propusa va fi convenita cu Autoritatea Contractanta, precum si cu administratorii drumurilor si politia rutiera.
3.Toate lucrarile din zona drumurilor vor fi duse la indeplinire prin cooperarea cu administratorii acestora si politie. Autoritatea Contractanta va fi informata cu privire la orice solicitare sau intelegere dintre Antreprenor, administratorii drumurilor si politie cu privire la realizarea Lucrarilor.
4.În cazul in care devierea sau inchiderea oricarei suprafete carosabile, de trotuar sau cai pietonale existente, devine temporar necesara pentrul executia lucrarilor, Antreprenorul va asigura si va mentine cai alternative de acces. Acestea vor fi operationale inaintea oricarei afectari a suprafetei carosabile, de trotuar sau a cailor pietonale existente.
5.În cazul in care sunt necesare rampe acestea vor fi asigurate si mentinute la un standard corespunzator in functie de clasa sau clasele de trafic auto sau de specificul traficului pietonal.
6.Vor fi luate toate masurile rezonabile pentru a preveni orice depuneri de noroi sau alte depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din Santier si orice astfel de depuneri vor fi indepartate cu promptitudine.
7.Accesul vehiculelor de urgenta la orice proprietate adiacenta va fi asigurat in permanenta.
8.În cazul in este inevitabila inchiderea unei benzi de circulatie, Antreprenorul va asigura un sistem adecvat de gestionare al traficului, asa cum se va stabili de comun acord cu Inginerul si autoritatile relevante.
9.Lucrarile vor fi planificate si executate pentru a permite notificarea corespunzatoare a administratorilor drumurilor, astfel incat sa se realizeze o coordonare adecvata cu acestia.
10.Acolo unde administratorii drumurilor aplica restrictii privind orele de lucru/ inchidere a traficului, toate sapaturile care vor afecta carosabilul vor fi acoperite corespunzator, in conformitate cu solicitarile administratorului drumului.
2.16.Zgomotul
1.Atunci când Antreprenorul lucrează lângă proprietăţi locuibile, acesta se va asigura că zgomotul şi vibraţiile emise de pe şantier sunt păstrate la nivelul minim. Înainte de realizarea lucrării, Antreprenorul va prezenta Inginerului o listă a tipului de instalaţie, durata utilizării şi metodele pe care le va utiliza la operare. Acesta va indica propunerile sale pentru atenuarea zgomotului şi vibraţiei cauzate de aceste instalaţii..
2.Alternativ, Antreprenorul va izola eficient sursa oricarui zgomot de peste 85 dB (A), prin intermediul panourilor fonoabsorbante.
2.17.Masuri în caz de urgenţă
1.Pentru situatiile de urgente necesare realizarii Lucrarilor, se va asigura mobilizarea muncitorilor, aprovizionarea cu materiale si functionalitatea echipamentelor.
2.Antreprenorul va prezenta o lista actualizata cu adresele si numerele de telefon apartinand personalului responsabil cu desfasurarea lucrarilor in situatii de urgenta.
3.Antreprenorul se va informa cu privire la orice alte proceduri existente, inclusiv ale Autoritatii Contractante, referitoare la situatiile de urgenta.
2.18.Substante periculoase
1.Nu vor fi aduse pe Santier, folosite sau incorporate in cadrul Lucrarilor, niciun fel de substante periculoase fara acordul prealabil scris al Inginerului, cu exceptia cazului in care Contractul prevede in mod expres acest lucru. Vor fi obtinute toate aprobarile necesare cu privire la aceasta.
2.Toate substantele erbicide sau pesticide utilizate in cadrul acestui Contract vor respecta reglementarile locale si ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii iar detalii cu privire la aceste cerinte vor fi furnizate Inginerului.
2.19.Întretinerea drumurilor de acces
1.Antreprenorul va mentine acesul la toate drumurile publice si private, precum si la caile de acces in Santier pe care are permisiunea de a le utiliza pe toata durata Contractului si le va lasa cel putin in aceeasi stare in care acestea se gaseau la inceputul Contractului.
2.Antreprenorul va curata la sfarsitul fiecarei zile de lucru tot noroiul, pietrisul sau alte materiale straine depuse pe suprafata carosabila ca urmare a operatiunilor de constructie.
3.Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a preveni depunerile de noroi sau alte depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din Santier si va indeparta cu promptitudine orice astfel de depuneri. Curatarea va include spalarea cu apa, periajul si folosirea fortei de munca manuala daca este necesar pentru a atinge un nivel de curatenie comparabil cu strazile adiacente neafectate de Lucrari.
2.20.Accesul la Serviciile de Urgenţă
1.Antreprenorul va notifica pompierii si politia inainte de a inchide orice strada sau portiune de strada si nu se va face nicio astfel de inchidere fara aprobarea prealabila a Inginerului. Echipele de pompieri si de politie vor fi notificate asupra momentului la care strazile vor fi din nou accesibile pentru vehiculele de urgenta. Metoda adoptata pentru executia Lucrarilor trebuie sa reduca la minim interferenta cu accesul echipajelor de pompieri si de politie si nu va impiedica pe nicio perioada accesul acestora.
2.Antreprenorul va comunica un numar de telefon Politiei locale pentru a putea fi contactat ori de cate ori se vor desfasura operatiuni de constructie pe domeniul public pe timp de noapte.
3.CRITERII DE PROIECTARE
3.1.Utilizarea proiectarii conceptuale
1.Documentele de referinta puse la dispozitia Antreprenorului pot include un Studiu de Fezabilitate, continand un proiect conceptual pentru lucrarile propuse. Acest proiect conceptual va avea doar scop informativ. Antreprenorul nu este obligat sa implementeze proiectul conceptual si, poate propune un proiect alternativ in masura in care considera de cuviinta. Preluarea in parte sau in totalitate a solutiillor incluse in proiectul conceptual nu va absolvi Antreprenorul in niciun fel de responsabilitatile care decurg din calitatea sa de proiectant.
3.2.Durata proiectata de viata
1.Antreprenorul trebuie sa se asigure ca proiectul indeplineste cerintele minime privind durata de viata proiectata pentru obiectivele de investitie precizate in tabelul de mai jos:

Element

Durata proiectata de viata

Lucrari civile noi, inclusiv structuri şi incaperi

50

Lucrari civile reabilitate, inclusiv structuri si incaperi

30

Cladiri noi

50

Cladiri reabilitate

30

Rezervoare supraterane

20

Conducte principale de alimentare cu apa, canale colectoare de ape uzate si guri de descarcare

50

Conducte principale de alimentare cu apa si canale colectoare de ape uzate reabilitate

30

Pompe de apa si motoare ( > = 22 kW)

25

Motoare de pompe ( < = 22 kW)

20

Pompe de apa uzata si motoare (> = 22 kW)

15

Motoare de pompe pentru ape uzate (< = 22 kW)

10

Filtre

50

Colectoare/distribuitoare

50

Supape de aer

25

Supape de sens unic

25

Adaptoare cu flansa

25

Robineti fluture

50

Poduri rulante

25

Vase de expansiune si conducte

25

Compresoare

25

Supape de siguranta

50

Diafragme

10

Robineti de evacuare

25

Aparatura

15

Aparatura robineti de izolare

25

Telemetrie si telecomunicatii

15

Baterii/acumulatori

10

Alimentatoare/incarcatoare

15

Cablaje

25

Motoare electrice de joasa tensiune

25

Tablouri electrice si de comanda

25

Transformatoare electrice

50

Convertizoare de frecventa

15

4.ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA
4.1.Responsabilitatea pentru proiect
1.Antreprenorul isi va asuma intreaga raspundere pentru documentatia de proiectare, indiferent daca aceasta se bazeaza pe propunerile acestuia sau are la baza solutiile incluse in proiectul conceptual pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta.
4.2.Aprobarile de proiectare
1.Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea pe cheltuiala proprie a tuturor avizelor si aprobarilor aferente proiectului, in conformitate cu cerintele autoritatilor competente (nationale si locale), atat pentru solutiile propuse de acesta cat si pentru solutiile preluate din proiectul conceptual, si va prevedea timpul necesar pentru obtinerea acestora in cadrul programului de executie. Antreprenorul va respecta, printre altele, Legea nr 50/1991 privind Autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.Documentatia de proiectare (inclusiv plansele) va fi elaborata de proiectanti calificati in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare respectiv cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile si completarile ulterioare) si va fi realizata in asa fel incat sa faciliteze verificarea independenta de calitate.
3.Documentele Antreprenorului vor fi verificate pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor inaintea prezentarii acestora catre Inginer.
4.Antreprenorul va pregati toate documentatiile aferente si va intreprinde toate demersurile in vederea obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de construire de la autoritatea locala competenta in conformitate cu prevederile Legii nr 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii precum si cu prevederile Certicatului de Urbanism, prezentat in Capitolul 5 - Informatii incluse in Contract.
4.3.Metodologiile de Executie aferente construirii lucrarilor si instalarii echipamentelor
1.Metodologiile de Executie aferente construirii si instalarii principalelor parti ale Lucrarilor vor fi pregatite si prezentate Inginerului pentru avizare cu cel putin 28 de zile inainte de data programata pentru inceperea activitatilor respective.
2.Metodologiile de Executie vor fi elaborate in conformitate cu cerintele si restrictiile impuse de Contract. Metodologiile de Executie vor cuprinde programe de operatiuni sau activitati specifice, cu descrierea pasilor, data aplicarii, datele si duratele pentru fiecare etapa. Acestea vor include schite, diagrame sau alte informatii necesare pentru o intelegere mai clara a metodei si semnificatiei fiecarei operatiuni sau etape de executie.
3.Metodologiile de Executie aferente Construirii si Instalarii echipamentelor vor include, fara a se limita la:
(a)Metoda de lucru;
(b)Echipamentul utilizat pentru executie;
(c)Masuri adoptate pentru controlul zgomotului si al vibratiilor;
(d)Orele de lucru;
(e)Planul facilitatilor de depozitare din cadrul Santierului;
(f)Sursele de materiale;
(g)Metode de transport si de depozitare a pamantului rezultat din excavatii;
(h)Rute de transport;
(i)Lucrari Provizorii;
(j)Masuri pentru reducerea prafului;
(k)Detalii privind iluminatul temporar;
(l)Detalii privind lucrarile cu caracter temporar;
(m)Detalii privind toate spatiile de depozitare;
(n)Intretinerea si curatarea drumurilor principale si secundare aferente Santierulului;
(o)Proceduri de siguranta si de evaluare a riscurilor;
(p)Accesul pietonal, al vehiculelor usoare si accesul in caz de urgenta;
(q)Orice metoda de demolare propusa.
4.Metodologiile de Executie vor tine cont atat de cursurile de apa de suprafata cat si de cele subterane.
4.4.Documente disponibile pentru verificare/audit
1.Urmatoarele documente nu vor fi, in mod necesar, inaintate Inginerului in scopul avizarii, dar pot constitui obiectul unor verificari aleatorii:
(a)Toate calculele privind procesele tehnologice si constructii.
(b)Corelari intre solutiile tehnice intre diferitele specialitati ale proiectului (tehnologie, structuri, civile, mecanice, electrice si automatizari).
(c)Diagrame de retea;
(d)Planul de siguranta.
4.5.Plansele conforme cu executia
1.În conformitate cu sub-clauza 5.6 din Conditiile Generale de Contract ("Plansele conforme cu executia" din Conditiile Generale de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului copii ale planselor conforme cu executia, dupa cum urmeaza:
(a)2 seturi complete pe suport de hartie, de dimensiune A1, nelegate;
(b)1 set complet de copii reduse la scara pe suport de hartie, de dimensiune A3, legate;
(c)2 copii in format electronic pe CD/DVD ROM sub forma de fisiere AutoCAD.
2.Cu acordul Inginerului, Antreprenorul poate prezenta plansele in format electronic utilizand alt soft decat cel specificat, cu conditia ca Antreprenorul sa puna gratuit la dispozitia Autoritatii Contractante soft-ul necesar pentru a citi, edita, salva si imprima plansele.
3.Toate plansele transmise Inginerului de catre Antreprenor vor fi pe foi de dimensiunea standard ISO maxim A1. Toate schitele si plansele puse la dispozitie de catre Antreprenor vor fi desenate si dimensionate la scara si vor include o scara grafica in sprijinul utilizarii de reproduceri fotografice. Antreprenorul va utiliza sistemul international de unitati de masura (unitati SI).
4.6.Planul de Securitate si Sanatate
1.Antreprenorul va pregati un Plan de Securitate si Sanatate si il va transmite Inginerului pentru aprobare, cu cel putin 14 zile inainte de inceprea oricarei activitati de constructie in conformitate cu Programul de Executie. Planul de Securitate si Sanatate va include, fara a se limita la:
(a)Evaluarea riscurilor aferente constructiei si prevederea masurilor de control;
(b)Organizarea si gestionarea implementarii planului;
(c)Cerintele de siguranta corespunzatoare;
(d)Masuri de asistenta sociala, de prim ajutor si sanitare pentru personalul afectat.
2.Metodologia adoptata de Antreprenor pentru proiectarea lucrarilor va elimina sau reduce riscurile care ar putea aparea in timpul constructiei sau ulterior in timpul operarii si intretinerii. Antreprenorul va demonstra ca acest lucru a fost realizat, prin elaborarea unei analize de risc care va fi elaborata si structurata corespunzator.
3.Antreprenorul nu va avea acces in Santier inainte ca Inginerul sa fi aprobat Planul de Securitate si Sanatate.
4.7.Organigrama
1.În termen de 14 zile de la inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Inginerului detaliile cu privire la Reprezentantul sau si restul personalului-cheie, inclusiv fisele de post aferente pozitiilor ocupate, adresele, numerele de telefon disponibile 24 de ore din 24 precum si numerele de fax aferente. Inginerul va fi notificat fara intarziere cu privire la orice modificare a detaliilor furnizate.
4.8.Programul de Executie
1.Programul de Executie al Antreprenorului detaliat corespunzator cu privire la timpii de executie va fi pregatit intr-un soft compatibil cu sistemul de operare Windows. Acesta va fi stabilit de comun acord cu Inginerul si va include:
(a)Un program detaliat al lucrarilor sub forma unui grafic de tip Gantt, detaliind functiile individuale, activitatile si sarcinile de lucru, aratand de asemenea si durata proiectarii, aprobarile ce trebuie obtinute, achizitiile, fabricatia, principalele activitati de constructii, testarea, punerea in functiune si toate celelalte operatiuni aplicabile, indicand datele cheie.
(b)Un grafic tip PERT care va evidentia atat legaturile dintre sarcinile de lucru cat si Drumul Critic al programului.
(c)Centralizatoare continand dar nefiind limitate la resursele aferente activitatilor detaliate in program.
4.9.Inregistrari fotografice
1.Antreprenorul va pastra o evidenta fotografica a lucrarilor de constructii, bazata pe urmatoarele:
(a)Inainte de inceperea Lucrarilor, se vor efectua fotografii ale santierului si zonei inconjuratoare in conformitate cu cele convenite de Inginer si de Reprezentantul Antreprenorului;
(b)La finalizarea fiecarei structuri, inclusiv a caminelor, vor fi facute fotografii ale acestora;
(c)Fotografiile aratand conectarea cu sistemul de canalizare existent vor fi facute inainte si dupa realizarea conectarii;
(d)Fotografiile structurilor existente, afectate de modificare sau reabilitare, vor fi facute inainte si dupa efectuarea lucrarilor;
(e)Doua seturi de fotografii impreuna cu fisierele digitale vor fi puse la dispozitia Inginerului. Fotografiile trebuie sa fie de înalta rezolutie, color si avand dimensiunea minima de 150mm pe 100mm. Fotografiile vor fi denumite corespunzator, datate si codificate in ordine numerica.
4.10.Intalnirile de lucru
1.Antreprenorul va asigura participarea la reuniuni saptamanale ce pot avea ca tema progresul, programarea, predarea si punerea in functiune a lucrarilor. Programarea acestor intalniri se va face in prealabil.
5.SISTEMUL DE ASIGURARE/ CONTROL AL CALITATII
5.1.Cadrul General
1.Sistemul de Asigurare a Calitatii (SAC) si de Control al Calitatii (CC) acoperind toate aspectele cu privire la contract si lucrarile efectuate va fi implementat, documentat si mentinut de catre Antreprenor pe durata contractului. Sistemul va respecta un standard de asigurare a calitatii, recunoscut la nivel international.
2.În vederea asigurarii cerintelor de calitate solicitate prin contract Antreprenorul va transmite Sistemul de Asigurare a Calitatii al Companiei, Planul de Asigurare a Calitatii si Planurile initiale de Control al Lucrarilor incluse in Contract, continand toate activitatile importante si critice spre verificare, inspectare si testare.
3.Lucrarile vor fi sub-contractate numai companiilor avand un Sistem de Control al Calitatii implementat.
5.2.Planul de Asigurare a Calitatii (PAC)
1.Planul de Asigurare a Calitatii va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele:
(a)Personalul Antreprenorului si Organigrama proiectului, Planul de Asigurare a Calitatii, precum si Planul de Control al Calitatii;
(b)Sistemul Antreprenorului de Gestionare a Documentatiei pentru executia Lucrarilor, care va include atat pe sub-contractori, cat si pe furnizorii acestuia;
(c)Metoda de control cu privire la utilizarea in scopul executiei Lucrarilor exclusiv a documentelor validate si aprobate;
(d)Metoda de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie;
(e)Metode pentru managementul achizitiilor;
(f)Controlul materialelor si a fortei de munca, defecte si remedieri, proceduri pentru actiuni corective, etc.
2.Persoana responsabila pentru PAC-ul Antreprenorului va fi calificata si autorizata pentru a lua decizii cu privire la aspectele de calitate, iar referintele si modul de relationare al acestuia cu sistemul de asigurare a calitatii al Companiei precum si responsabilatile sale de management vor fi clar stabilite. Persoanele care efectueaza controlul calitatii si testarile vor fi diefrite de cele care executa sau supravegheaza executia Lucrarilor.
5.3.Planurile de Control (PC)
1.Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru aprobare PC-urile sale detaliate referitoare la toate aspectele sau masurile de asigurare a calitatii Lucrarilor sau partilor de Lucrari. Aceste PC vor fi prezentate Inginerului cu o saptamana inainte de inceperea Lucrarilor sau a partilor de Lucrari. Planul de Control va include verificarile specificate in Contract, precum si alte controale curente si speciale pe care Antreprenorul le considera necesare pentru a asigura calitatea operatiunilor sale. Pentru fiecare activitate de control, PC-ul va descrie tipul, metoda, criteriile de aprobare si documentare, precum si persoana responsabila cu efectuarea activitatii. Daca Inginerul nu aproba PC-ul in forma in care a fost prezentat, atunci acesta va fi modificat conform solicitarilor si re-transmis pentru aprobare. Modificarile ulterioare in ceea ce priveste activitatea de asigurare a calitatii nu vor modifica Pretul Contractului sau Durata de Executie.
5.4.Controlul efectuat si Documentatia intocmita de catre Antreprenor
1.Pe toata durata contractului, Antreprenorul va prezenta evidente documentare, Inginerului, prin care va proba ca Lucrarile indeplinesc cerintele de asigurare a calitatii stipulate in Contract sau aprobate pe perioada implementarii contractului. De asemenea, pe baza PAC-ului si PC-ului aprobat, Antreprenorul va indeplini si va proba pe parcursul executarii Lucrarilor controlul calitatii si conformitatea cu cerintele stipulate. Sistemul de Control al Calitatii asigurat de catre Antreprenor nu va limita responsabilitatea acestuia pentru Lucrari, potrivit prevederilor contractului. In cazul in care pe perioada implementarii Contractului Inginerul va solicita extinderea acestui Sistem de Control, Antreprenorul se va conforma instructiunilor sale scrise referitoare la aceasta extindere fara sa pretinda costuri suplimentare si fara modificarea Duratei de Executie.
5.5.Metode de documentare si inregistrare în timpul executiei Lucrarilor
1.Toate activitatile de control prevazute in Planul de Control vor fi sustinute cu documente suport. PC-ul si toate celelalte aspecte referitoare la Sistemul de Asigurare a Calitatii vor fi pastrate si mentinute de catre Antreprenor in Sistemul de Gestionare a Documentatiei in vederea asigurarii calitatii, functional pe Santier pe toata durata Lucrarilor. Pe baza PAC-ului si a PC-ului, Antreprenorul va intocmi formularele necesare pentru inregistrare, registrele si listele de verificare etc, inainte de inceperea oricarei parti a Lucrarilor. Intreaga documentatie va contine date de identificare, data si semnatura persoanei responsabile cu intocmirea documentatiei. Datele de identificare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: denumirea proiectului, numarul activitatii asa cum este definit in PC, momentul si locul activitatii de control. Inginerul va avea acces complet la sistemul de inregistrare si va putea, fara o notificare prealabila, sa intreprinda un audit al calitatii acestuia.
5.6.Documente la livrare
1.La momentul livrarii materiilor prime si a bunurilor, Antreprenorul va transmite urmatoarele documente Inginerului, in doua exemplare originale sau in doua copii autorizate:
(a)Toate certificatele, documentatia de testare etc. a materiilor prime si bunurilor care urmeaza a fi utilizate pentru executarea lucrarilor;
(b)Toate documentele dovedind ca inspectia, controlul si testele efectuate sunt in conformitate cu Caietul de Sarcini;
(c)Listele de identificare, cu trimiteri/referinte la/din alte documente, precum si la materiale si bunuri.
5.7.Post Constructie
1.În timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, lucrarile de reparatii ale Antreprenorului vor fi supuse acelorasi conditii de control al calitatii similare cu cele aplicabile pe parcursul Perioadei de executie a Lucrarilor.
SECŢIUNEA 2:Lucrari Civile
SUBSECŢIUNEA 1:Cerinţe Specifice Proiectului
INSTRUCŢIUNI PENTRU ELABORATORUL DOCUMENTULUI
Generalităţi
În funcţie de particularităţile şi specificul obiectului contractului, conţinutul caietului de sarcini se adaptează şi/sau completează de către Autoritatea Contractantă, respectiv proiectantul care va elabora aceste documentaţii.
1.Textul scris cu caractere normale este obligatoriu şi nu trebuie modificat;
2.Textul scris cu caracter italic reprezintă instrucţiuni de completare a prezentelor documente destinate Autorităţii Contractante, respectiv proiectantului şi nu sunt destinate Ofertantului.

CUPRINS

1. GENERAL 127

1.1. Amendamente 127

1.2. Adaugiri 127

2. MATERIALE 128

2.1. Amendamente 128

2.2. Adaugiri 128

3. LUCRĂRI DE DEMOLARE ŞI DEFRIŞARE 129

3.1. Amendamente 129

3.2. Adaugiri 129

4. LUCRĂRI DE TERASAMENTE 130

4.1. Amendamente 130

4.2. Adaugiri 130

5. BETONUL ŞI COFRAJELE 131

5.1. Amendamente 131

5.2. Adaugiri 131

6. ARMĂTURI DIN OŢEL 132

6.1. Amendamente 132

6.2. Adaugiri 132

7. LUCRARI PENTRU CONFECTII METALICE 133

7.1. Amendamente 133

7.2. Adaugiri 133

8. LUCRARI PENTRU HIDROIZOLATII 134

8.1. Amendamente 134

8.2. Adaugiri 134

9. LUCRĂRI HIDROTEHNICE - APĂRĂRI DE MALURI 135

9.1. Amendamente 135

9.2. Adaugiri 135

10. ARHITECTURA ŞI CLĂDIRILE 136

10.1. Amendamente 136

10.2. Adaugiri 136

11. LUCRARI DE ZIDĂRIE 137

11.1. Amendamente 137

11.2. Adaugiri 137

12. LUCRĂRI DE ÎNVELITORI ŞI ŞARPANTE 138

12.1. Amendamente 138

12.2. Adaugiri 138

13. TENCUIELI INTERIOARE 139

13.1. Amendamente 139

13.2. Adaugiri 139

14. ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII 140

14.1. Amendamente 140

14.2. Adaugiri 140

15. TÂMPLĂRIE DIN PVC 141

15.1. Amendamente 141

15.2. Adaugiri 141

16. PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT 142

16.1. Amendamente 142

16.2. Adaugiri 142

17. REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 143

17.1. Amendamente 143

17.2. Adaugiri 143

18. CONDUCTE ŞI LUCRĂRI AUXILIARE 144

18.1. Amendamente 144

18.2. Adaugiri 144

19. TESTAREA ŞI DEZINFECTAREA 145

19.1. Amendamente 145

19.2. Adaugiri 145

20. REABILITAREA CONDUCTELOR 146

20.1. Amendamente 146

20.2. Adaugiri 146

21. REABILITAREA RETELELOR DE CANALIZARE 147

21.1. Amendamente 147

21.2. Adaugiri 147

22. RENOVAREA REŢELELOR DE APĂ 148

22.1. Amendamente 148

22.2. Adaugiri 148

23. REALIZAREA LUCRARILOR LA TUNELE ŞI CHESOANE 149

23.1. Amendamente 149

23.2. Adaugiri 149

24. LUCRĂRI DE DRUMURI 150

24.1. Amendamente 150

24.2. Adaugiri 150

25. ÎMPREJMUIRI ŞI SISTEMATIZAREA LUCRĂRILOR 151

25.1. Amendamente 151

25.2. Adaugiri 151

1.GENERAL
1.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
1.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
2.MATERIALE
2.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
2.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
3.LUCRĂRI DE DEMOLARE ŞI DEFRIŞARE
3.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
3.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
4.LUCRĂRI DE TERASAMENTE
4.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
4.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
5.BETONUL ŞI COFRAJELE
5.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
5.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
6.ARMĂTURI DIN OŢEL
6.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
6.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
7.LUCRARI PENTRU CONFECTII METALICE
7.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
7.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
8.LUCRARI PENTRU HIDROIZOLAŢII
8.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
8.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
9.LUCRĂRI HIDROTEHNICE - APĂRĂRI DE MALURI
9.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
9.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
10.ARHITECTURA ŞI CLĂDIRILE
10.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
10.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
11.LUCRARI DE ZIDĂRIE
11.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
11.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
12.LUCRĂRI DE ÎNVELITORI ŞI ŞARPANTE
12.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
12.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
13.TENCUIELI INTERIOARE
13.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
13.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
14.ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII
14.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
14.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
15.TÂMPLĂRIE DIN PVC
15.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
15.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
16.PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT
16.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
16.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
17.REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
17.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
17.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
18.CONDUCTE ŞI LUCRĂRI AUXILIARE
18.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
18.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
19.TESTAREA ŞI DEZINFECTAREA
19.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
19.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
20.REABILITAREA CONDUCTELOR
20.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
20.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
21.REABILITAREA RETELELOR DE CANALIZARE
21.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
21.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
22.RENOVAREA REŢELELOR DE APĂ
22.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
22.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
23.REALIZAREA LUCRARILOR LA TUNELE ŞI CHESOANE
23.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
23.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
24.LUCRĂRI DE DRUMURI
24.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
24.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
25.ÎMPREJMUIRI ŞI SISTEMATIZAREA LUCRĂRILOR
25.1.Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista amendamente, se va preciza "Nici un amendament".
25.2.Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea a 2), le va insera aici.
Daca nu exista adaugiri, se va preciza "Nici o adaugire".
SUBSECŢIUNEA 2:Cerinţe Generale

CUPRINS

1.General169

1.1. Introducere169

1.2. Standarde şi normative169

1.3. Lista standardelor şi normativelor romaneşti aplicabile169

1.4. Nivel şi cote de nivel169

1.5. Dimensiuni169

1.6. Trasarea lucrărilor170

1.7. Execuţia şi calitatea execuţiei170

1.8. Specificaţii cu privire la standarde170

1.9. Standarde pe şantier171

1.10. Aspectele care nu sunt acoperite de standarde171

1.11. Planuri şi calcule171

1.12. Propunerile de proiectare171

1.13. Propuneri de construcţie171

1.14. Planurile reţelei de apă şi canalizare172

1.15. Planuri de lucru şi calcule172

1.16. Reţele de conducte:172

1.17. Proiecte civile şi de rezistenţă172

1.18. Arhiva Planurilor173

1.19. Procedura de realizare a Proiectelor de Lucru şi a Calculelor173

2. MATERIALE174

2.1. Condiţii generale174

2.2. Beton174

2.2.1. Apă174

2.2.2. Ciment174

2.2.3. Depozitarea cimentului174

2.2.4. Agregate pentru beton174

2.2.5. Depozitare agregatelor174

2.2.6. Armare, oţel precomprimat şi dispozitive de fixare175

2.2.7. Bară de armătură şi cofraj distanţier175

2.2.8. Aditivi pentru beton175

2.2.9. Membrane protectoare lichide176

2.2.10. Profile hidroizolante176

2.2.11. Materiale de umplere pentru rosturi de expansiune176

2.2.12. Materiale de etanşare a rosturilor177

2.2.13. Protecţia betonului177

2.2.14. Strat de acoperire mortar pentru structuri de reţinere a apei178

2.2.15. Membrane flexibile din bitum/polietilenă179

2.2.16. Tencuieli fără contracţii179

2.2.17. Cofraje180

2.3. Material conducte180

2.3.1. Conducte din fontă ductilă180

2.3.2. Fitinguri din fontă ductilă181

2.3.3. Îmbinări181

2.3.4. Căptuşirea interioară a conductelor şi a racordurilor din fontă ductilă182

2.3.5. Căptuşire exterioară pentru conducte şi racorduri din fontă ductilă183

2.3.6. Conducte din beton prefabricat183

2.3.7. Conducte din mase plastice armate cu fibra de sticlă183

2.3.8. Conducte PVC184

2.3.9. Conducte şi racorduri PEID184

2.3.10. Îmbinări mobile şi adaptoare flanşelor184

2.3.11. Garnituri de etanşare din cauciuc şi lubrifianţi pentru conducte184

2.3.12. Benzi, mastic şi pastă pentru îmbinări metale feroase185

2.3.13. Rame cămine din beton prefabricat185

2.3.14. Capace şi rame destinate căminelor185

2.3.15. Trepte din fier pentru cămine185

2.3.16. Suprafeţe cutii de protecţie185

2.3.17. Capace rigole şi rame185

2.4. Confecţii metalice185

2.4.1. Structuri metalice185

2.4.2. Grinzi pod rulant şi structuri de susţinere185

2.4.3. Limite de deviaţie186

2.4.4. Balustrade, trepte, scări, lanţuri de siguranţă186

2.4.5. Şuruburi, buloane, piuliţe şi şaibe186

2.4.6. Sudare186

2.4.7. Fabricare187

2.4.8. Măsuri normale de protecţie anti-corozivă187

2.4.9. Măsuri speciale de protecţie anticorozivă187

2.4.10. Strat de protecţie pentru părţile sub apă188

2.5. Material pentru realizarea patului conductelor188

2.5.1. Materiale pentru realizarea patului conductelor188

2.6. Lucrări de şantier188

2.6.1. Material de umplere188

2.6.2. Membrane geotextile188

2.6.3. Strat de fundaţie şi strat de bază188

2.6.4. Asfalt189

2.6.5. Borduri189

2.6.6. Dale de pavaj din beton prefabricat189

3. LUCRĂRI DE DEMOLARE ŞI DEFRIŞARE190

3.1. Aprobarea190

3.2. Gardurile şi barierele temporare190

3.3. Condiţii cu privire la trafic190

3.4. Curăţarea şantierului190

3.5. Protecţii190

3.6. Dotări ale drumurilor190

3.7. Depozitare190

3.8. Exploziile191

3.9. Umplerea terenului şi finisarea suprafeţei191

3.10. Protecţia obiectelor existente191

3.11. Umplerea şi sigilarea conductelor abandonate191

4. LUCRĂRI DE TERASAMENTE192

4.1. Proiectare192

4.2. Durabilitate192

4.3. Materiale de umplutură192

4.4. Excavaţiile vor fi umplute cu material granular192

4.5. Proiectarea rambleului193

4.6. Proiectul de fundaţie193

4.7. Presiunea exercitata de apă193

4.8. Investigaţii suplimentare pe şantier193

4.9. Raportul de Investigaţie a Solului194

4.10. Proiectarea lucrărilor de terasamente194

4.10.1. Durabilitate195

4.10.2. Tratarea terenului195

4.10.3. Raportul Proiectului Geotehnic195

4.11. Notificarea de începere a lucrărilor196

4.12. Lucrări de terasamente pe linii şi nivele196

4.13. Mărimea excavaţiilor196

4.14. Gropi de împrumut196

4.15. Teste preliminare efectuate asupra materialului de umplutura compactat196

4.16. Compactarea materialului de umplutura197

4.17. Excavarea materialului necorespunzător197

4.18. Alunecări, prăbuşiri şi excavaţii excesive197

4.19. Excavaţiile care vor fi protejate împotriva infiltrării apei197

4.20. Metoda de execuţie a excavaţiilor198

4.21. Ramblee şi pante198

4.22. Curăţarea suprafeţei solului198

4.23. Gropile de sondaj198

4.24. Inspecţiile efectuate de către Inginer198

4.25. Intersectarea cursurilor de apă199

4.26. Evacuarea apei199

4.27. Excavarea conform aliniamentelor şi nivelelor199

4.28. Testele cu privire la apa subterană199

4.29. Testele cu privire la nivelul formaţiunilor199

4.30. Evacuarea surplusului de material excavat199

4.31. Excavarea în plus199

4.32. Excavaţiile pentru conducte200

4.33. Compactarea manuală a nivelului de platformă200

4.34. Realizarea umpluturii fără punerea în pericol a structurilor200

4.35. Selectarea şi compactarea materialului de umplutură200

4.36. Umplerea Excavaţiilor realizate sub Drumuri201

4.37. Nivelarea zonelor201

4.38. Acoperirea şi sprijinirile202

4.39. Refacerea şoselelor202

4.39.1. Generalităţi202

4.39.2. Restabilirea şoselelor, trotuarelor, potecilor, aleilor pentru biciclişti şi acostamentelor.202

4.39.3. Restabilirea bordurilor, canalelor, marginilor şi a ancadramentelor202

4.40. Refacerea drumurilor distruse şi a aleilor202

4.41. Refacerea şoselelor şi a drumurilor cu beton spongios202

4.42. Refacerea spaţiilor verzi203

4.42.1. Generalităţi203

4.42.2. Garduri, Garduri vii şi Ziduri203

4.42.3. Acostamente203

4.42.4. Copacii203

4.42.5. Drenarea terenului204

4.42.6. Rambleierea204

4.42.7. Demolarea205

4.42.8. Întreţinerea reparaţiilor205

4.42.9. Defrişarea zonei205

4.42.10. Aşezarea şi compactarea cenuşii de combustibil pulverizate (PFA)205

4.42.11. Peisagistică205

5. BETONUL ŞI COFRAJELE208

5.1. BETONUL208

5.2. Prevederi generale aplicabile lucrărilor de beton armat209

5.3. Prevederi specifice realizării elementelor din beton armat şi a materialelor componente210

5.4. Turnarea betonului211

5.4.1. Prevederi Generale Privind Betonarea211

5.5. Betonul preparat in staţie212

5.6. Adaosuri de beton213

5.7. Amestecurile de probă214

5.8. Adaosuri de beton ce conţin PFA214

5.9. Betonul ciclopian214

5.10. Beton cu antrenare de aer214

5.11. Conţinutul de cloruri214

5.12. Dozarea şi amestecarea215

5.13. Lucrabilitatea betonului215

5.14. Transportarea, turnarea şi compactarea215

5.15. Turnarea betonului la temperaturi mici216

5.16. Turnarea betonului pe timp calduros216

5.17. Turnarea betonului pe vreme nefavorabilă217

5.18. Temperatura betonului217

5.19. Tratarea betonului dupa turnare217

5.20. Controlul calităţii lucrărilor218

5.21. Decofrarea218

5.22. Blocurile de testare219

5.23. Compactarea betonului219

5.24. Rosturile de lucru220

5.25. Turnarea betonului pe lucrări executate anterior220

5.26. Protecţia şi întărirea betonului220

5.27. Lucrări defectuoase221

5.28. Betonul de egalizare221

5.29. Încărcarea structurilor de beton221

5.30. Rosturi de contracţie şi dilatare din structuri221

5.30.1. Proiectarea221

5.30.2. Tolele de etanşare221

5.30.3. Materialul de umplutură al rostului222

5.30.4. Stratul de etanşare al rostului222

5.31. Tratament de remediere a suprafeţelor de beton222

5.32. Mortarul uscat223

5.33. Fundaţiile, facilităţile de construcţii şi montarea echipamentelor223

5.34. Localizarea şi aliniamentul223

5.35. Înregistrări ale betonării223

5.36. Clasificarea structurilor de beton224

5.37. Coduri şi Standarde224

5.38. Metodele de Proiectare224

5.39. Încărcări luate în calculul structurilor224

5.40. Presiunea exercitată de apa freatică225

5.41. Proiectul de rezistenţă225

5.42. Organizarea producerii betonului pe şantier225

5.43. Materiale şi testare - Tipul de Ciment225

5.44. Testarea cimentului225

5.45. Livrarea şi depozitarea cimentului226

5.46. Cimentul măsurat prin cântărire227

5.47. Respingerea cimentului227

5.48. Calitatea apei227

5.49. Agregatele grosiere şi fine227

5.50. Sortarea agregatelor228

5.51. Depozitarea agregatelor228

5.52. Teste preliminare cu privire la agregate229

5.53. Teste de lucru pentru agregate229

5.54. Livrarea Probelor229

5.55. Amestecul şi testarea229

5.55.1. Clasele de beton229

5.55.2. Proporţiile materialelor232

5.55.3. Proiectarea amestecului de beton232

5.55.4. Testele Amestecului Preliminar232

5.55.5. Amestecurile de Beton de probă233

5.56. Testarea betonului233

5.57. Calitatea şi testarea233

5.58. Eşantionarea cuburilor234

5.59. Rezultatele rezistenţei cubului234

5.60. Alte teste235

5.61. Contaminarea235

5.62. Finisajele suprafeţelor produse fără cofraje235

5.63. Finisajele suprafeţelor produse cu cofraje235

5.64. Finisarea betonului de rezistenţă înaltă235

5.65. Toleranţa pentru suprafeţele de beton235

5.66. Toleranţa pentru suprafeţele din beton237

5.66.1. Cerinţele de conformare pentru beton238

5.66.2. Amestecurile neaprobate239

5.66.3. Testarea nucleelor de beton239

5.66.4. Conţinutul de apă şi Testele de tasare239

5.66.5. Dozare prin cântărire şi amestecare239

5.67. Elementele de beton prefabricat241

5.67.1. Generalităţi241

5.67.2. Calitatea betonului şi testele asupra betonului241

5.67.3. Părţile încastrate241

5.67.4. Transportul, depozitarea şi montajul242

5.67.5. Montarea elementelor de beton prefabricat242

5.67.6. Producerea în fabrica242

5.67.7. Programul de lucru şi metoda de execuţie242

5.68. Marcarea componentelor din beton prefabricat243

5.69. Lucrari pentru fundatii directe243

5.70. Fundaţii din beton simplu244

5.71.Fundaţii din beton armat244

5.72. Prevederi de execuţie244

5.72.1. Generale244

5.72.2. Prevederi specifice245

5.72.3. Recepţia lucrărilor de fundaţii246

5.73. Piloţi246

5.73.1. Informaţii de ordin general246

5.73.2. Generalităţi247

5.73.3. Tipuri de piloţi, proiectul piloţilor247

5.73.4. Piloţii pentru testele preliminare248

5.73.5. Lungimi şi toleranţe248

5.73.6. Succesiunea operaţiilor249

5.73.7. Îngroparea piloţilor249

5.73.8. Repararea şi lungirea piloţilor250

5.73.9. Armarea250

5.73.10. Suporturile piloţilor251

5.73.11. Înregistrările251

5.73.12. Piloţi din beton armat prefabricaţi251

5.73.13. Piloţi foraţi252

5.73.14. Testele de încărcare a piloţilor252

5.73.15. Piloţi în compresiune256

5.73.16. Piloţi în tensiune258

5.73.17. Supravegherea construcţiei258

5.74. COFRAJUL259

5.74.1. Generalităţi259

5.74.2. Ungerea cofrajelor260

5.74.3. Depozitarea260

5.74.4. Condiţii de montaj260

5.74.5. Toleranţe260

5.74.6. Planuri şi calcule260

5.74.7. Materiale pentru cofraj261

5.74.8. Construcţia cofrajelor261

5.74.9. Curăţarea şi tratarea cofrajelor262

5.74.10. Dezasamblarea cofrajului262

5.74.11. Cofrajele în pantă263

6. ARMĂTURI DIN OŢEL264

6.1. Tipuri, calitate şi depozitare264

6.2. Grafice de îndoire şi tăiere264

6.3. Protecţie şi curăţare264

6.4. Tăierea şi îndoirea armăturii264

6.4.1. Fasonarea265

6.4.2. Toleranţă265

6.4.3. Fixarea armăturilor265

6.4.4. Stratul de acoperire din beton266

6.4.5. Tăierea plaselor sudate266

6.4.6. Înnădirea prin suprapunere a barelor şi a plaselor266

6.4.7. Fixarea armăturii266

6.4.8. Oţeluri pentru armături267

6.4.9. Controlul calităţii267

6.5. Sudarea armăturii267

6.6. Aprobarea înainte de betonare268

7. LUCRARI PENTRU CONFECTII METALICE269

7.1. Aspect (defecte de suprafaţă) şi defecte interioare269

7.2. Abateri limită de la formă şi dimensiuni269

7.3. Abateri limită la trasare269

7.4. Trasare269

7.5. Tăiere270

7.6. Protecţia anticorozivă270

7.7. Montajul construcţiilor din otel270

7.8. Reguli si metode de verificare a calităţii271

7.9. Depozitare, livrare si transport271

7.10. Pregătirea materialelor272

7.11. Procedee de sudare272

7.12. Remedierea defectelor273

7.13. Controlul execuţiei273

8. LUCRARI PENTRU HIDROIZOLATII275

8.1. Hidroizolaţii la fundaţii (orizontale)275

8.2. Hidroizolaţii verticale pe pereţi275

8.3. Hidroizolaţii speciale275

8.4. Hidroizolaţii la bazine şi rezervoare275

9. LUCRĂRI HIDROTEHNICE - APĂRĂRI DE MALURI277

9.1. Generalităţi277

9.2. Trasarea lucrărilor277

9.3. Verificări calitative277

9.4. Îmbrăcăminţi278

9.4.1. Îmbrăcăminţi vegetale (înierbări)278

9.4.2. Îmbrăcăminţi din piatră278

9.4.3. Îmbrăcăminţi din dale de beton278

9.5. Straturi filtrante278

9.6. Reazeme pentru îmbrăcăminţi279

9.7. Fundaţii pentru apărări de maluri279

9.8. Gabioane279

9.9. Materiale utilizate la apărări de maluri279

9.9.1. Piatră279

9.9.2. Lemn280

9.9.3. Beton280

9.9.4. Pământ280

10. ARHITECTURA ŞI CLĂDIRILE281

10.1. Prevederi de ordin general281

10.2. Zidăria281

10.3. Acoperişuri281

10.4 .Pereţii exteriori281

10.5. Aspectul interior281

10.6. Precizia Lucrărilor de Construcţii282

10.7. Acoperişul282

10.7.1. Generalităţi282

10.7.2. Evacuările pentru apă meteorică282

10.7.3. Tabla de oţel galvanizat282

10.7.4. Materialul de etanşare a îmbinărilor mobile282

10.8. Pardoseli interioare282

10.8.1. Pardoselile cu structură granulară282

10.8.2. Protecţia pardoselilor282

10.9. Pereţi, tavane şi zugrăveală283

10.9.1. Faianţarea pereţilor283

10.9.2.Tencuiala de ciment283

10.9.3. Zugrăveala peretelui283

10.9.4. Tencuiala cu finisaj simplu283

10.9.5. Suportul de metal, metalul expandat şi plasă de sârmă283

10.10. Grătare şi capace sau platelaje din tablă striată284

10.11. Casa scării284

11. LUCRARI DE ZIDĂRIE285

11.1. Generalităţi285

11.2. Livrare, depozitare, manipulare285

11.3. Executarea lucrărilor285

11.3.1. Operaţiuni pregătitoare285

11.3.2. Alcătuirea zidăriilor285

11.3.3. Tehnologia de executie a zidăriilor.286

11.3.4. Protejarea lucrărilor286

11.4. Verificări in vederea recepţiei288

11.4.1. Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor288

11.4.2. Verificarea calităţii execuţiei zidăriilor289

12. LUCRĂRI DE ÎNVELITORI ŞI ŞARPANTE290

12.1. Generalităţi290

12.2. Materiale si produse.290

12.3. Livrare, depozitare, manipulare.292

12.3.1. Ţigle si coame292

12.3.2. Materiale de lipit292

12.4. Executarea lucrărilor292

12.4.1. Operaţiuni pregătitoare292

12.5. Descrierea lucrărilor de bază293

12.6. Prescripţii, recomandări, standarde, normative pentru execuţia de detaliu293

12.7. Verificări in vederea recepţiei293

12.7.1. Suportul învelitorii294

13. TENCUIELI INTERIOARE295

13.1. Generalităţi295

13.2. Livrare, depozitare, manipulare295

13.3. Execuţia lucrărilor295

13.3.1. Operaţiuni pregătitoare295

13.3.2. Stratul suport295

13.3.3. Trasarea suprafeţelor295

13.3.4. Amorsarea295

13.3.5. Grundul296

13.3.6. Stratul vizibil (Tinci)296

13.3.7. Protejarea lucrărilor296

13.3.8. Terminarea lucrărilor296

13.4. Materiale297

14. ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII298

14.1. Generalităţi298

14.2. Lucrări pregătitoare298

14.3. Pregătirea suprafeţelor298

14.4. Condiţii de execuţie299

14.5. Zugrăveli cu lapte de var299

14.6. Vopsitorii cu vopsea de ulei300

14.7. Vopsitorii cu vopsele emailate300

15. TÂMPLĂRIE DIN PVC302

15.1. Generalităţi302

15.2. Tehnologia de execuţie302

15.3. Controlul montajului şi recepţia lucrărilor302

16. PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT303

16.1. Generalităţi303

16.2. Livrare, depozitare, manipulare303

16.3. Execuţia lucrărilor303

16.3.1. Operaţiuni pregătitoare303

16.4. Stratul suport303

16.5. Turnarea mozaicului303

16.6. Protejarea lucrărilor304

16.7. Terminarea lucrărilor304

16.8. Verificări în vederea recepţiei305

17. REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII306

17.1. Construcţiile din cărămidă şi cele din piatră, generalităţi306

17.2. Construcţiile din cărămidă şi cele din piatră, îmbinarea şi joantarea306

17.3. Pereţii cu goluri307

17.4. Rândul rezistent la umezeală307

17.5. Crearea consolei307

17.6. Aderenţă la beton308

17.7. Subzidirea308

17.8. Cintrele şi protejarea308

17.9. Construirea cu cărămizi sau piatră pe vreme rece308

17.10. Pregătirea pentru tencuială308

17.11. Fixarea panourilor de tencuială308

17.12. Tencuiala309

17.13. Tencuiala în vreme rece309

17.14. Finisajele pardoselilor de beton309

17.15. Placarea pardoselii309

17.16. Material pentru mozaic309

17.17. Tencuirea exterioară309

17.18. Placarea pereţilor309

17.19. Dulgheria şi tâmplăria309

17.20. Lucrările de structuri metalice310

17.21. Acoperişurile310

17.22. Pardoseli din lemn310

17.23. Cadrele uşilor310

17.24. Ferestrele311

17.25. Geamurile311

17.26. Vopsirea311

17.27. Faianţa şi gresia311

17.28. Acoperişul din beton uşor311

17.29. Asfaltarea acoperişului311

17.30. Acoperirea cu un strat de bitum311

17.31. Ţevile311

17.32. Deschizăturile din pereţi, pardoseli şi tavane312

17.33. Toleranţele pentru lucrările la clădiri312

17.34. Instalaţiile electrice312

17.35. Rosturile în construirea clădirilor312

17.36. Articole încastrate312

17.37. Jgheaburile şi burlanele312

17.38. Uşile exterioare312

17.39. Uşile interioare313

17.40. Lucrări de şlefuire313

17.41. Specificaţii asupra lucrărilor structurale în oţel313

17.41.1. General313

17.41.2. Materiale313

17.41.3. Proiectul313

17.41.4. Proiectul314

17.41.5. Fabricarea314

17.41.6. Sudură316

17.41.7. Tratamentul De Protejare318

18. CONDUCTE ŞI LUCRĂ461;RI AUXILIARE322

18.1. Asigurarea calităţii322

18.1.1. Certificare322

18.1.2. Inspecţii322

18.1.3. Raportări322

18.1.4. Aprobarea materialelor322

18.2. Transportul, manipularea si depozitarea conductelor322

18.3. Pozarea conductelor323

18.3.1. Aşezare pe beton şi şapă (când este aplicabil)324

18.3.2. Materiale granulare pentru patul de pozare325

18.3.3. Pat de pozare şi fixare pentru conducte flexibile325

18.3.4. Retragerea elementelor de susţinere325

18.3.5. Montarea conductelor325

18.3.6. Tăierea conductelor326

18.4. Realizarea umpluturilor326

18.5. Îmbinarea conductelor - conditii generale326

18.6. Îmbinări la conductele de plastic326

18.6.1. Sudarea cap la cap327

18.6.2. Imbinarea prin electrofuziune327

18.7. Îmbinări cu mufa327

18.8. Îmbinări cu flanşă328

18.9. Îmbinări sudate328

18.10. Umplerea cu pământ329

18.11. Drenaj teren329

18.12. Protectia conductelor329

18.12.1. Prevederi generale329

18.12.2. Protecţia conductelor din oţel329

18.12.3. Protejarea îmbinărilor din fontă şi fontă ductilă realizate mecanic329

18.12.4. Tuburi de protectie din polietilenă329

18.12.5. Protecţie catodică pentru conducte din oţel330

18.13. Conectarea conductelor330

18.13.1. Joncţiuni şi îmbinări în formă de şa la canale330

18.13.2. Racordare clădiri şi guri de scurgere la canalizare330

18.13.3. Rigole330

18.14. Cămine de vizitare şi structuri auxiliare330

18.14.1. Camine din plastic330

18.14.2. Cămine din beton331

18.14.3. Radier şi trepte cămine de vizitare331

18.14.4. Capace cămine331

18.14.5. Coloane de ventilare331

18.14.6. Marcaje şi indicatoare331

18.14.7. Fixare în beton332

18.14.8. Conducte construite în interiorul clădirilor332

18.15. Montajul armaturilor in instalatii332

18.16. Montajul fitingurilor in instalatii333

18.17. Montajul contoarelor333

19. TESTAREA ŞI DEZINFECTAREA334

19.1. Verificarea canalelor şi căminelor de vizitare - condiţii generale334

19.2. Testarea sistemelor de canalizare334

19.3. Verificarea vizuală a conductelor334

19.4. Testarea căminelor de vizitare şi a camerelor334

19.5. Verificarea infiltraţiilor în colectoare334

19.6. Verificare racorduri laterale334

19.7. Curăţarea canalelor colectoare335

19.8. Verificarea finală a canalelor colectoare335

19.9. Verificarea conductelor aflate sub presiune335

19.9.1. Parametrii de probă336

19.9.2. Proba de presiune a armăturilor337

19.9.3. Probe hidraulice preliminare337

19.9.4. Probe hidraulice finale337

19.9.5. Verificari şi probe după efectuarea probei de presiune338

19.10. Deviaţii conducte flexibile338

19.11. Curăţarea conductelor principale de apă338

19.12. Verificarea conductelor de gaz339

19.13. Spalarea si dezinfectarea conductelor principale de apă339

20. REABILITAREA CONDUCTELOR341

20.1.1. Reabilitarea conductelor prin alte metode decât înlocuirea ei.341

20.1.2. Executia lucrarilor prin metoda "relining" cu conducte din tuburi din PAFSIN341

20.1.3. Lansarea, imbinarea si impingerea conductelor din PAFSIN343

20.1.4. Reabilitarea conductelor de canalizare prin metoda "Liner"344

20.1.5. Reabilitarea racordurilor345

21. REABILITAREA RETELELOR DE CANALIZARE346

21.1. Izolarea debitelor de apa346

21.2. Sondaj pregătitor346

21.3. Pregătirea canalizărilor346

21.4. Îmbinarea în general346

21.5. Conexiunile346

21.6. Căminele346

21.7. Inspectarea după renovare347

21.8. Proiectul căptuşirii (blindajului) şi execuţia347

21.9. Repararea: canalizări cu acces al persoanelor347

21.10. Şlefuirea căptuşelilor( blindajelor)347

21.11. Tratarea capetelor şi marginilor căptuselilor (blindajelor) din pe şi pp347

21.12. Blindaje reparate pe loc347

21.13. Căptuşeli (blindaje) grp/grc347

21.14. Instalarea şi performanţa căptuselilor (blindajelor) din răşină din poliester/epoxidică348

21.15. Tencuirea şi cimentarea/reparaţii locale prin rostuire şi cimentare348

22. RENOVAREA REŢELELOR DE APĂ350

22.1. Izolarea debitelor350

22.2. Releveu preliminar350

22.3. Pregătirea reţelelor de apă350

22.4. Căptusirea (blindarea) cu răşină epoxidică350

22.5. Bransamentele351

22.6. Inspectarea conductelor dupa reabilitare351

22.7. Blindarea retelelor de apa351

22.8. Introducerea in uz reţelelor de apă reabilitate352

23. REALIZAREA LUCRARILOR LA TUNELE ŞI CHESOANE353

23.1. Tunele353

23.2. Forajele/ Chesoanele353

23.3. Deschiderile din chesoane şi tunele353

23.4. Chesonul segmentat şi căptusirile (blindajele) tunelului353

23.5. Segmentele din beton ale tunelului neambinate353

23.6. Căptuşirile (blindările) segmentale din beton prinse în şuruburi353

23.7. Cimentarea segmentelor354

23.8. Ştemuirea354

23.9. Rostuirea încheieturilor354

23.10. Căptuşeli (blindajele) secundare la segmente354

23.11. Chesoanele şi tunelele trebuie să fie impermeabile355

23.12. Controlul apei subterane355

23.13. Metoda de subtraversare prin împingerea tuburilor (pipe jacking)355

23.14. Săparea de microtuneluri356

23.15. Ventilarea tunelurilor şi chesoanelor356

23.16. Lucrul cu aer comprimat356

23.17. Înregistrarea informaţiilor357

23.18. Toleranţe pentru chesoane şi tunele357

23.19. Proceduri de săpare a tunelurilor şi siguranţă357

24. LUCRĂRI DE DRUMURI358

24.1. Lucrările de terasament pentru drumuri358

24.2. Finisarea şi protecţia terenului de fundare358

24.3. Formaţiunile de drumuri358

24.4.Construcţia sub-bazei359

24.5. Amestec ud de macadam pentru constructie361

24.6. Beton simplu pentru constructie361

24.7. Aşternerea macadamului bitumat361

24.8. Pavajele asfaltice361

24.8.1. Pavajele asfaltice de acoperire361

24.8.2. Betonul asfaltic amestecat la cald361

24.8.3. Limitări determinate de condiţiile meteorologice.362

24.8.4. Pregătirea362

24.8.5. Transportul362

24.8.6. Amplasarea362

24.8.7. Amplasarea bordurilor364

24.8.8. Aleile364

24.8.9. Testarea365

24.9. Subturnarea impermeabilă pentru şoseaua din beton365

24.10. Armarea şoselelor din beton365

24.11. Turnarea şoselelor din beton365

24.12. Aşezarea bordurilor şi canalelor365

24.13. Fundaţiile pentru trotuare366

24.14. Aşezarea dalelor din beton pentru pavare366

24.15. Aşezarea blocurilor de pavaj366

24.16. Toleranţe pentru suprafeţele şoselelor finisate366

24.17. Fixarea rigolelor366

24.18. Trotuarele din beton366

24.19. Traversări de drum si cai ferate366

25. ÎMPREJMUIRI ŞI SISTEMATIZAREA LUCRĂRILOR368

25.1. Documente înaintate368

25.2. Materiale368

25.2.1. Stratul de sol vegetal368

25.2.2. Iarba368

25.2.3. Copaci şi arbuşti368

25.2.4. Pietrişul368

25.3. Montarea gardurilor şi porţilor368

25.4. Amenajarea peisagistică368

25.4.1. Tăierea pomilor368

25.4.2. Inspecţia pomilor păstraţi368

25.4.3. Protejarea copacilor păstraţi368

25.4.4. Întreţinerea copacilor păstraţi369

25.4.5. Pregătirea terenului369

25.4.6. Cultivarea terenului369

25.4.7. Perioada pentru plantare370

25.4.8. Plantarea ierbii370

25.4.9. Irigarea370

25.4.10. Întreţinerea370

25.4.11. Înlocuirea370

25.4.12. Testarea solului370

Anexe

Anexa A: Normative, Reglementări Şi Instrucţiuni371

Anexa B: Standarde Aplicabile375

Anexa C: Formular A401

Anexa D: Formularul B403

Anexa E: Formular C404

Anexa F: Formular D406

1.GENERAL
1.1.Introducere
1.Condiţiile Contractului şi Planurile obţinute de la Autoritatea Contractantă vor fi interpretate în coroborare cu Specificaţiile şi aspectele raportate la acestea.
2.Indiferent de împărţirea Specificaţiilor sub diferite titluri, fiecare parte a acestora va fi considerată ca suplimentara şi complementara la fiecare din celelalte parţi.
3.Titlurile din cadrul Specificaţiilor nu vor fi considerate ca parte a acestora şi nu vor fi luate în considerare în interpretarea sau alcătuirea acestora în cadrul Contractului.
4.Toate referinţele din cadrul Specificaţiilor vor fi referinţe la clauzele sau Sub-clauzele acestora, cu excepţia cazului în care se dispune contrar.
5.Toate lucrările civile vor respecta prevederile cuprinse în aceste Specificaţii, dacă nu există alte dispoziţii. Antreprenorull va furniza numele producătorilor şi informaţii detaliate despre materialele propuse pentru a fi folosite la lucrări Reprezentatului Angajatorului care va avea puterea să respingă orice parte care, după părerea lui, este nesatisfăcătoare şi nu respectă specificaţiile.
1.2.Standarde şi normative
1.Toate lucrările civile vor respecta Standardele Româneşti în vigoare, ca cerinţă minimă.
2.Vor fi folosite cu precădere Standarde româneşti sau, după necesităţi alte Standarde Internaţionale recunoscute folosite în general pentru lucrările civile.
3.Materialele furnizate şi munca executată vor respecta aceste standarde şi reglementări ca o cerinţă minimă. Dacă producătorii oferă materiale la alte standarde, acestea vor fi egale sau superioare standardelor menţionate şi vor pune la dispozitia Angajatorului detalii complete privind diferenţele dintre acestea.
1.3.Lista standardelor şi normativelor romaneşti aplicabile
1.În sensul celor menţionate anterior se vor avea în vedere standardele romaneşti menţionate în anexa A si anexa B..
2.Lista nu este exhaustiva. Toate proiectele, materialele şi lucrările se vor baza pe standardele naţionale aplicabile, în vigoare la data proiectării. Dacă nu există standarde naţionale relevante aplicabile, Antreprenorul va utiliza standarde străine aplicabile (EU-DIN, BS etc.) caz în care va ataşa documentaţiei proiectului norma respectivă, împreuna cu traducerea corespunzătoare în limba română.
1.4.Nivel şi cote de nivel
1.Cu excepţia cazului în care se specifica contrar, toate nivelele vor fi exprimate în metri faţă de nivelul Marii Negre, cu o acurateţe de trei zecimale. Datele cu privire la toate nivelele se vor baza pe cotele de nivel aprobate de către Inginer.
2.Antreprenorul va stabili, construi şi proiecta cotele de nivel suplimentare necesare pe perioada de executare a Lucrărilor, care vor fi verificate periodic.
3.Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea Lucrărilor în conformitate cu datele referitoare la nivele. Cotele de nivel şi celelalte puncte de referinţa din vecinătatea Şantierului (Şantierelor) vor fi furnizate de către Inginer Antreprenorului înainte de executarea Lucrărilor.
4.Antreprenorul va ţine un registru al nivelelor tuturor cotelor şi va înainta Inginerului o copie a registrului. Sistemul de coordonate al cotelor de pe şantier va fi sistemul de coordonate utilizat de Autoritatea Contractanta şi va fi corelat cu nivelul cotelor şi aprobat de către Inginer.
1.5.Dimensiuni
1.Toate dimensiunile, distanţele şi nivelele conţinute în Planurile obţinute de la Autoritatea Contractanta sunt exprimate în sistemul metric. În cazul în care sunt necesare planuri de lucru, Antreprenorul va pregăti şi înainta aceste planuri în sistem metric.
1.6.Trasarea lucrărilor
1.Lucrările vor fi marcate şi relaţionate in sistemul Naţional de Coordonate. Antreprenorul va poziţiona cote de nivel temporare şi staţii de investigaţii în locaţiile corespunzătoare din cadrul Şantierului de Lucrări şi, în perioadă de execuţie a Lucrărilor, va verifica periodic nivelele bornelor şi coordonatele staţiilor în raport cu liniile şi nivelele de referinţa furnizate de către Inginer. Bornele temporare şi staţiile de investigare vor fi amplasate în afară Lucrărilor de construcţii, cu excepţia cazului în care se specifica contrar.
2.Antreprenorul va înainta Inginerului, în vederea aprobării, planurile în care se indica amplasarea şi nivelele sau coordonatele, după caz, ale fiecărei borne de nivel temporare şi ale staţiilor de investigaţii utilizate pentru marcarea Lucrărilor, în dublu exemplar.
3.Înainte de a începe execuţia oricărei secţiuni de Lucrări, Antreprenorul va înainta Inginerului spre aprobare detaliile complete cu privire la amplasare, împreună cu calculele şi planurile suport (inclusiv planurile ce indică amplasamentele şi coordonatele punctelor de referinţă utilizate), în dublu exemplar.
4.Antreprenorul va identifica dimensiunile amplasamentelor tuturor structurilor prin raportarea lor la lucrările existente şi prin interpretarea Planurilor. Panta colectoarelor, reţelelor de conducte şi nivelul deversoarelor, radierul canalelor şi al altor structuri hidraulice vor fi indicate în planuri, cu excepţia cazurilor în care se solicită contrar sau se aprobă de către Inginer.
5.Locaţiile structurilor care vor fi construite ca şi componente de Lucrări vor fi identificate prin raportare la ţăruşi de oţel bătuţi în beton sau la orice alte mijloace de marcaj aprobate, montate de către Antreprenor, care trebuie să stabilească şi coordonatele instrumentelor de marcaj şi distanţa acestora faţă de structurile adiacente existente.
6.Antreprenorul va stabili puncte de coordonate de referinţă la intervale nu mai mari de 500 m de-a lungul colectoarelor şi conductelor importante, iar aceste puncte vor fi localizate şi clar marcate în locurile aprobate, fie pe clădirile existente, ori prin ţăruşi din oţel, fixaţi în beton.
7.Antreprenorul va stabili secţiunile Lucrărilor în momentul în care este instruit în acest sens de către Inginer, în scopul facilitării intervenţiei Autorităţilor care prestează servicii în vederea realizării unor modificări temporare sau permanente la echipamentele sau serviciile pozate ingropat deţinute de acestea.
1.7.Execuţia şi calitatea execuţiei
1.Antreprenorul va angaja supervizori înalt calificaţi şi cu experienţă, aprobaţi de către Inginer, pentru supravegherea investigaţiilor şi stabilirea acestora, aşa cum este descris prin Contract.
2.Instrumentele de investigaţie utilizate de către Antreprenor vor fi moderne din punct de vedere al tipului şi fabricaţiei, corespunzătoare pentru executarea lucrărilor şi menţinute la standarde de primă clasă. Instrumentele şi/sau echipamentele vor fi supuse aprobării Inginerului.
3.Pentru toate instrumentele de investigaţie utilizate în cadrul Lucrărilor, Antreprenorul va depune certificatele de etalonare recent emise de către autorităţile competente. Etalonarea instrumentelor trebuie realizată la fiecare şase luni.
4.Toate jurnalele cu date din teren, calculele şi hărţile rezultate din activităţile de investigare menţionate anterior vor fi predate Inginerului imediat după finalizarea activităţii de investigare.
5.Antreprenorul va asigura forţa de munca calificata şi necalificată precum şi materialele necesare pentru a facilita verificarea şi aprobarea de către Inginer a nivelelor şi marcajelor aliniamentelor şi localizării structurilor, aşa cum este prevăzut în clauza referitoare la "Marcajul lucrărilor" - "Informaţii de ordin general".
6.Antreprenorul va înregistra progresul Lucrărilor prin efectuarea de fotografii electronice.
7.Antreprenorul va furniza un grafic al principalelor etape ale construcţiei pentru Inspectoratul de Stat pentru Verificarea Calităţii în Construcţii.
1.8.Specificaţii cu privire la standarde
1.Toate proiectele, materialele şi lucrările se vor baza pe standardele naţionale aplicabile, în vigoare la data proiectării. Dacă nu există standarde naţionale relevante aplicabile, Antreprenorul va utiliza standarde străine aplicabile (EU-DIN, BS etc.) caz în care va ataşa documentaţiei proiectului norma respectivă, împreuna cu traducerea corespunzătoare în limba română.
2.O lista a standardelor naţionale relevante aplicabile este prezentata în anexă. Lista nu este exhaustiva.
1.9.Standarde pe şantier
1.Antreprenorul va achiziţiona şi păstra pe şantier o copie după fiecare Standard, Ghid şi Manual important sau după Standardele naţionale aprobate la care se face referire în Specificaţii. În plus, Antreprenorul va achiziţiona şi păstra pe şantier o copie după orice alt Standard, Ghid sau Standard Naţional care se aplica materialelor furnizate.
2.Copiile după standarde vor fi disponibile permanent pentru referinţa în biroul Inginerului. În cazul în care Inginerul solicită traducerea în limba romana sau engleza a oricărui Standard sau Manual, Antreprenorul este obligat sa-i furnizeze o copie scrisă la computer în termen de 7 zile de la data primirii solicitării în scris.
1.10.Aspectele care nu sunt acoperite de standarde
1.Orice materiale sau orice execuţie de lucrări care nu sunt specificate în/sau acoperite de standarde, Ghiduri şi Manuale vor fi de asemenea tip şi de o asemenea calitate încât să fie în măsura să asigure executarea unei lucrări de prima clasa. În astfel de cazuri, Inginerul va determina dacă toate materialele sau unele dintre cele oferite sau livrate pe şantier sunt corespunzătoare pentru a fi utilizate în realizarea Lucrărilor, iar hotărârea Inginerului în aceasta privinţa va fi definitivă şi fără echivoc.
1.11.Planuri şi calcule
1.Planurile care descriu Cerinţele Autoritarii Contractante sunt incluse în Documentaţia de atribuire -Vol. 3 Piese desenate.
2.Planurile şi Propunerile conţinute în Oferta sunt acelea înaintate de Ofertant împreuna cu Oferta şi cuprind următoarele:
(a)Amplasamentul general al Şantierului;
(b)Planuri/diagrame de proces;
(c)Diagrama de proces şi instrumentaţie;
(d)Planurile de amplasament general al principalelor structuri;
(e)Detalii speciale ale principalelor structuri;
(f)Planurile arhitecturale ale tuturor structurilor principale;
(g)Planurile de sistematizare ale şantierului;
1.12.Propunerile de proiectare
1.În cadrul propunerilor scrise cu privire la bazele si principiile de proiectare a Lucrărilor, o atenţie specială se va acorda proiectului hidraulic şi celui de rezistenţă precum şi standardelor şi ghidurilor practice.
2.Întocmirea proiectelor se va face conform cu legislaţia naţională, respectând prevederile Legii nr. 10/24.03.1995 publicată în Monitorul Oficial nr. 12/1995 cu privire la Calitatea în Construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
1.13.Propuneri de construcţie
1.În cadrul propunerilor scrise cu privire la executarea construcţiei tuturor componentelor importante de Lucrări, o atenţie specială se va acorda urmatoarelor:
(a)Materialelor şi metodelor de execuţie a reţelelor de conducte, în special lucrărilor "fără săpătura";
(b)Managementului traficului de autovehicule pentru lucrările efectuate cu afectarea drumurilor publice;
(c)Soluţiilor cu privire la debitele de apă de suprafaţa şi de apă brută existente;
(d)Materialelor pentru toate componentele structurale principale;
(e)Metodelor de executare pentru majoritatea lucrărilor de terasamente, excavaţii, turnare a betonului, ridicare clădiri, inclusiv lucrările de reabilitare;
(f)Legăturilor, coordonării şi cooperării cu alţi Contractori.
1.14.Planurile reţelei de apă şi canalizare
1.Amplasamentul general al reţelelor.
2.Profiluri longitudinale.
3.Profiluri transversale.
4.Schema de montaj retea de apă.
5.Detalii tip.
1.15.Planuri de lucru şi calcule
1.Antreprenorul va pregăti şi înainta toate Documentele de Lucru şi calculele aferente, inclusiv detaliile pentru construcţia şi finalizarea Lucrărilor. Aceste planuri şi calcule vor fi realizate şi înaintate Inginerului spre aprobare şi vor cuprinde următoarele:
1.16.Reţele de conducte:
1.Calculele hidraulice, incluzând determinarea testelor de presiune;
2.Planul şantierului şi planurile de amplasament general;
3.Profilurile reţelelor de conducte;
4.Planurile şi listele tuturor reţelelor de conducte, pieselor de îmbinare, camerelor, detaliile şanţurilor şi dispoziţiile generale ale blocurilor de ancorare;
5.Planurile şi calculele de armătura ale blocurilor de ancorare pentru reţelele de conducte;
6.Planurile, calculele şi metodele de execuţie pentru toate subtraversările de drumuri, cai ferate şi râuri, precum şi de branşare la reţelele existente;
7.Sistematizarea, drenarea, lucrările de umplutura şi toate lucrările auxiliare care au legătura cu lucrările de refacere.
1.17.Proiecte civile şi de rezistenţă
1.Amplasamentul general şi proiectele de fundaţie, împreuna cu dimensiunile tuturor clădirilor, bazinelor, utilajelor şi echipamentelor auxiliare;
2.Calculele şi proiectele de rezistenţă, inclusiv proiectul de fundaţie;
3.Proiectele de detaliu ale structurilor din beton armat, oţelului de armătura şi lucrărilor de zidărie;
4.Calculele şi proiectele de armătura pentru betonul "în situu" şi prefabricat;
5.Planurile de fabricaţie ale tuturor lucrărilor din oţel de armătură;
6.Proiectele arhitecturale şi de construcţii, incluzând zidăria, materialul de protecţie, acoperişul şi toate finisajele specificate, atât exterioare, cât şi interioare;
7.Proiectul de detaliu al învelişului de protecţie;
8.Proiectele de construcţie a drumurilor, incluzând detaliile cu privire la borduri şi drenaje;
9.Proiectul de detaliu al gardului şi amenajarilor;
10.Sistematizarea, drenajul terenului, lucrările de umplutura şi toate lucrările auxiliare.
1.18.Arhiva Planurilor
1.Arhiva Planurilor va cuprinde în esenţa Proiectele de Lucru ale Antreprenorului, după cum au fost enumerate anterior, indicând Lucrările aşa cum sunt executate.
1.19.Procedura de realizare a Proiectelor de Lucru şi a Calculelor
1.Proiectele şi calculele care trebuie realizate de către Antreprenorul vor fi întocmite şi înaintate în conformitate cu următoarele cerinţe.
2.Mărimea paginii va fi conforma formatului internaţional, cu excepţia cazului în care se convine cu Inginerul altfel.
3.Planurile tuturor componentelor de construcţii trebuie să fie clare şi complete. Alegerea scării va depinde de tipul planului şi/sau detaliilor care vor fi prezentate.
4.Scările recomandate se prezintă după cum urmează:
(a)Planurile conductelor - 1:500/1:1000
(b)Profilurile conductelor - 1:500 orizontal, cu scara verticala de la 5 la 10 ori scara orizontala.
(c)Planurile/amplasamentele şantierului - 1:500/1:1.000
(d)Planuri generale pentru obiecte - 1:100 şi 1:200
(e)Detalii - 1:10, 1:20 şi 1:50
5.Antreprenorul va înainta Inginerului copii după toate planurile şi calculele atunci când se doreşte aprobarea acestora, iar Inginerul va înapoia o copie a planurilor şi calculelor, cu comentariile sale, Antreprenorului.
6.Modificările şi/sau comentariile făcute de către Inginer asupra planurilor şi calculelor vor fi incluse imediat, iar planurile şi calculele înaintate din nou până este obţinuta aprobarea finală. Copii după fiecare set de planuri şi calcule aprobate vor fi înaintate Inginerului. Planurile vor fi stampilate clar ca "PLANURI DE LUCRU APROBATE DE CĂTRE INGINER". Detalii privind numărul documentelor sunt date în Condiţiile Particulare.
7.Antreprenorul va obţine aprobarea de la terţe parţi pentru proiectele de Lucrări permanente pentru care este responsabil. Aceasta include obţinerea aprobărilor în conformitate cu legislaţia româneasca, în vigoare.
8.Începerea Lucrărilor la oricare dintre componentele de Lucrări va fi permisă numai după aprobarea de către Inginer a planurilor şi calculelor Antreprenorului. Aprobarea de către Inginer a planurilor şi calculelor Antreprenorului, incluzând modificările făcute de către Inginer, nu îl eliberează pe Antreprenor de obligaţia sa de a executa Lucrările în conformitate cu Contractul.
2.MATERIALE
2.1.Condiţii generale
1.Toate materialele, în special cele importate, vor fi adecvate condiţiilor climatice şi de mediu de pe teren. Se va urmari respectarea cerintelor legislatiei in vigoare din Romania privind agrementarea materialelor utilizate.
2.2.Beton
2.2.1.Apă
1.Apa folosită pentru amestecul şi protejarea betonului împotriva uscării rapide va fi conformă Standardelor româneşti pentru calitatea apei potabile. Apa destinată folosirii pentru beton şi mortar şi pentru protejare împotriva uscării rapide va fi obţinută de la o sursă aprobată. Apa nu va afecta rezistenţa şi durabilitatea betonului sau a mortarului şi nu va provoca decolorarea betonului întărit şi nici nu va afecta armătura.
2.2.2.Ciment
1.Tot cimentul va fi ciment Portland rezistent la sulfaţi conform standardelor din Romania Copii ale certificatelor de testare ale producătorului vor fi puse la dispoziţia Angajatorului de către Antreprenor fără să mai fie cerute. Cimentul în saci va fi livrat la locul lucrărilor în condiţii de siguranţă şi în ambalajul sigilat şi cu marca producătorului.
2.2.3.Depozitarea cimentului
1.Dacă cimentul este furnizat de mai multe surse, vor fi asigurate locuri de depozitare separate. Orice ciment contaminat de un alt ciment provenind dintr-o sursă diferită va fi respins. Imediat după recepţie, cimentul va fi depozitat fie în silozuri speciale fie în structuri ce garantează un mediu uscat, etanş, aerisit corespunzător cu podeaua la cel puţin 500 mm deasupra nivelului solului. Toate spaţiile de depozitare vor permite accesul facil în scopul verificării şi identificării.
2.2.4.Agregate pentru beton
1.Agregatele vor fi conform Standardele Româneşti in vigoare. Eşantioane de agregate vor fi predate unui laborator desemnat pentru testare cu cel puţin 3 săptămâni înainte de data stabilită pentru începerea betonării şi ori de câte ori se propune o sursă diferită pentru agregate. Agregatele trebuie să fie rezistente, solide, durabile, curate, să nu conţină materie organică şi strat de acoperire aderent.
2.Dacă nu există alte aprobări, Antreprenorul, în conformitate Standardele Româneşti, va determina proprietăţile de contracţie ale agregatelor de la sursa de aprovizionare propusă. Folosirea agregatelor pentru beton în anumite locaţii nu va fi aprobată, dacă, în opinia Angajatorului, proprietăţile de contracţie sunt excesive. Concentraţiile de clorură şi sulfat din agregate vor fi în limite ce nu vor depăşi concentraţiile specifice compoziţiei betonului.
2.2.5.Depozitare agregatelor
1.Antreprenorul va asigura mijloace de depozitare a agregatelor în fiecare locaţie unde este făcut betonul astfel încât:
(a)Agregatele grosiere şi fine vor fi păstrate separat tot timpul;
(b)Contaminarea agregatelor cu pământ sau alt material străin va fi prevenită în mod eficient tot timpul;
(c)Fiecare grămadă de agregate se va putea usca liber.
2.Antreprenorul se va asigura că agregatele grosiere calibrate sunt marcate cu plăcuţe din aliaj dur, depozitate şi luate din depozit fără să se producă segregarea betonului.
3.Agregatele fine umede nu vor fi folosite, conform Inginerului, până nu au ajuns prin uscare la o consistenţă stabilă şi uniformă, decât dacă Antreprenorul măsoară continuu conţinutul de umiditate din agregatele fine şi va ajusta cantităţile de agregate fine şi apă adăugată în fiecare încărcătură de ciment. Dacă este necesar, pentru conformarea la cerinţele acestei Clauze, Antreprenorul va proteja grămezile de agregat fin împotriva condiţiilor aspre de mediu.
4.Antreprenorul va pune la dispoziţia Inginerului oricâte eşantioane de agregate solicită să verifice. Aceste eşantioane vor fi colectate în punctul de descărcare al agregatelor la centrala de dozare. Dacă unul dintre aceste eşantioane nu este conform Specificaţiilor, agregatul respectiv va fi îndepărtat imediat de pe şantier şi Antreprenorul va face modificările necesare în aranjamentele de depozitare pentru a asigura conformitatea cu Specificaţiile.
2.2.6.Armare, oţel precomprimat şi dispozitive de fixare
1.Oţelul precomprimat va fi conform Standardelor româneşti în ceea ce priveşte caracterizările, proprietăţile, simbolurile de identificare, oţelul beton, dimensiuni bare şi construcţii din oţel beton, distanţieri din oţel beton.
2.Dispozitivele de fixare din oţel precomprimat vor fi aprobate şi adecvate pentru tipul de sârmă şi cabluri. Antreprenorul va colecta şi, la cerere, va furniza Angajatorului certificate de la producători confirmând că oţelul şi celelalte elemente componente furnizate sunt conforme cu normativele si standardele in vigouare din Romania. Oţelul nu va conţine ulei, vopsea, tunder de la laminare, murdărie, rugină, sulfaţi, cloruri sau alt agent ce poate afecta îmbinarea sau poate conduce la apariţia coroziunii.
2.2.7.Bară de armătură şi cofraj distanţier
a)Distanţiere pentru beton armat
1.Pe latura unde betonul impermeabil intră în contact cu apa, se vor folosi doar distanţiere din beton structural cu rezistenţă minimă produs într-un atelier cu condiţii de calitate monitorizată sau orice solutie agrementata si dovedida prin acte de calitate inaintate de catre Antreprenor catre Angajator.
b)Cofraj distanţier
2.Doar distanţiere realizate din şuruburi cu filet pe toată lungimea şi porţiune hidroizolantă la mijloc, precum şi conuri din plastic sunt permise pentru betonul impermeabil.
3.Pentru beton neimpermeabil se vor folosi distanţiere cu conuri de fixare pentru încărcarea prin sârme pentru beton precomprimat. Pentru beton permeabil se vor folosi sârme din beton precomprimat. În cazuri speciale, cu acordul Angajatorului, conurile nu sunt folosite (în aceste cazuri conurile lipsă vor fi izolate cu închizători din plastic după îndepărtarea sârmelor din beton precomprimat).
2.2.8.Aditivi pentru beton
1.Antreprenorul va colecta şi va furniza la cerere Angajatorului următoarele detalii despre orice aditiv propus:
(a)Numele şi marca producătorului
(b)Tipul; ex. accelerator de priză, care reţine apă, antrenor de aer, pentru beton de etanşare cum ar fi microsilica etc.
(c)Detalii complete de la producător despre testele de acceptare a aditivilor
(d)Dozarea recomandată de producător şi efectele sub-dozării şi supra-dozarii
(e)Instrucţiuni de folosire şi măsuri de siguranţă
(f)Stare fizică; ex. lichidă sau solidă şi culoarea
(g)Compoziţie; ex. conţinut de materie uscată, conţinut de cenuşă şi densitatea relativă a aditivilor lichizi
(h)Conţinutul de ioni ai clorurii exprimat în greutatea aditivilor şi greutatea cimentului pentru dozarea recomandată
(i)Condiţii de depozitare recomandate, durata de viaţă şi de depozitare şi reacţia aditivilor la temperaturi extreme; cum ar fi sub punctul de îngheţ şi peste 40 °C
(j)Orice incompatibilitate cunoscută cu alţi aditivi sau anumite tipuri de ciment
2.Conţinutul de clorură al amestecului nu va depăşi 2 % din greutatea amestecului sau 0,03 % din greutatea cimentului pentru dozarea recomandată şi va fi respectat conţinutul total de clorură şi sulfat al amestecului de beton. Înainte de a folosi orice aditiv pentru lucrări, Antreprenorul va furniza certificate ce confirmă că cerinţele de depozitare au fost respectate.
2.2.9.Membrane protectoare lichide
1.Antreprenorul va oferi, la cerere, Angajatorului, informaţii despre tipul, numele mărcii, producătorul, forma, ingredientele active şi rata de aplicare a produselor de tratare propuse.
2.Aprobarea oricărui produs de tratare se va face cu următoarea condiţie: capacitatea de a reţine umezeala în condiţii de mediu pe timpul verii să fie cel puţin 75 %. Produsele de protejare nu vor reacţiona chimic cu betonul şi nu se vor fisura, coji sau dezintegra timp de 3 săptămâni după aplicare sau nu vor cauza decolorarea suprafeţelor în timp.
2.2.10. Profile hidroizolante
1.Acolo unde sunt montate profile hidroizolante în beton, acestea vor fi fixate astfel încât să prevină mişcarea şi nu vor avea strat de acoperire exterior care ar putea slăbi fixarea. Antreprenorul va lua măsuri de siguranţă pentru a preveni formarea pungilor de aer, spaţiilor goale sau a altor defecte în timp ce este turnat betonul.
2.Profilele hidroizolante pentru toate rosturile vor fi continue în jurul elementelor noi aplicate şi îmbinărilor. Îmbinările vor fi realizate prin sudură conform recomandărilor producătorului. Vor fi instalate astfel încât să nu intre în conflict cu oţelul beton.
3.Suprafeţele ce intră în contact cu materialele de etanşare vor fi curate, uscate şi solide fără urme de ulei sau orice alt strat de acoperire. Pregătirea suprafeţelor, amorsarea, prelucrarea şi pregătirea materialelor se vor face în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
4.Toate profilele hidroizolante instalate vor fi produse standardizate provenind de la producători renumiţi.
5.Detaliile profilelor hidroizolante propuse vor fi înaintate spre aprobare. Profilele hidroizolante cu membrană de cauciuc sau din PVC vor fi rezistente la deteriorarea în timp, abraziune mecanică şi la acţiunea apei, a apei reziduale menajere, a apei mării şi sărurilor naturale.
6.Profilele hidroizolante vor cuprinde mortar de acoperire. Lăţimea minimă va fi de 200 mm pentru beton cu grosime de până la 600 mm şi 300 mm pentru beton cu o grosime mai mare de 600 mm.
7.Profilele hidroizolante din PVC aşezate central pentru structurile de reţinere a apei vor avea o grosime a peretilor de cel puţin 3.5 mm şi o lăţime de cel puţin 240 mm (< 5m presiune hidrostatică) şi 4.5 mm şi 320 mm la o presiune hidrostatică de 5 - 10 m.
8.Profilele hidroizolante folosite pentru rosturile de expansiune pentru a acomoda mişcarea între cele două secţiuni din beton vor fi dintre tipurile recomandate de producător si inaintate de catre Antreprenor spre Autoritatea Contractanta spre aprobare..Toate îmbinările cu excepţia îmbinărilor cap la cap între profilele de acelaşi tip vor fi prefabricate. Îmbinările dintre profilele hidroizolante cu membrană de cauciuc vor fi executate prin metode adecvate de vulcanizare sau netezire. Îmbinările pentru profilele PVC vor fi executate printr-o tehnică de sudare cu placă fierbinte.
2.2.11. Materiale de umplere pentru rosturi de expansiune
1.Toate rosturile trebuie să fie proiectate şi dimensionate corespunzător de către Antreprenor în conformitate cu standardul corespunzător. Bazele în calcularea lăţimii necesare a rostului sunt valorile tehnice ale materialului de etanşare şi materialul construcţiilor adiacente, plus expunerea clădirii, metoda de construire şi dimensiunea sa.
2.Substratul pentru îmbinările deschise va fi curat, uscat, omogen, fără pete de ulei şi grăsimi, praf sau particule libere ori friabile. Laptele de ciment trebuie îndepărtat.
Bare de susţinere din polietilenă
3.În orice structură de reţinere a apei potabile materialul de etanşare pentru îmbinări va fi susţinut de bare închise de susţinere din polietilenă.
Dop de bitum pentru umplere
4.Dopurile de bitum pentru umplere vor fi folosite pentru îmbinări în structuri de reţinere a apei şi a apei menajere, suprafeţe trafic, acoperişuri şi pardoseli. Materialele de umplere vor fi non-absorbante, non-extrudate; produse din granule din plută cu bitum şi capsulate în fetru bituminat. Materialul de umplere va suporta o compresiune de până la 50 % din grosimea iniţială şi revenire rapidă până la 80 %, în contact cu umezeala. Vor fi acceptate materiale de umplere din polietilenă reticulată.
Dop de umplere cimentat cu raşină
5.Poate fi folosit în situaţii când prezenţa umezelii este improbabilă şi poate fi folosit pentru garnituri grinzi de susţinere.
Materiale umplere plăci fibrolemnoase
6.Materialele de umplere pentru plăci fibrolemnoase vor fi constituite din fibre impregnate cu bitum, cu compresiune 40 % şi revenire cel puţin 80 %. Vor avea 6 mm grosime, profil lambă-uluc. Nu se vor folosi pentru structuri de reţinere a apei, dar vor fi potrivite pentru suprafeţe trafic, acoperişuri, pardoseli şi executarea fundaţiilor din beton.
Materiale de umplere pe bază de cauciuc (neopren)
7.Materialul de umplere pe bază de cauciuc va avea la bază material non-absorbant cu structură celulară închisă din cauciuc neopren cu o revenire de până la 90 % din grosimea iniţială după cel puţin 50 % compresiune şi o rezistenţă la compresiune de 5 N/cm2.
2.2.12. Materiale de etanşare a rosturilor
1.Materialele pentru etanşarea rosturilor vor fi notate în detaliile din Proiectul Tehnic şi vor fi aprobate de Angajator. Materialul va fi utilizat pentru instalaţii de apă potabilă dar şi pentru valorile de temperatură ce se aşteaptă pe şantier şi nu va fi degradabil în contactul cu apele uzate din fose septice.
2.Utilizarea materialelor de etanşare se va face în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi va ţine cont de condiţiile de mediu.
Material etanşare elastomeric
3.Acesta va fi făcut din polisulfuri sau va avea o compoziţie similară cu valorile potrivite pentru aplicarea rosturilor orizontale şi verticale. Materialul de etanşare va avea o durată de viaţă estimată la minim 15 ani. Materialul de etanşare va avea o aderenţă bună la beton conform informaţiilor furnizate de producător. Va fi potrivit pentru imersiune în apă şi va fi rezistent la acizi diluaţi şi alcalii, la grăsimi animale, vegetale şi minerale. Materialele de etanşare în contact direct cu apa reziduală menajeră, nămolul de canalizare sau apa de scurgere vor fi rezistente la atacul biologic. Toate îmbinările structurilor de reţinere a apei vor fi amorsate conform indicaţiilor producătorului înainte de aplicarea materialului de etanşare.
Mastic pentru etanşeizare
4.Acesta va avea o bună aderenţă la lemn, sticlă şi beton şi va rămâne flexibil şi etanş la apă în caz de mişcare, şoc sau vibraţie. Materialul va avea o alungire la rupere mai mare de 100 % dar o valoare mai înceată de revenire, mai mică de 10 %.
Materiale termoplastice de etanşare
5.Acestea vor fi din cauciuc/bitum sau vor avea o compoziţie cu valori adecvate pentru rosturi orizontale sau verticale. Materialul de etanşare are bună aderenţă la beton cu amorsa recomandată de producător. Acolo unde este precizat, se vor folosi materiale rezistente la combustibili. Folosirea materialului de etanşare din cauciuc/bitum va fi în mod normal acceptată în contact cu apa reziduală.
2.2.13. Protecţia betonului
Pregătirea suprafeţei din beton
1.Suprafaţa din beton trebuie să fie pregătită astfel încât să existe o legătură permanentă şi completă între beton şi sistemul de protejare a suprafeţei. Astfel suprafaţa din beton trebuie să fie uniformă, solidă şi fără materiale de separare, margini de cofraj şi margini ascuţite.
2.Pregătirea suprafeţei din beton trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
(a)Îndepărtarea straturilor de acoperire, a materialelor de protejare a betonului şi a murdăriei
(b)Îndepărtarea laptelui de ciment şi a părţilor instabile de la suprafaţă
(c)Îndepărtarea betonului deteriorat şi, dacă este necesar, dezvelirea armăturii. Dacă armătura nu este dezvelită, Antreprenorul trebuie sa ţină cont de aspectele statice ale elementului structural în cauză.
(d)Îndepărtarea ruginei la armătura neacoperită şi la alte părţi metalice.
(e)Curăţarea suprafeţei din beton de apă, praf şi elemente libere.
3.Antreprenorul trebuie să garanteze proprietăţile structurii din beton folosind metode şi echipamente adecvate pe durata lucrărilor de pregătire.
Protecţia betonului
4.Suprafeţele componentelor şi construcţiilor din beton trebuie să fie acoperite cu un sistem de protejare a suprafeţei.
5.Pe baza diferitelor solicitări, este necesară folosirea diferitelor sisteme de protecţie. Antreprenorul va selecta sistemul de protecţie corect în funcţie de tipul solicitării şi durata de folosire. Sistemul de protecţie va îndeplini următoarele funcţii:
(a)Protecţie împotriva carbonatării
(b)Etanşare la apă
(c)Etanşare la gaze
(d)Etanşare la atacuri chimice
(e)Etanşare la uleiuri şi lubrifianţi
(f)Producere de planuri care nu permit alunecarea
(g)Rezistenţă sporită la uzură
(h)Îmbunătăţirea capacităţii de curăţare
6.În conformitate cu cerinţele, sistemul de protecţie va avea următoarele proprietăţi:
(a)rezistenţă la difuziune
(b)rezistenţă lichidă
(c)rezistenţă chimică
(d)rezistent la apă
(e)rezistent la variaţii de temperatură
(f)capacitate de acoperire a fisurilor
7.Diferitele sisteme de protecţie a suprafeţelor necesită diferite tehnologii de îmbinare în funcţie de necesităţile tehnologice.
8.Antreprenorul va indica tehnologia de îmbinare în desene specificând orice dependenţă de diferitele sisteme de protecţie a suprafeţelor.
2.2.14. Strat de acoperire mortar pentru structuri de reţinere a apei
1.Angajatorul acordă o mare atenţie calităţii lucrărilor de construcţie şi finisării finale a suprafeţei.
2.De aceea toate structurile de reţinere a apei brute şi a apei potabile vor garanta
(a)Etanşeitatea la apă
(b)Durabilitate pe termen lung (50 ani) datorită unei rezistenţe ridicate la impact mecanic, chimic şi hidrolitic
(c)Suprafeţe curate uniforme omogene închise cu caracteristici igienice şi operaţionale
3.Toate structurile din beton de reţinere a apei inclusiv structurile în mediu umed şi coroziv vor fi acoperite cu un strat rezistent de beton/mortar pulverizat pe bază de silice ultra fină modificată de aproximativ 15 mm sau orice alta solutie agrementata si acceptata de catre Autoritatea Contractanta.
4.Următoarele cerinţe vor fi îndeplinite
(a)proces special de acoperire prin pulverizare fină cu amestec
(b)conţinutul de aer din mortarul proaspăt < = % 5
(c)porozitate < = 12% după 28 zile, < = 10% după 90 zile; (porizimetria cu mercur)
(d)mărimea maximă a granulelor 2 (4) mm
(e)un strat cu grosimea de 15 mm (30 mm)
(f)rezistenţa la compresiune (28d) > = 40 N/mm2
(g)folosirea de materiale controlate din punct de vedere al calităţii:
(i)ciment
(ii)agregate fără impurităţi organice, nisip cuarţos 0-2 mm/0-4 mm
(iii)aditivi anorganici (silice ultra fină)
(h)fără folosirea de aditivi organici
(i)stoc de mortar uscat în saci din hârtie de 25 kg, fără folosirea de material din siloz pentru a preveni segregarea
(j)pereţi, elemente de susţinere şi tavane cu un singur strat de acoperire, peste toate porţiunile neuniforme ale suprafeţei cu finisare finală, grosimea normală a stratului 15 mm
(k)strat unic de acoperire pentru podele cu aplicare mortar fără pulverizare şi în amestec, grosimea normală a stratului 20 mm
(l)protecţie anticorozivă
(m)mortar pulverizat cu rezistenţă ridicată la hidroliză
5.Înainte de aplicarea stratului de acoperire, suprafaţa betonului va fi asperizată prin sablare cu apă (> 200 bari) pentru a îndepărta barbotina de ciment şi pentru a curăţa suprafeţele de beton.
6.După asperizare cu apă, suprafaţa din beton va fi curăţată şi examinată atent pentru a detecta orice defect la materiale sau de structură. Toate materialele libere vor fi îndepărtate complet.
7.Antreprenorul va furniza o listă cu structurile de referinţă unde a fost aplicat un strat de acoperire din mortar pentru utilităţile de apă potabilă în ultimii 5 ani.
8.Lucrările de acoperire vor fi executate de o echipă cu experienţă, certificată şi sub supravegherea producătorului de mortar.
9.Suprafeţele din mortar vor fi netezite mecanic şi manual. O atenţie specială va fi acordată finisării perfecte a muchiilor şi maturării în condiţii de umiditate pentru cel puţin 7 zile.
10.Toate testele pentru beton (ex. rezistenţa la compresiune) şi supravegherea stratului de beton vor fi executate înainte de aplicarea stratului de acoperire. În cazul în care stratul de acoperire se dovedeşte a fi insuficient, grosimea stratului de mortar va fi mărită corespunzător pentru a îndeplini cerinţele contractuale. Testele de impermeabilitate şi de rezistenţă la infiltrare a apei vor fi execute după aplicarea stratului de acoperire.
2.2.15. Membrane flexibile din bitum/polietilenă
1.Membranele din bitum/ polietilenă autoadezive cu autoetanşare vor fi o combinaţie de strat gros de polietilenă şi compus bituminos cu bandă cauciuc autoadezivă. Vor avea o rezistenţă la întindere de 14 N/mm2, şi o alungire relativă de 250 %, şi o grosime de 1,5 mm.
2.2.16. Tencuieli fără contracţii
1.Dacă nu există alte specificaţii, toate tencuielile fără contracţii specificate în desene sau indicate de Angajator vor avea o rezistenţă la compresiune de cel puţin 60 N/mm2 după 28 zile. Proporţiile amestecului şi instrucţiunile de folosire vor fi respectate în strictă conformitate cu instrucţiunile producătorului.
2.Materialele liante de injectare care vor intra în contact cu apa vor fi de tip non-metalic şi non-toxic.
3.Antreprenorul va înainta spre aprobare Inginerului specificaţiile tehnice pentru materialele liante de injectare.
2.2.17. Cofraje
1.Cofrajul va fi folosit pentru toate construcţiile din beton, incluzând fundaţii necesare pentru formarea betonului şi vor fi executate în conformitate cu prevederile Standardelor Româneşti.
2.Cofrajul va fi construit din lemn de bună calitate, fără noduri, cioturi şi suprafeţe deformate. Lemnul pentru cofraj va avea o grosime de cel puţin 30 mm, marginile plăcii vor fi netede şi îmbinările vor fi de tip lambă şi uluc. Cofraje din metal sau placaj pot fi folosite cu aprobarea Angajatorului.
3.Pe cofraj va fi aplicat, înainte de plasarea armăturii, un ulei aprobat ce nu pătează sau un strat de acoperire lichid fără parafină la bază.
4.Toate cofrajele folosite pentru structuri de reţinere apă brută sau apă potabilă nu vor conţine substanţe dăunătoare pentru calitatea apei potabile.
2.3.Material conducte
2.3.1.Conducte din fontă ductilă
1.Conductele din fontă ductilă vor fi folosite pentru reţeaua de conducte pentru apă brută. Această specificaţie acoperă condiţiile generale pentru conducte, fitinguri şi accesorii inclusiv specificaţii tehnice pentru materiale, căptuşire internă, strat exterior de acoperire, îmbinări etc. Specificaţia stabileşte condiţiile minime acceptabile
2.Toate conductele din fontă ductilă furnizate vor fi perfect circulare, de grosime uniformă şi cu cea mai lungă lungime practicabilă pentru a reduce numărul îmbinărilor.
3.Dacă nu există alte precizări, toate conductele, îmbinările şi fitingurile vor suporta presiunea maximă de funcţionare (presiunea normală de serviciu + tensiune de şoc sau proba de presiune în teren, în funcţie de care este mai mare) şi vor susţine fără defecţiuni sau scurgeri importante încercarea la presiunea hidrostatică specifică terenului.
4.DN este dimensiunea nominală în milimetri;
5.K este coeficientul folosit pentru desemnarea clasei grosimii. Este selectat dintr-o serie de numere întregi:....... 8, 9, 10, 11, 12......
6.Dacă nu există alte specificaţii în Specificaţiile Particulare, toate conductele vor fi clasa K9 (K = 9).
7.Toate conductele vor fi obiectul Inspecţiei de verificare a produselor pe durata fabricării.
8.Numele producătorului, diametrul standard şi nominal (DN), tipul de manşon, clasa şi data fabricării (lună + an) vor fi indicate în interiorul manşonului.
9.Conductele vor fi suspuse probei de presiune la rece pentru etanşeitate şi certificate la fabrica producătorului pentru cel puţin 10 secunde înainte de aplicarea stratului de protecţie sau stratului interior, la următoarele valori minime de presiune internă de încercare:
(a)50 bari pentru conducte DN 300 şi mai mici
(b)40 bari pentru conducte DN 350 - DN 600
(c)32 bari pentru conducte DN 700 - DN 1000
(d)25 bar pentru conducte DN 1100 - DN 2000
(e)18 bari pentru conducte DN 2200 - DN 2600
10.Dacă nu se precizează, toate conductele din fontă ductilă furnizate vor fi cu îmbinare manşon şi mufă. Va fi responsabilitatea Antreprenorului să comande un procent (minimum 2%) din lungimea totală per diametru a conductelor calibrate pentru a fi folosite la tăiere etc. Aceste conducte vor fi marcate în mod clar şi nu vor fi folosite pentru instalaţii obişnuite de conducte decât dacă se stabileşte că nu mai sunt necesare în scopul tăierii. Cantitatea ce trebuie comandată va ţine cont de orice schimbare în traseu ce poate surveni pe durata lucrărilor din orice motiv.
2.3.2.Fitinguri din fontă ductilă
1.Toate fitingurile din fontă ductilă furnizate vor fi perfect circulare, de grosime uniformă.
2.Toate fitingurile vor fi obiectul unei Inspecţiei de verificare a produselor pe durata fabricării.
3.Pentru fitinguri, grosimea e este grosimea nominală ce corespunde părţii principale a produsului. Grosimea efectivă în orice punct va fi mărită acolo unde este necesar pentru a răspunde solicitărilor mari localizate în funcţie de forma de instalare. (ex. curbura internă a conductei, la joncţiunile în T, etc).
4.Numele producătorului, diametrul standard, nominal (DN), tipul de manşon, clasa şi data fabricării (lună + an) vor fi trecute în interiorul manşonului sau pe filetul racordurilor.
5.Fitingurile vor fi supuse probei de presiune pentru etanşeitate şi certificate la fabrica producătorului înainte de aplicarea unui strat de acoperire sau de instalare. Proba de presiune va fi executată timp de cel puţin 10 secunde fie cu aer la o presiune de 1 bar fie cu apă la presiunea indicată mai jos:
(a)25 bari pentru fitinguri DN 300 şi mai mici (pentru fitinguri cu flanşe PN 10 presiune de încercare va fi 16 bari)
(b)16 bari pentru fitinguri DN 350 - DN 600
(c)10 bari pentru fitinguri DN 700 şi mai mari
2.3.3.Îmbinări
Îmbinări flexibile
1.Îmbinările flexibile vor fi de tip îmbinări cu mufă şi capă de tip "push-on" destinate pentru deviaţie unghiulară în orice direcţie şi capabilă de mişcare axială pentru a compensa dilataţia şi contracţia termică şi mişcarea pământului.
2.Îmbinările pot permite deviaţia unghiulară pentru acomodare la mişcările pământului şi pentru a realiza curburi mari pentru conducte. Toate îmbinările vor fi proiectate să fie complet flexibile.
3.Îmbinările inelare din cauciuc nu se vor deteriora sub acţiunea condiţiilor locale nici în timpul depozitării sau pe durata lucrării.
4.Acolo unde sunt stabilite, propuse şi aprobate îmbinările de tip mecanic, acestea vor fi livrate împreună cu garnituri speciale, bucşe de presare a garniturii, bolţuri galvanizate la cald sau placate cu cadmiu, piuliţe şi alte accesorii necesare. Acolo unde sunt stabilite bucşe de reţinere,acestea vor fi prevăzute cu bolţuri şi/sau alte accesorii necesare.
Îmbinări cu flanşă
5.Conductele şi fitingurile cu flanşe vor fi folosite doar pentru conectarea la vane sau alte fitinguri speciale aprobate de inginer.
6.Flanşele vor fi de tip prag şi adâncitură şi complet turnate sau sudate. Flanşele filetate sau lipite nu sunt acceptate. Flanşele rotative pot fi folosite pentru conducte şi fitinguri cu dimensiuni până la DN 600.
7.Dimensiunile şi gurile de prindere ale flanşelor vor fi conform ISO 7005-2 sau SR EN 1092-2. Îmbinările cu flanşă vor fi în echipament complet cu garnituri, piuliţe, bolţuri şi şaibe galvanizate la cald sau placate cu cadmiu.
8.Garniturile din cauciuc vor fi din EPDM elastomer sau din material echivalent potrivit pentru sistemul de alimentare cu apă. Garnitura va avea o grosime minimă de 3 mm şi va fi consolidată metalic pentru o presiune de lucru de 16 bari sau mai mare. Dimensiunile graniturilor flanşelor vor fi conform ISO 7483.
9.Piuliţele, bolţurile, şaibele vor fi din oţel cu o rezistenţă minimă la întindere de 800 N/mm2 galvanizate la cald sau placate cu cadmiu. Piuliţele şi bolţurile vor fi potrivite pentru rating presiune de lucru. Piuliţele şi bolţurile vor fi conform ISO 4014 şi 4032 şi şaibele ISO 887.
Îmbinări cu limitare ( îmbinare zavorata)
10.Conductele şi racordurile din fontă ductilă cu îmbinare cu limitare vor fi utilizate acolo unde conductele trebuie să traverseze drumuri prin canale existente sau în zone cu accesibilitate restrânsă unde folosirea blocurilor de ancorare din beton este interzisă, sau realizată la instrucţiunile inginerului. Antreprenorul va prezenta în ofertă tipul de îmbinare limitată pe care o propune cu detalii complete.
11.Ori de câte ori pe durata lucrărilor Antreprenorul intenţionează să folosească îmbinări limitate va obţine în prealabil aprobarea din partea Inginerului.
12.Calcularea lungimii de conductă cu îmbinare limitată se va face în conformitate cu recomandările producătorului şi cu aprobarea Inginerului.
13.Îmbinările limitate vor fi proiectate să reziste la forţa de apăsare axială dar să-şi menţină flexibilitatea şi deviaţia unghiulară. Îmbinarea va fi capabilă să reziste la presiunea de încercarea sau de serviciu + tensiunea de şoc.
14.Tipul de îmbinare limitată va fi aprobată de Inginer.
15.Mecanismul de rezistenţă la frecare va fi separat de acţiunea de etanşare a garniturii şi nu va intra în contact cu apa potabilă din conductă.
2.3.4.Căptuşirea interioară a conductelor şi a racordurilor din fontă ductilă
Condiţii generale
1.Dacă nu există alte specificaţii tehnice, toate conductele şi fitingurile din fontă ductilă vor fi căptuşite interior cu mortar de ciment rezistent la sulfat cu zgură de furnal conform următoarelor specificaţii tehnice şi vor fi certificate drept potrivite pentru folosirea cu apă potabilă.
2.Suprafaţa interioară a prizei de prindere pentru toate conductele şi fitingurile din fontă ductilă învelite cu un strat de zinc/bitum va fi acoperită de un strat dublu de vopsea netoxică, insolvabilă, epoxidic cu o grosime de strat uscat "dry film thickness" (DFT) de minim 100 microni sau un sistem echivalent de protecţie anticorozivă aprobat de Inginer. Grosimea stratului de acoperire poate fi redusă dor la inelul de etanşare conform toleranţelor indicate de producător.
Pregătirea suprafeţei
3.Înainte de aplicarea stratului de căptuşire din ciment, suprafaţa interioară a conductelor şi fitingurilor va fi curăţată de murdărie, particule de rugină, grăsimi, uleiuri sau alte materiale ce ar putea împiedica realizarea unui contact bun între metal şi stratul de căptuşeală.
Ciment
4.Cimentul ce va fi folosit va fi cu zgură de furnal rezistentă la sulfaţi
Agregate
5.Doar agregate naturale curate, rotunjite sau concasate vor fi folosite conform standardelor romanesti aplicabile in vigoare.
Aditivi
6.Folosirea aditivilor pentru ciment este permisă cu condiţia să nu afecteze negativ calitatea stratului de căptuşire şi cel al apei transportate.
7.Aditivii nu vor conţine nici un element care să dea apei potabile culoare, gust sau miros sau să constituie un pericol pentru sănătate. Vor fi puse la dispoziţia Inginerului certificate de non-toxicitate întocmite şi semnate de laboratoare recunoscute independente.
Apa
8.Apa folosită pentru mortar va avea calitatea apei potabile şi nu va conţine elemente care să afecteze întărirea stratului de căptuşire sau calitatea apei din conductele montate.
Mortar
9.Mortarul pentru căptuşire va fi compus din ciment, nisip şi apă. Mortarul va fi bine amestecat şi va avea consistenţa potrivită pentru a produce un strat de căptuşire dens, omogen cu aderenţă puternică la suprafaţa conductelor sau racordurilor din fontă ductilă.
Metodă de căptuşire
10.Toate conductele vor fi căptuşite printr-un proces centrifug. Consistenţa mortarului şi timpul şi viteza de rotire a conductei vor fi ajustate pentru a micşora segregarea agregatelor betonului.
11.Fitingurile vor fi căptuşite prin pulverizare.
12.În toate cazurile, se va obţine o suprafaţă de finisare netedă, fără goluri sau bule de aer vizibile.
13.Căptuşirea va fi uniformă şi se va întinde de la capătul cu mufă până la începutul cavităţii capătului drept de pe cealaltă latură. Capătul drept va fi lăsat fără mortar.
2.3.5.Căptuşire exterioară pentru conducte şi racorduri din fontă ductilă
Condiţii generale
1.În funcţie de condiţiile locale existente, căptuşirea exterioară a conductelor şi fitingurilor din fontă ductilă va fi una din următoarele.
2.Zinc metalic cu strat izolator bituminos. (izolare standard pentru conducte)
3.Vopsea pe bază de zinc cu strat izolator bituminos. (Strat standard izolare fitinguri)
4.Straturi de izolare poliuretanice. (conducte aşezate pe sol)
5.Strat de izolare pe bază de răşină epoxidică aplicată prin topire. (fitinguri cu flanşe)
6.Toate straturile de izolare trebuie aprobate în prealabil de Inginer.
7.Acolo unde este specificat un strat de izolare netoxic, este necesar un certificat eliberat de un laborator independent recunoscut internaţional care să certifice că materialul nu reprezintă un pericol pentru serviciul de apă potabilă. Toate straturile speciale de izolare pentru conducte şi racorduri vor fi suspuse verificărilor de grosime efectuate de inginer în orice moment îşi doreşte precum şi testelor pe teren pentru a confirma faptul că straturile de izolare sunt în limitele specificate şi că nu există pori de suprafaţă.
8.Grosimea straturilor de izolare poate fi redusă doar la inelul de etanşare pentru a se respecta toleranţa racordului indicată de producător.
2.3.6.Conducte din beton prefabricat
1.Conductele din beton prefabricat şi elementele de conducte vor fi conform Standardelor româneşti. Toate conductele cu diametru nominal mai mare de 300 mm vor fi armate. Îmbinările vor fi de tip flexibil, cu mufă şi capăt drept cu inel de etanşare din cauciuc. Conductele vor fi făcute din ciment rezistent la sulfaţi. Conductele de canalizare din beton vor avea un strat de acoperire de protecţie anticorozivă polimer-silice (sau materiale compuse pe bază de silicat de sodiu lichid) sau PE legat de beton prin dispozitive de prindere în T. Grosimea materialului de acoperire polimer-silice (sau) pe bază de silicat de sodiu lichid va fi de aproximativ 8 - 12 mm. Acoperirea va fi făcută prin tehnici de pulverizare sau metoda de turnare prin centrifugare pentru aplicarea in-situ a stratului din materiale polimer-silice.
2.3.7.Conducte din mase plastice armate cu fibra de sticlă
Condiţii generale
1.Conductele şi racordurile din mase plastice armate cu sticlă (PAFSIN) vor fi folosite pentru reţeaua de conducte pentru apă brută,aducţiuni sub presiune (sau) canale colectoare gravitaţionale. Conductele pentru aducţiuni sub presiune vor avea presiune PN 10 sau o clasă superioară. Aceste conducte şi racorduri vor fi furnizate de un producător agrementat. Vor fi în formă de filet sau filate centrifug la maşină automată, capabile să execute un produs de calitate, să menţină o toleranţă apropiată de locaţiile proiectate şi proporţiile de răşină, sticlă şi material de umplere din peretele conductei precum şi să reducă aerul captat. Toţi constituenţii materie primă vor fi măsuraţi pe durata fabricării. Durata de funcţionare proiectată va fi de 50 ani dacă nu există alte precizări.
Răşini
2.Conductele vor avea o barieră internă primară pe bază de răşină cu grosime minimă 2 mm. Stratul interior de 0,5 mm va conţine minim 90 % răşină (10 % sticlă); restul grosimii conţine minim 65 % răşină (35 % sticlă). Răşina folosită în stratul de barieră interior va fi de tip poliesterică izoftalică, sau pentru risc ridicat de coroziune, aplicări de ester vinilic sau bisphenol A. Răşina folosită în partea principală a conductei va fi de tip poliesterică izoftalică.
3.Suprafeţele exterioare ale conductelor vor avea de asemenea un strat pe bază de răşină poliesterică izoftalică doar dacă nu există alte cerinţe pentru condiţii agresive de sol. Conductele vor rezista depozitate la exterior direct sub lumina soarelui cel puţin 5 ani fără să se degradeze; dacă este necesar, un inhibitor UV va fi adăugat răşinii în scopul prevenirii degradării. Dacă nu există alte specificaţii, răşinile nu vor conţine pigmenţi sau coloranţi.
Îmbinări
4.Conductele vor avea capete netede cu cuplaj cu manşon, cu inele de etanşare din cauciuc cu amplasare centrală.
Fitinguri
5.Racordurile PAFSIN vor fi fabricate din conducte drepte tăiate sau teşite care au fost deja testate, îmbinarea teşită fiind izolată cu mat de rovinguri ţesute din material şi fibre scurte de sticlă impregnate cu răşină. Proiectarea şi fabricarea racordurilor va avea o rezistenţă egală cu cea a conductei drepte şi aceleaşi proprietăţi anticorozive. Nu vor fi instalate conducte până ce copii ale certificatelor de fabrică conform standardelor de fabricare corespunzătoare conductelor nu vor fi disponibile pe teren.
2.3.8.Conducte PVC
Canale colectoare şi de scurgere
1.Conductele şi fitingurile din PVC neplastifiat (rigid) vor fi folosite doar pentru canale colectoare şi de scurgere fără presiune
Îmbinări
2.Îmbinările vor fi de tip inel de cauciuc cu mufă şi capăt drept. Îmbinările din ciment solubil vor fi premise în mod normal doar pentru aplicare în interiorul clădirilor şi doar cu aprobarea Angajatorului.
2.3.9.Conducte şi racorduri PEID
1.Toate conductele şi fitingurile PEID vor fi în conformitate cu standardele SR EN 12201, SR EN 805; SR EN 806
2.Cuplările, cuplările flexibile şi adaptoarele flanşelor destinate folosirii pentru conducte şi racorduri vor fi conforme SR EN 1092-2. Stratul de protecţie internă şi externă va fi din pudră de răşină epoxidică. Cuplările şi adaptoarele flanşelor pentru conductele PEID vor fi conforme.
2.3.10. Îmbinări mobile şi adaptoare flanşelor
1.Îmbinările mecanice mobile şi adaptoarele flanşelor vor fi potrivite pentru clasa şi tipul de conductă sau conducte ce sunt îmbinate. Vor fi fabricate din oţel sau fontă maleabilă cu şuruburi din oţel. Îmbinările nu vor avea reper central. Îmbinările vor fi adaptabile la următoarele valori ale deviaţiei unghiulare între conducte adiacente fără scurgeri.

diametru (mm)

deviaţie unghiulară

până la 1200 mm

plus sau minus 3

1200 - 1800 mm

plus sau minus 2

1 800 mm şi peste

plus sau minus 1

2.Adaptoarele flanşelor vor acoperi jumătate din valorile de deviaţie menţionate mai sus. Îmbinările vor fi capabile să se acomodeze la o mişcare repetată a conductei de 9 mm şi adaptatoarele flanşelor 4,5 mm între conducte adiacente fără scurgere. Îmbinările şi adaptatoarele flanşelor vor fi capabile să susţină 6 metri de conductă plină cu apă când este instalată la suprafaţa solului pe piloni şi restul de etanşare. Îmbinările şi flanşele adaptatoare vor fi căptuşite prin fabricare cu un strat de finisare din nailon cu o grosime minimă de până la 200 microni.
2.3.11. Garnituri de etanşare din cauciuc şi lubrifianţi pentru conducte
1.Dacă nu există alte specificaţii, materialul de îmbinare va fi cauciuc sintetic (EPDM) sau un material echivalent ca rezistenţă la acidul sulfuric şi atacul bacteriologic.
2.Lubrifianţii folosiţi pentru garniturile de etanşare din cauciuc vor respecta recomandările producătorului. Pentru aplicaţii în domeniul apei potabile, lubrifianţii nu vor afecta gustul sau culoarea apei, vor fi rezistenţi la bacterii şi fără vreun efect dăunător cunoscut asupra sănătăţii.
2.3.12. Benzi, mastic şi pastă pentru îmbinări metale feroase
1.Pasta va fi un compus stabil neutru pe bază de hidrocarburi saturate din petrol ce conţin inhibitori de coroziune şi materiale de umplere ce conţin siliciu inert şi va fi adezivă şi fără întărire.
2.Masticul va fi similar pastei menţionate mai sus dar va conţine în plus fibre vegetale şi minerale legate prin adezivi şi autoportant la aplicare. Banda va fi o ţesătură foarte absorbantă inertă, impregnată şi căptuşită din plin pe ambele părţi cu pastă. Toate materialele vor fi furnizate de un producător corespunzător cu sistem de verificare a calităţii.
2.3.13. Rame cămine din beton prefabricat
1.Secţiunile gurilor de acces din beton prefabricat vor fi din beton armat. Capacul şi dalele din camere cu deschideri circulare de 800 mm vor fi destinate pentru sarcini mari.
2.3.14. Capace şi rame destinate căminelor
1.Capacele pentru cămine vor fi din fontă. Capacul va avea o deschidere liberă de minim 550 x 750 mm. Capacele şi ramele vor fi căptuşite cu amorsă pe bază de zinc metalic şi strat dublu de răşină epoxidică rezistentă la abraziune cu o grosime minimă de 300 microni.
2.3.15. Trepte din fier pentru cămine
1.Treptele din fier pentru cămine vor fi din fontă galvanizată cu protecţie anticorozivă împotriva apelor uzate.
2.3.16. Suprafeţe cutii de protecţie
1.Capacele vor fi turnate cu o formă agrementată adecvată funcţiei vanei.
2.3.17. Capace rigole şi rame
1.Capacele şi ramele rigolelor vor fi fabricate din fontă şi testate în conformitate cu orice certificat standard agrementat cu o mărime minimă de 400 x 400 mm.
2.4.Confecţii metalice
2.4.1.Structuri metalice
1.Structurile şi plăcile metalice vor fi conform Standardelor româneşti în vigoare.
2.În cazul în care nu există alte instrucţiuni din partea Angajatorului, toate componentele din oţel în contact cu:
(a)apa potabilă vor fi din oţel inoxidabil
(b)apa uzată vor fi din oţel inoxidabil
(c)apa brută vor fi din oţel inoxidabil sau galvanizat la cald
2.4.2.Grinzi pod rulant şi structuri de susţinere
1.Proiectarea grinzilor pentru podul rulant va ţine cont de toţi factorii importanţi pentru menţinerea efectivă a susţinerii de către grindă în orice condiţii de sarcină inclusive.
2.Grinzi pod rulant suspendat şi traverse pentru dispozitive de ridicare:
(a)Solicitarea flanşelor combinate rezultând din solicitarea totală la îndoire şi îndoirea flanşei locale sub acţiunea presiunii roţilor provocând solicitări de încovoiere
(b)Instabilitate transversală
(c)Limitare de torsiune
(d)Limitare deviaţie
(e)Îmbinări, în special aglomerări locale de forţă din cauza solicitărilor din zona îmbinărilor
Poduri rulante şi grinzi:
(f)Solicitare secundară combinată cu sarcini verticale legate de efectele seismice
(g)Conform celor menţionate mai sus dar legate de acţiuni de ridicare simultană, rotire, transportare executate de macara.
3.Toate structurile de susţinere a macaralei vor fi proiectate pentru a susţine:
(a)Solicitările proiectate; sau
(b)Capacitatea prevăzută a macaralei
2.4.3.Limite de deviaţie
1.La verificarea valorilor de deviaţie ale unei structuri, se vor lua în calcul combinaţia realistă cea mai nefavorabilă şi factorii de solicitare neprevăzuţi. Deviaţia unei clădiri sau a unei părţi din clădire va fi limitată pentru a nu slăbi rezistenţa sau buna funcţionare a clădirii sau a componentelor acesteia, sau pentru a nu avea un aspect neplăcut sau să dăuneze finisajului sau să provoace inconveniente ocupanţilor acesteia. Deviaţia elementelor cuprinse în tabelul de mai jos nu va depăşi limitele prezentate doar dacă Antreprenorul poate demonstra Angajatorului că valori mai mari nu vor fi în detrimentul calităţii construcţiei.
2.Limite de deviaţie

Grinzi

Deviaţii date de sarcini mobile

Pereţi şi dale

1 - 50 sau 1 - 20

Grinzi în console

Lungime/180

Grinzi cu tencuială de mortar

Întindere/360

Grinzi pentru acoperiş fără tencuială de mortar

Întindere/200

Pene şi şine laminate

Potrivire cu proprietăţile de laminare

Coloane

Deviaţie orizontală

Fiecare etaj, vârf de coloană, placări cu cărămidă sau mortar

Înălţime/300

2.4.4.Balustrade, trepte, scări, lanţuri de siguranţă
1.Antreprenorul va proiecta şi va executa lucrările pentru balustrade, trepte şi scări etc. cu protecţie anticorozivă mărită conform Standardelor româneşti in vigoare
2.Lanţurile de siguranţă vor fi lanţuri cu zale scurte din oţel moale galvanizat de 10 mm.
3.În zonele cu agresivitate atmosferică, se va folosi oţel inoxidabil.
2.4.5.Şuruburi, buloane, piuliţe şi şaibe
1.Piuliţele, buloanele şi şaibele vor avea un strat de finisare cu rezistenţă la coroziune egală cu cel al materialului de fixare. Acolo unde este posibil ca metale diferite să intre în contact, vor fi folosite şaibe şi, dacă este necesar, manşoane de izolare adecvate.
2.Buloanele de ancorare din răşină sau de dilatare pentru fixare în beton vor avea o rezistenţă la smulgere nu mai mică decât rezistenţa la întindere a bulonului.
2.4.6.Sudare
1.Toate operaţiile de sudură executate pe durata fabricării în fabrică şi instalare pe teren vor respecta condiţiile tehnice indicate în desenele de detaliu ale Antreprenorului care au fost aprobate. Detaliile procedurilor de sudare propuse vor fi înaintate spre aprobare Reprezentantului Angajatorului în acelaşi timp cu desenele de detaliu. Toate îmbinările vor fi sudate astfel încât legăturile finite să fie curate şi netede şi să fie pregătite pentru vopsit. Vor fi îndepărtate toate resturile de zgură şi orice proeminenţă ascuţită va fi nivelată. Înainte de începerea sudării, fie în fabrică fie pe teren, procedurile de sudare vor fi testate conform Standardelor româneşti.
2.Când sunt dirijate şi/sau stabilite, lucrările de sudură vor fi supuse unor încercări nedistructive prin procese ce pot include dar nu se vor limita neapărat la încercarea cu pulbere feromagnetică, ultrasonică, radiografică sau metoda vopselelor penetrante în funcţie de tipul de sudură şi poziţia în cadrul construcţiei.
3.Dacă la o lucrare apar defecte sau lucrarea respectivă nu îndeplineşte condiţiile din desenele sau specificaţiile tehnice aprobate din orice motiv, va fi reparată sau respinsă chiar dacă a fost executată de sudori calificaţi prin proceduri aprobate.
4.Procedura de sudare pentru straturile de acoperire cupru-nichel va evita formarea porozităţii la sudare şi orice diluare necontrolată a sudării.
5.Vor fi luate măsuri de precauţie speciale pentru a evita riscul de destrămare lamelară în cazul sudării tablelor de grosimi mari, cu folosirea de electrozi cu conţinut scăzut de hidrogen (bazici). Sudurile din Clasa 1 vor fi radiografiate exceptând cazurile când există alte specificaţii.
6.În condiţii de intemperii, sunt necesare măsuri suplimentare pe durata sudării: în caz de ploaie se va păstra suprafaţa pentru sudare uscată. În condiţii de temperatură sub 5 C°, o bandă de 100 mm va fi preîncălzită la 50 C°, pe ambele laturi ale îmbinării prin sudură în caz de sudură de prindere şi în cusătură continuă.
7.Pe durata sudării nu sunt permise petele, urmele de ardere, cordon de sudură neregulat, margini supradimensionate la îmbinările în colţ, cusăturile de sudare şi crăpăturile. Suprafeţele trebuie să nu aibă urme de impact, adâncituri şi deformări.
2.4.7.Fabricare
1.Proiectarea tuturor detaliilor, calitatea lucrărilor pe şantier şi în afara acestuia precum şi verificarea vor fi conforme Standardelor româneşti relevante sau standardelor internaţionale recunoscute.
2.Toate îmbinările pe teren, cu excepţia celor minore, vor fi făcute cu şuruburi prelucrate sau buloane de mare rezistenţă (pentru strângere prin fricţiune); Îmbinările minore pot fi făcute cu şuruburi brute. Pentru îmbinările unde sunt necesare şuruburile prelucrate, buloanele vor fi prevăzute cu şaibe prefabricate de 6 mm.
3.Găurile de bulon nu vor fi formate prin ardere sau perforare. Găurile nu vor avea bavuri sau margini ascuţite. Nu se vor folosi pile pentru lărgit găuri.
4.Bavurile şi crestăturile muchiilor tăiate vor fi şlefuite pentru a obţine o suprafaţă curată.
5.Toate lucrările de sudură vor fi executate conform Standardelor româneşti in vigoare şi proiectului de detaliu de către sudori testaţi şi acceptaţi. Toate consumabilele pentru sudură (electrozi, sârmă, materiale de adaos, flux, gaze pentru sudare etc.) vor respecta condiţiile Standardelor româneşti in vigoare.
6.Crăpăturile nu vor fi acoperite prin resudare. Orice crăpătură din sudare va fi eliminată în întregime şi suprafaţa va fi resudată. Electrozii vor fi folosiţi în poziţii şi în limitele de curent specificate de Standardele Româneşti..
7.Antreprenorul se va sigura că toate îmbinările pot suporta reacţiile descrise în planurile cadrului. Sarcina excentrică este luată în considerare în calcularea rezistenţei îmbinărilor cu excentric.
2.4.8.Măsuri normale de protecţie anti-corozivă
1.Vă rugăm să consultaţi Specificaţiile Generale pentru Lucrări mecanice
2.Piesele din oţel vor fi decapate de zgură, rugină sau alţi agenţi de contaminare. Piesele din oţel vor fi vopsite cu un strat de amorsă, un strat protector şi cel puţin două straturi de finisare.
3.Suprafeţele ce necesită galvanizare la cald vor include scări, pat de cablu, trepte de scară, rezemătoare balustradă, grătare, grilaje, buloane, piuliţe şi şaibe şi alte obiecte din oţel carbon sau oţel slab aliat. Galvanizarea va fi făcută doar după terminarea lucrărilor de tăiere, foraj, sudare sau alte activităţi de fabricare asociate elementelor ce vor fi tratate.
2.4.9.Măsuri speciale de protecţie anticorozivă
1.Vă rugăm să consultaţi Specificaţiile Generale pentru Lucrări Mecanice
2.Toate părţile care nu pot fi protejate prin vopsire din cauză mecanismului de funcţionare (piese rulante, mecanism cu arc, bolţuri etc.) precum şi acele părţi care sunt greu accesibile pentru serviciile de întreţinere şi unde înlocuirea este greu de făcut vor fi făcute din oţel inoxidabil sau bronz.
3.Acolo unde se folosesc metale diferite în apropierea componentelor din oţel sau a îmbinărilor acestora, va fi evitat contactul între aceste metale şi oţel exceptând cazul când Antreprenorul poate demonstra Angajatorului că acest contact între metale diferite nu duce la coroziune electrochimică.
4.Detaliile măsurilor de precauţie luate de Antreprenor vor fi înaintate spre aprobare Angajatorului. Acolo unde "oţelul inoxidabil" este indicat pentru folosire, acesta va avea o rezistenţă la coroziunea atmosferică nu mai mică decât cea asigurată având 18 % oţel crom - 10 % oţel nichel.
5.Pentru instalaţiile de subsol, suprafaţa construcţiilor din oţel va fi acoperită cu două straturi suplimentare de epoxi-gudron (pe bază de răşină epoxidică), grosimea minimă de strat uscat a celor două straturi va fi de 250 microni. Ca substitut pentru stratul de epoxi-gudron, se poate aplica pentru protecţie anticorozivă bandă adezivă din PVC cu bitum.
2.4.10. Strat de protecţie pentru părţile sub apă
1.Toate părţile metalice, realizate din oţel moale sau fontă, cum ar fi grătarele, stăvilarele, vanele, ramele din oţel total sau parţial scufundate în apă vor fi protejate cu un strat de protecţie corespunzător, conform specificatiilor standardelor si normelor tehnice in vigoare precum si a specificatiilor producatorului.
2.5.Material pentru realizarea patului conductelor
2.5.1.Materiale pentru realizarea patului conductelor
1.Material granular pentru pat conducte pentru conductele rigide va fi nisip sau pietriş cu scurgere, fără impurităţi sau praf. Materialul trece printr-o sită cu ochiuri de 25 mm dar rămâne pe o sită cu ochiuri de 5 mm. Pentru conductele cu diametrul de 300 mm sau mai mic, materialul va trece printr-o sită cu ochiuri de 12 mm dar rămâne pe o sită cu ochiuri de 5 mm. Pentru a preveni intruziunile de nămol în solurile ude, microgranulare, va fi adăugată o parte nisip grosier la două părţi din materialul menţionat mai sus sau poate fi folosit un material echivalent cu scurgere cu compoziţie granulometrică echivalentă.
2.Material de umplere granular pentru conducte flexibile va respecta specificaţiile pentru material pentru pat pentru conducte rigide şi va avea în plus un grad de compactare ce nu depăşeşte 0,10.
3.Materiale selectate pentru umplere vor cuprinde material agrementat selectat din materialul excavat pe şantier. Materialul va avea un grad de uniformitate acceptabil şi fără bulgări de argilă reţinuţi pe o sită cu ochiuri de 75 mm, fără pietre etc., reţinute de o sită cu ochiuri de 25 mm şi fără materii vegetale, moloz din construcţii şi metale. În lipsa unei aprobări speciale, materialul folosit pentru pat conducte şi conductele din beton neprotejate adiacente nu va conţine mai mult de 0,3% sulfat sub formă de trioxide de sulf şi nu va fi obţinut de pe un teren unde apa subterană conţine mai mult de 0,01 % sulf.
2.6.Lucrări de şantier
2.6.1.Material de umplere
1.Materialele de umplere şi lucrările corespunzătoare vor fi în conformitate cu practicile existente în România. Se aplică doar materialelor inorganice, netoxice şi nepoluate.
2.6.2.Membrane geotextile
1.Membranele permeabile sintetice (geotextile) vor fi de calitate şi nu vor avea mai puţin de 140 grame/m2 în greutate. Calitatea membranei va fi în conformitate cu condiţiile producătorului pentru condiţiile anticipate de sol.
2.6.3.Strat de fundaţie şi strat de bază
1.Materialul va fi conform specificaţiilor Standardelor româneşti pentru construirea de şosele şi poduri.
2.6.4.Asfalt
1.Betonul asfaltic rutier va fi conform Standardelor româneşti pentru construirea de şosele şi poduri.
2.6.5.Borduri
1.Bordurile din beton prefabricat vor avea 1 metru lungime şi vor fi realizate din beton cu de calitate corespunzatoare..Unităţile de borduri curbate vor fi realizate pentru o rază de 20 m sau mai mică. Pentru raze mai mari pot fi folosite secţiuni lineare de 0,6 m.
2.6.6.Dale de pavaj din beton prefabricat
Dalele de pavaj din beton prefabricat vor avea dimensiuni de 500 x 500 mm şi nu mai puţin de 50 mm, turnate din beton cu rezistenţă la compresiune de 300 kg/cm2 Proiectarea dalelor va cuprinde elemente din lucrările de tratare şi alte locuri de interes.
3.LUCRĂRI DE DEMOLARE ŞI DEFRIŞARE
3.1.Aprobarea
1.Antreprenorul va înainta Inginerului o notificare scrisă cu privire la intenţia sa de a începe operaţiunile de curătare, defrişare, demolare şi/sau utilizare a explozibilului. Lucrările nu vor fi începute înainte de a fi primita aprobarea scrisă din partea Inginerului.
2.Solicitarea va fi insotita de un program de executie a operatiunilor enumerate mai sus. Nici o lucrare de curatare, defrisare, demolare si/sau utilizare a explozibilului nu va incepe pana nu se vor lua toate masurile de siguranta necesare (lucrari temporare si/sau devieri, evacuari necesare).
3.Antreprenorul se va asigura ca lucrările de curăţare, defrişare şi exploziile controlate vor fi realizate cu mult înaintea altor lucrări de construcţii în zonele relevante, pentru a fi evitate întârzierile.
3.2.Gardurile şi barierele temporare
1.Limitele birourilor Antreprenorului, ale şantierului, magaziilor şi depozitelor vor fi împrejmuite corespunzător de-a lungul limitelor convenite cu Inginerul.
2.Antreprenorul va prevede garduri în jurul şantierelor de construcţii înainte de începerea Lucrărilor, pe care le va demonta după ce acestea vor fi finalizate. Gardul va fi realizat conform Proiectului de Organizare de Santier intocmit si aprobat.
3.3.Condiţii cu privire la trafic
1.Inainte de inceperea lucrarilor de executie a drumurilor (comunale, judetene, nationale, europene) sau inainte de a fi afectata structura rutiera, Antreprenorul va prezenta Inginerului, Administratiei Drumurilor si Politiei, metoda de lucru.
2.Pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul va coopera cu Administratia Drumurilor si cu Politia.
3.Toate zonele de desfasurare a lucrarilor, vor fi semnalizate corespunzator, iar pe timp de noapte sau in zone cu vizibilitate redusa semnele de avertizare vor fi iluminate.
4.În cazul devierilor/inchiderilor temporare a unor drumuri sau zone pietonale,Antreprenorul va asigura si intretine cai de acces alternative.
5.Rampele de acces vor fi realizate si intretinute la un standard corespunzator categoriei de folosinta.
3.4.Curăţarea şantierului
1.Antreprenorul va curata zonele rezervate pentru amplasamentul conductelor, structurilor, de toata vegetatia si de toate obstacolele intalnite (suprafete de drum, borduri, caramizi, gunoi si/sau alte obiecte)
3.5.Protecţii
1.Copacii si/sau alta vegetatie care urmeaza a fi pastrata in conformitate cu planurile sau cu indicatiile Inginerului, vor fi protejate impotriva daunelor pe toata perioada executiei lucrarilor.
3.6.Dotări ale drumurilor
1.Antreprenorul va repune in functiune dotările drumurilor (ca stâlpi de iluminat, semne de circulaţie sau semafoare) care au fost îndepărtate în perioadă de desfăşurare a Lucrărilor. Repunerea in functiune a acestora se va realiza pe amplasamentul iniţial al acestora, intr-o stare cel puţin similara cu cea avuta anterior îndepărtării lor.
3.7.Depozitare
1.Toate obiectele rezultate in urma curatarii zonelor rezervate pentru executia lucrarilor, vor fi transportate si depozitate intr-un depozit special aflat pe o raza de aproximativ 15 km, depozit indicat de Inginer.
3.8.Exploziile
1.Orice explozie care va fi necesara in vedere executiei lucrarilor va fi aprobata in scris de catre Inginer. Inainte de utilizarea explozibilului se vor lua masuri pentru protejarea persoanelor si proprietatilor publice si private.
2.Exploziile se vor realiza de catre persoane autorizate, intr-un mod controlat astfel incat sa nu arunce materialul in afara limitelor prescrise semne. Zonele de producere a exploziilor vor fi inconjurate cu semnale de avertizare, aprobate de către Inginer şi de autorităţi însărcinate cu siguranţa şi ordinea publică.
3.Eventuale pagube cauzate prin folosirea explozibilului vor fi suportate de către Antreprenor si vor fi readuse la starea în care se aflau înainte de cauzarea prejudiciului.
4.Toate materialele rezultate in urma exploziilor vor fi evacuate în afara Şantierului, in locuri speciale, indicate de catre Inginer, cu excepţia cazului în care se specifica altfel.
3.9.Umplerea terenului şi finisarea suprafeţei
1.Toate gropile vor fi umplute cu pământ compactat la aceeaşi densitate ca şi terenul înconjurător, iar suprafaţa va fi finisata la nivelul existent al terenului şi intr-o maniera considerată satisfăcătoare de către Inginer.
3.10.Protecţia obiectelor existente
1.Antreprenorul nu va demola sau îndepărta nici o clădire, structura sau alte obiecte existente, inclusiv copaci, indiferent dacă aceasta este prevăzuta în Proiect sau nu, decât la primirea unei Instrucţiuni speciale din partea Inginerului. Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie pentru a nu cauza pagube acestor obiecte, incluzând case, clădiri, garduri şi copaci, care sunt situate pe şantier(e) sau în apropierea acestuia (acestora).
2.Proprietăţile localizate în imediata apropiere a Lucrărilor vor fi protejate împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vehicule, alunecări, vibraţii, etc.
3.Pagubele cauzate vor fi reparate de către Antreprenor astfel încât proprietatea să fie readusă la starea sa iniţiala şi de o maniera satisfăcătoare pentru Inginer.
3.11.Umplerea şi sigilarea conductelor abandonate
1.În situaţia în care colectoarele existente sunt conectate la noile sisteme, lungimea colectorului situat în aval de branşament, care nu este încorporata în noul sistem, va fi abandonata.
2.Conductele îngropate care sunt abandonate vor fi sigilate cu dopuri din beton masiv cu o lungime de minim 1 m, la ambele capete şi între cămine.
3.Căminele situate pe conductele abandonate vor fi demolate până la o adâncime de 0.5 m sub nivelul solului, iar groapa va fi umpluta cu piatra sau alt material de umplutura aprobat, iar suprafaţa refăcuta la un finisaj similar cu cel al zonei înconjurătoare. Conductele expuse care vor fi abandonate vor fi demolate până la o adâncime de 0.5 m sub nivelul final al solului.
4.LUCRĂRI DE TERASAMENTE
4.1.Proiectare
1.Proiectul trebuie să tina cont de condiţiile extreme care vor apărea în perioada de executare a construcţiei şi pe durata de viaţă a lucrărilor, incluzând, printre altele, nivelele cele mai ridicate şi cele mai scăzute ale apei şi ale presiunii acesteia, metodele de execuţie ale construcţiei, etc.
2.În general, proiectul trebuie să tina seama de prevederile stipulate în clauza "Proiectarea structurilor", şi clauzele speciale menţionate în "Criterii de proiectare" - "Lucrări de terasamente şi fundaţii", în "Lucrări de terasamente" şi "Piloţii".
3.De asemenea, la proiectare trebuie să se tina seama de posibilitatea reducerii proprietăţii solului în timpul şi după cutremure (ex. lichefierea nisipului). Întocmirea proiectelor se va face conform cu legislaţia naţională.
4.2.Durabilitate
1.Pentru toate proiectele geotehnice trebuie estimate, în etapă de proiectare, toate condiţiile de mediu externe şi interne cu scopul de a se evalua semnificaţia lor în raport cu durabilitatea şi pentru a se facilita stabilirea prevederilor necesare pentru protecţie sau rezistenţa corespunzătoare a materialelor. În cazul în care anumite parţi ale lucrărilor permanente sau temporare pot fi semnificativ afectate de substanţe chimice, se vor efectua analize chimice ale apei circulante.
4.3.Materiale de umplutură
1.Criteriile de selectare ale materialelor ca fiind adecvate pentru a fi folosite la umplere se bazează pe dovedirea unei rezistente adecvate, a rigidităţii şi permeabilităţii după compactare. Aceste criterii vor ţine seama de scopul umplerii şi de cerinţele structurii care va fi plasata pe acest material de umplutura. În momentul alegerii unui material de umplutura trebuie să se tina cont de următoarele aspecte:
(a)nivelare
(b)rezistenţa la prăbuşire
(c)compactibilitatea
(d)conţinutul organic
(e)agresivitatea chimică
(f)susceptibilitatea la schimbarea Capitolului (argile expandate şi materiale care se pot deforma)
(g)efectele îngheţului
(h)rezistenţa la condiţiile climaterice.
2.Materialul de umplutura nu trebuie să conţină materii străine ca zăpada, gheata sau turba, în cantităţi importante. Criteriile de compactare vor fi stabilite pentru fiecare zona sau strat de umplere, în raport cu scopul sau cerinţele de performanta.
3.Lucrările de compactare vor fi verificate prin inspecţii sau testări în scopul de a se asigura ca natura materialului de umplutura, conţinutul de apă al locaţiei şi procedurile de compactare sunt conforme cu cele prevăzute.
4.4.Excavaţiile vor fi umplute cu material granular
1.Un sistem de drenaj pentru disiparea forţelor hidrostatice de ridicare va fi încorporat în proiectul bazinelor. Zona excavată în afară pereţilor bazinelor în scopul de a se oferi spaţiu de lucru va fi umpluta la loc cu material granular cu drenaj liber, prelungind nivelul terenului completat până la baza pereţilor.
2.În cazul în care lăţimea suprafeţei de lucru excavate depăşeşte 1.0 m (măsurat orizontal, perpendicular pe faţada peretelui), atunci numai o fâşie verticala cu lăţimea de 1.0 m, adiacenta peretelui, trebuie să fie umpluta la loc cu material granular. Materialul de umplutura de sub structuri trebuie să fie material granular curat, cu granule rare şi cu drenare liberă.
4.5.Proiectarea rambleului
1.Plasarea şi compactarea umpluturii va fi realizată conform Specificaţiilor şi în special aşa cum este descris la punctele "Teste preliminare efectuate asupra materialului de umplutura compactat", "Compactarea materialului de umplutura" şi "Ramblee şi pante".
4.6.Proiectul de fundaţie
1.Fundaţiile izolate vor fi proiectate în conformitate cu prevederile standardelor şi normelor naţionale aplicabile, cu excepţia cazului în care se dispune altfel.
2.Toate fundaţiile izolate vor avea baza pe teren nederanjat, original sau pe umplutura de rezistenţă compactata la o densitate medie de 100% Proctor şi la o densitate minima de 97% Proctor şi la o asemenea adâncime astfel încât să asigure o protecţie adecvată împotriva daunelor ce pot fi cauzate de îngheţ formaţiunii/fundaţiei.
3.În realizarea proiectelor trebuie să se tina seama de temperatura aerului şi de fluctuaţiile în temperatura aerului.
4.7.Presiunea exercitata de apă
1.Se va verifica dacă principiile utilizate în proiectare sunt cele corespunzătoare caracteristicilor apei subterane existente.
2.Structurile vor fi proiectate să reziste presiunii apei freatice datorate nivelului extern al acesteia. Forţele de ridicare ce acţionează asupra structurilor, bazinelor şi conductelor vor fi calculate în varianta cea mai defavorabila, atunci când acestea sunt goale (lipsite de lichidul înmagazinat).
3.Structurile (bazinele purtătoare de apă) pentru care se vor efectua probele de etanşeitate înainte de realizarea umpluturii perimetrale vor fi proiectate în consecinţa.
4.Determinarea presiunii proiectate exercitata de apă asupra structurilor cu retenţii de sol va ţine cont de nivelul apei peste nivelul terenului şi nivelul apei subterane freatice. În cazul structurilor care reţin sol de permeabilitate medie sau scăzuta (nisip şi argila), presiunea apei va fi prezumată a acţiona în spatele peretelui şi corespunzătoare unui nivel al apei subterane freatice nu mai mic de limita superioara a materialului cu permeabilitate scăzuta cu excepţia situaţiei în care este instalat un bun sistem de drenaj sau infiltraţiile sunt prevenite.
5.Vor fi incluse în proiect betoanele de lestare, ancorate de radierele bazinelor (dacă este cazul) pentru protecţia împotriva fenomenului de plutire (ridicarea structurii bazinului de pe terenul de fundare, atunci când acesta este gol, datorita presiunii apelor freatice - legea lui Arhimede -) vor ţine seama de toate situaţiile previzibile care pot apărea pe durata de viaţă a lor, inclusiv cele cu privire la coroziune şi cedare. Rezistenţa ancorajului la greutatea suportata va fi evaluata pe baza rezultatelor testelor şi experienţei locale.
4.8.Investigaţii suplimentare pe şantier
1.Investigaţiile preliminare ale solului au fost realizate înainte de Licitaţie. Pentru detalii vezi Capitol 5 din Documentatia de atribuire. Antreprenorul va certifica condiţiile de fundare pe şantier prin întreprinderea unui program de Investigaţii Suplimentare pe şantier (Investigaţii pentru Proiectare).
2.Acest program va cuprinde o combinaţie adecvata de metode de rutina de investigaţii, incluzând teste în situu, foraje, teste de laborator şi rapoarte. Metodele vor implica teste uzuale, disponibile la scara larga, efectuate conform procedurilor general acceptate sau standardizate.
3.În situaţia în care sunt necesare investigaţii specializate, vor fi efectuate şi vor fi furnizate procedurile de efectuare şi interpretare a testelor.
4.Testele de laborator vor fi efectuate la un laborator agreat de către Inginer.
5.Investigaţiile geotehnice vor furniza toate datele referitoare la condiţiile terenului şi apei subterane de pe şantier şi din jurul acestuia, necesare pentru o descriere corecta a proprietăţilor esenţiale ale terenului şi pentru o evaluare corecta a valorilor caracteristice ale indicatorilor terenului care vor fi utilizate în calculele de proiectare.
6.Următoarele aspecte trebuie luate în considerare pentru includerea în investigaţie, în vederea proiectării terenului relevant:
(a)Stratificatia geologica
(b)Stabilitatea terenului
(c)Proprietăţile de deformare ale terenului
(d)Distribuţia presiunilor în teren
(e)Condiţiile de permeabilitate
(f)Posibila instabilitate a subsolului
(g)Proprietăţile de compactare ale terenului
(h)Posibila agresivitate a terenului şi apei subterane
(i)Posibilitatea îmbunătăţirii terenului
(j)Sensibilitatea la îngheţ
7.În situaţia în care Inginerul consideră că investigaţiile efectuate de către Antreprenor sunt insuficiente pentru realizarea proiectului de detaliu a oricărei dintre componentele Lucrărilor, Antreprenorul le va continua si/sau va angaja o companie specializata pentru realizarea Investigaţiilor de Şantier.
8.Sfera investigaţiilor care vor fi efectuate în teren de către Antreprenor poate cuprinde, dar nu este limitata la:
(a)Foraje verticale de testare
(b)Prelevare de probe şi teste de laborator
(c)Teste de penetrare (TSP si/sau TPC)
(d)Teste de rezistenta de sarcina verticala
(e)Teste de permeabilitate
(f)Nivelul apei subterane şi determinarea calităţii apei subterane.
4.9.Raportul de Investigaţie a Solului
1.Antreprenorul va înainta Inginerului un Raport de Investigaţie a Solului, conţinând înregistrarea tuturor investigaţiilor efectuate de el. Raportul va include jurnale ale forajelor, fisele testelor în teren şi de laborator, fisele de observaţie ale nivelului apei şi recomandări referitoare la forţa portanta şi proprietăţile de deformare ale solului şi afluxului de apă.
2.Vor fi înaintate Inginerului cinci copii ale acestui Raport, în termen de o luna de la finalizarea muncii de teren.
3.Testele de laborator vor fi efectuate de un laborator agreat de către Inginer.
4.10.Proiectarea lucrărilor de terasamente
1.Antreprenorul va utiliza datele cuprinse în documente şi rezultatele Investigaţiilor Suplimentare efectuate pe şantier pentru a proiecta în detaliu fiecare aspect al Lucrărilor, permanente sau temporare,.
2.Indiferent de cerinţele descrise în aceasta secţiune, proiectul va reprezenta în întregime responsabilitatea Antreprenorului şi va fi supus aprobării Inginerului.
Stări limita
3.Va fi întocmita o lista a Stărilor limita care vor fi luate în considerare pentru fundaţiile în extensie (1), fundaţiile pe piloţi (2), construcţiile de reţinere (3) ramblee şi pante (4). Următoarele Stări limita vor fi luate în considerare:
(a)Pierderea stabilităţii globale (1, 2, 3, 4)
(b)Surparea terenului şi a elementelor de structura/de rezistenţă (1, 2, 3)
(c)Cedarea rezistenţei la sarcină (1,2)
(d)Depozite excesive (1,2)
(e)Abaterea excesiva (1,2)
(f)Vibraţii inacceptabile (1,2)
(g)Alunecarea (1)
(h)Defect de rezistenţă datorat deplasării fundaţiei (1)
(i)Ridicarea sau rezistenţa insuficientă la rupere a fundaţiei pe piloţi (2)
(j)Surparea terenului datorată Încărcării transversale a fundaţiei pe piloţi (2)
(k)Surparea combinata a terenului şi fundaţiei pe piloţi (2)
(l)Cedarea unui element de rezistenţă ca de ex. a unui perete, ancoraje, grinzi sau traverse sau cedarea unei structuri de îmbinare a unor asemenea elemente (3)
(m)Deplasarea structurilor care poate afecta structurile din apropiere sau utilitatile aferente (3)
(n)Transportul inacceptabil de particule de sol prin sau sub perete (3)
(o)Cedarea terenului datorată eroziunii interne (4)
(p)Cedarea terenului datorată eroziunii sau degradării suprafeţei (4)
(q)Cedarea terenului datorată ridicării hidraulice (4)
(r)Deformările (inclusiv cele datorate alunecării) rambleului sau pantei şi a fundaţiilor acestora care cauzează afectarea rezistenţei, pierderea deservirii sau cedarea structurilor adiacente, drumurilor sau serviciilor (4)
(s)Deformările, inclusiv cele datorate alunecării, rambleului sau pantei şi a fundaţiilor acestora (4)
4.În cadrul Stării Limita de Exploatare (SLE) pentru fundaţiile de mică adâncime trebuie investigat progresul depunerilor în diferite etape ale construcţiei şi de-a lungul duratei de viaţă a structurilor.
5.Proiectul Antreprenorului va verifica deformările acceptabile în toate etapele şi de-a lungul duratei de viaţă a proiectului. Pereţii de reţinere vor fi proiectaţi la limitele de deformare în toate etapele construcţiei şi, în cazul în care aceştia sunt permanenţi, pe întreaga durata de viaţă a proiectului.
6.În situaţia în care structurile de reţinere se afla în imediata apropiere a clădirilor, structurilor, drumurilor, reţelelor de conducte, acestea vor fi protejate şi dimensionate să susţină presiunea orizontală diferenţiată rezultată din sarcinile verticale şi posibile orizontale.
4.10.1. Durabilitate
1.În cadrul proiectului geotehnic vor fi estimate condiţiile de mediu interne şi externe, în faza de proiectare, pentru a se evalua semnificaţia acestora în raport cu durabilitatea şi pentru a înlesni luarea unor măsuri pentru protecţia sau rezistenţa adecvată a materialelor.
4.10.2. Tratarea terenului
1.Orice tratare a terenului, propusă de Antreprenor pentru îmbunătăţirea capacităţii de rezistenţă la sarcină, şi/sau caracteristicilor depunerilor, trebuie susţinute de o metoda de execuţie completă şi calcule de proiectare, cu declararea performantei minimale ce va fi obţinuta. Atunci când Inginerul dispune, Antreprenorul va executa o încercare de probă în teren a tratamentului propus pentru a demonstra ca sunt îndeplinite criteriile de performanta stipulate.
4.10.3. Raportul Proiectului Geotehnic
1.Antreprenorul va stabili un set de parametri geotehnici de proiectare, care să tina cont de Capitolul de sol implicat în analizele speciale. Valoarea caracteristică a oricărui material va fi folosita atât pentru analizele SLE, cât şi pentru cele SLU.
2.Prezumpţiile, datele, calculele şi rezultatele verificării siguranţei şi folosinţei vor fi înregistrate în Raportul Proiectului Geotehnic, ca parte a proiectului Antreprenorului.
3.Raportul Proiectului Geotehnic va include un plan de supervizare şi monitorizare, după caz. Aspectele care necesita verificare în perioadă de construcţie vor fi identificate clar în raport. Atunci când se efectuează verificări în timpul construirii, acestea vor fi înregistrate intr-un addendum la raport. Un extras din Raportul Proiectului Geotehnic, conţinând cerinţele cu privire la supervizare, monitorizare şi întreţinere a structurii finalizate va fi furnizat Autorităţii Contractante.
4.11.Notificarea de începere a lucrărilor
1.Inainte de a incepe executia Lucrarilor, Antreprenorul va anunta Inginerul cu cel putin sapte zile inainte, printr-o notificare scrisa, intentia sa.
2.Antreprenorul va furniza Inginerului cotele terenului si alte informatii specifice din zonele de incepere a lucrarilor, in scopul de verificare a masuratorilor
3.Lucrările de terasamente vor începe cand Antreprenorul va primi din partea Inginerului, in scris, aprobarea de incepere a Lucrarilor.
4.12.Lucrări de terasamente pe linii şi nivele
1.Totalitatea lucrărilor de terasament efectuate pentru anumite componente de Lucrări vor fi realizate la dimensiunile şi nivelele indicate în Planuri sau la acele dimensiuni şi nivele indicate de către Inginer.
2.În sensul acestei Specificaţii, termenul de "nivel al terenului" se refera la suprafaţa terenului înainte de începerea lucrărilor de terasamente, dar după curăţare şi defrişare. Expresia “nivelul formaţiunii" folosita în Specificaţii va avea semnificatia de nivel al fundaţiei structurii în cauza, incluzând betonul de egalizare.
4.13.Mărimea excavaţiilor
1.Mărimea excavaţiilor va fi cea minima necesară sau practicabila pentru construcţia Lucrărilor, în opinia Inginerului.
2.Execuţia şanţurilor deschise va fi, în orice moment, limitată la lungimile anterior aprobate în scris de către Inginer. Cu excepţia cazului când se dispune contrar de către Inginer, în scris, vor fi finalizate lucrările pe o anumită lungime aprobată intr-o manieră mulţumitoare pentru Inginer, înainte să fie începute lucrările pe o nouă lungime.
3.Lăţimea maximă a şanţului va fi restricţionată la cea indicată în proiectul şi planurile aprobate ale reţelei de conducte. În cazul în care se excavează un şanţ pentru pozarea conductelor, având marginile în taluz sau în trepte, acea porţiune a şanţului care se extinde din formaţiune până la un punct situat la 300 mm deasupra generatoarei conductei va fi modelat cu margini verticale având dimensiunile indicate în Planuri, cu excepţia cazului în care se aprobă altfel de către Inginer.
4.Excavaţiile pentru celelalte structuri, măsurate la nivelul formaţiunii, vor fi limitate la linia conturului structurii plus 1 m pe toate laturile. Nu vor fi permise excavaţiile în taluz pe şoselele publice, grădini private sau intr-o raza de 30 m fata de clădiri sau alte structuri. În cazul în care Antreprenorul adopta metoda de excavare în taluz, obligaţia sa de a asigura suportul acestora va fi cea specificată în clauza intitulata “Alunecări, Prăbuşiri şi Excavarea excesiva".
4.14.Gropi de împrumut
1.Antreprenorul are responsabilitatea de a localiza gropi de împrumut pentru toate tipurile de materiale şi să obţină, transporte şi plaseze materialul, atunci când este necesar pentru execuţia Lucrărilor.
2.Antreprenorul va obţine aprobarea Inginerului atât pentru zonele, cât şi pentru materialele pe care propune a le utiliza. În cazul în care se stipulează sau se dau indicaţii în acest sens de către Inginer, materialul de umplutura care urmează să fie încorporat în Lucrări va fi obţinut din gropi de împrumut, aprobate după ce au fost realizate testele care să confirme ca materialul este adecvat pentru utilizare. La finalizarea lucrărilor de excavaţii, Antreprenorul va nivela sau va lăsa groapa de împrumut intr-o stare de curăţenie satisfăcătoare pentru Inginer şi, în cazul în care este instruit în acest sens, va realiza, fără a fi plătit suplimentar, lucrările de terasamente necesare pentru a preveni acumularea apei în zona.
4.15.Teste preliminare efectuate asupra materialului de umplutura compactat
1.În cazul în care se emit Instrucţiuni în acest sens de către Inginer, materialele propuse pentru utilizare ca umplutura compactata (altele decât cele corespunzătoare, eventual extrase din aceeaşi locaţie de pe şantier) vor fi testate pe şantier, în conformitate cu procedurile specificate în standardele şi normativele naţionale aplicabile pentru determinarea caracteristicilor şi conformării acestora.
4.16.Compactarea materialului de umplutura
1.Umplutura compactată va fi formată din materialul aprobat, împrăştiat şi compactat în straturi aproximativ orizontale, cu o grosime uniformă, cu o uşoară pantă spre exterior. Compactarea se va realiza in straturi ce nu depasesc 20 cm.
2.Bulgarii de pământ mai mari de 0.10 m vor fi sfărâmaţi înainte de compactare. Umiditatea solului va fi controlata cu atenţie, fie prin uscare naturala, fie prin umezire cu particule fine înainte de umplere.
3.Compactarea va fi executată cu utilizarea de sisteme mecanice, electrice, cu vibraţii, compactoare cu discuri cu vibraţii şi alte utilaje aprobate, astfel încât să se obţină o densitate a materiei uscate nu mai mică de 100% din densitatea maximă a materiei uscate determinate în conformitate cu prevederilor standardelor şi normativelor naţionale in vigoare.
4.17.Excavarea materialului necorespunzător
1.În cazul în care, prin excavarea fundaţiilor structurilor, apar materiale necorespunzătoare cerinţelor specificate în proiect, Antreprenorul le va îndepărta şi le va evacua conform indicatiilor Inginerului.
2.Cu excepţia cazului în care se stipulează sau se dispune contrar de către Inginer, Antreprenorul va umple golurile din fundaţii astfel formate, cu beton simplu.
3.Dacă materialele neconforme cu cerinţele proiectului apar si în şanţurile de pozare a conductelor, Antreprenorul le va îndepărta şi evacua conform instructiunilor date de Inginer.
4.Costurile necesare la indepartarea si inlocuirea materialelor necorespunzatoare, vor fi suportate de Antreprenor dacă, în opinia Inginerului, cauza neconformării este datorată nerespectării Specificaţiilor de către Antreprenor, inclusiv aceea de a proteja excavaţia împotriva pătrunderii apei.
4.18.Alunecări, prăbuşiri şi excavaţii excesive
1.Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie pentru a preveni alunecările şi prăbuşirea terenului sau a altor materiale excavate. În situaţia alunecărilor şi prăbuşirilor sau în cazul în care s-au efectuat excavaţii peste limita minimă necesară sau practicabilă pentru construirea lucrărilor, golurile astfel formate vor fi umplute. În cazurile în care golurile astfel formate vor reprezenta suportul pentru lucrări permanente sau structuri şi servicii adiacente după umplere, atunci aceste goluri vor fi umplute cu beton simplu, pe cheltuiala Antreprenorului.
2.În toate celelalte cazuri, golurile vor fi umplute cu material excavat selectat sau un alt material de umplutura aprobat şi compactat conform aprobării Inginerului.
3.În situaţia în care un şanţ destinat pozării conductelor depăşeşte lăţimea maximă permisă, specificată sau indicata în Planuri, Inginerul va dispune refacerea şanţului la lăţimea specificată.
4.Antreprenorul va duce la îndeplinire măsurile dispuse de către Inginer şi nu va ridica nici o pretenţie fata de Autoritatea Contractanta cu privire la costurile suplimentare rezultate din executarea acestor Instrucţiuni.
4.19.Excavaţiile care vor fi protejate împotriva infiltrării apei
1.Antreprenorul va proteja excavaţiile împotriva pătrunderii apei şi apei uzate, rezultate fie din pânza freatică, inundaţii, furtuni sau altele asemenea, astfel încât Lucrările să fie executate în condiţii de sol uscat, după cum se impune de către Inginer.
2.Antreprenorul va menţine apă acumulată la o cota sub partea inferioară a Lucrărilor Permanente, pe perioada indicată de către Inginer. În eventualitatea în care Antreprenorul are nevoie de canale sau conducte de drenaj, Inginerul va permite construirea acestor Lucrări sub nivelul şi în limitele laterale ale Lucrărilor permanente, cu condiţia să fi aprobat detaliile de execuţie cuprinse în propunerea Antreprenorului.
3.Nici o conductă de drenaj subteran nu va fi lăsata îngropată, cu excepţia cazului în care este umplută cu beton simplu sau alt material aprobat. În cadrul drenajelor construite de către Antreprenor sub Lucrările Permanente, acestea, în cazul păstrării, vor asigura un suport cel puţin egal cu acela care ar fi existat în lipsa acestor drenaje subterane.
4.Apa drenata nu va putea fi descărcata în cursurile de apă sau canalizare fără să fi fost obţinute toate aprobările şi avizele necesare de către Antreprenor.
4.20.Metoda de execuţie a excavaţiilor
1.Antreprenorul va pregăti o metoda de execuţie corespunzătoare de efectuare a excavaţiilor pentru fiecare componenta în parte a Lucrărilor ce vor fi construite, cu detalierea amplasării, programului de excavare, materialelor de sprijin temporare şi dispunerea şi manevrarea materialului excavat.
2.Antreprenorul va înainta Inginerului spre aprobare metoda de execuţie propusă cu cel puţin 14 zile înainte de data la care intenţionează să înceapă lucrările de terasament pentru fiecare componenta de lucrări în parte.
4.21.Ramblee şi pante
1.Materialul utilizat pentru formarea rambleelor şi a bancurilor de pământ şi pentru umplerea zonelor joase ale şantierului va fi de tip umplutura obişnuita sau selectata. Zonele unde se va utiliza material de umplutura selectat sunt stipulate în cele ce urmează sau indicate pe Planuri.
2.Materialul de umplutura selectat va fi utilizat la formarea bazelor (unde este cazul) şi sub drumuri.
3.Materialul de umplere pentru celelalte ramblee va fi cel obişnuit.
4.Materialul de umplutura va fi obţinut din excavaţii sau material similar.
5.Se vor utiliza compactoare cu discuri operate manual, compactoare cu vibraţii sau electrice care vor fi aprobate in prealabil de catre Inginer.
6.În cadrul operaţiunilor de nivelare şi formare a rambleelor de pamant, Antreprenorul va face adaosuri la înălţime şi lăţime pentru consolidare. Dimensionarea rambleelor va fi conforma profilelor indicate în Planuri, cu adaosurile necesare pentru finisarea suprafeţei.
4.22.Curăţarea suprafeţei solului
1.La indicaţia Inginerului, suprafaţa solului va fi curătată pe întreaga arie a Şantierului până la o adâncime de 250 mm, la alte adâncimi stipulate prin Contract sau la adâncimile şi pe ariile indicate de către Inginer, şi păstrata pentru reutilizare în cadrul altei operaţiuni anterioara excavaţiilor viitoare ce ar putea fi necesare.
2.Suprafaţa solului va înclude orice material de suprafaţa capabil să susţină vegetaţia şi corespunzător utilizării în zonele agricole pentru a fi înierbat sau cultivat. Antreprenorul nu va evacua surplusul de sol de suprafaţă fără aprobarea scrisă a Inginerului.
4.23.Gropile de sondaj
1.Antreprenorul va excava gropile de sondaj care ii sunt necesare pentru a determina poziţionarea lucrarilor subterane sau pentru orice alte motive. Antreprenorul va dispune reumplerea şi readucerea la starea iniţiala a gropilor de sondaj, de îndată ce informaţiile necesare au fost obţinute.
2.Readucerea la starea iniţiala a suprafeţelor gropilor de sondaj va fi executata conform aprobării date de Inginer.
4.24.Inspecţiile efectuate de către Inginer
1.În momentul în care sunt atinse nivelele şi limitele stipulate ale excavaţiilor, Inginerul va inspecta suprafaţa expusă şi, în cazul în care considera ca o anumită parte a acesteia este prin natura sa neadecvată, poate dispune Antreprenorului să excaveze în continuare.
2.O asemenea excavaţie va fi tratata ca Excavaţie Excesiva, iar materialul rezultat din aceasta va fi îndepărtat de pe şantier.
4.25.Intersectarea cursurilor de apă
1.Acolo unde excavaţiile intersectează cursuri de apă, rigole, canale, Antreprenorul este obligat să ia toate măsurile suplimentare necesare pentru construcţia corespunzătoare a lucrărilor în aceste intersecţii, inclusiv menţinerea debitului de apă neschimbat.
4.26.Evacuarea apei
1.Cu excepţia cazului în care se stipulează contrar, Antreprenorul va proteja excavaţia de infiltrarea apei pe perioada construcţiei şi, în situaţia în care structurile sunt construite în apă subterana, se vor lua masuri necesare pentru evitarea scufundarii betonului, conform Specificaţiilor.
2.Se va analiza dacă schema de evacuare a apei adoptată permite ca părţile laterale ale excavaţiei să rămână permanent stabile şi să nu apără ridicarea excesivă sau ruptura bazei. Mai mult, trebuie luate măsuri de precauţie pentru a se preveni situaţia în care reapariţia apei subterane va rezulta în prăbuşirea solului cu o structura fragilă, ca de ex. nisipul neconsolidat. Metodele de protejare a excavaţiei de apă şi de evacuare a apei vor fi supuse aprobării Inginerului. În cazul în care, o structură este predispusă la flotare, Antreprenorul va reduce presiunea apei subterane, astfel încât structura să fie stabilă pe toată perioadă executării construcţiei. Antreprenorul va asigura disponibilitatea permanentă pe şantier a unor utilaje de rezervă pentru a se evita întreruperea operaţiunii continue de epuisment.
4.27.Excavarea conform aliniamentelor şi nivelelor
1.Excavaţiile vor fi executate la dimensiunile care vor permite un epuisment corespunzător, consolidarea adecvată a marginilor, ridicarea cofrajului, turnarea betonului, umplerea, inclusiv compactarea şi orice alte operaţiuni de construcţie. O atenţie specială trebuie acordată pentru a nu fi deranjat nivelului formaţiunii excavaţiilor structurale.
4.28.Testele cu privire la apa subterană
1.Pe perioada de desfăşurare a lucrărilor, Inginerul va solicita prelevarea de probe din apa subterană pentru a testa şi confirma lipsa substanţelor dăunătoare. Testarea se va desfăşura conform procedurilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
4.29.Testele cu privire la nivelul formaţiunilor
1.La atingerea nivelului corespunzător pentru nivelarea manuală specificat prin aceasta, Inginerul poate dispune efectuarea de teste în situu sau orice alte teste, pentru a se determina natura, capacitatea portantă şi proprietăţile de deformare ale stratului de sol.
4.30.Evacuarea surplusului de material excavat
1.Antreprenorul va fi responsabil cu negocierea şi asigurarea zonelor adecvate pentru evacuarea surplusului de material excavat şi va plăti taxele şi alte sume legate de această evacuare.
2.Acestea trebuie incluse în tarifele şi preţurile sale. În legătură cu evacuarea materialului excavat în exces, Antreprenorul va fi responsabil în perioada de executare a Contractului pentru următoarele:
(a)Creşterea solidităţii şi calităţii drumului (drumurilor) de acces existente şi întreţinerea acestora în stare bună şi finală.
(b)Deshidratarea zonei (zonelor) basculate prin pozarea de conducte poroase din beton pe fundul văilor sau după cum s-a convenit cu Inginerul.
(c)Descărcarea, împrăştierea, nivelarea şi dispunerea solului în ramblee, după caz, pentru a se menţine suprafaţa (suprafeţele) sigure.
(d)Curăţarea vehiculelor la părăsirea zonei (zonelor) de basculare şi luarea măsurilor pentru a se asigura că acestea nu contaminează drumurile publice.
4.31.Excavarea în plus
1.Orice excavare în plus peste limitele specificate sau indicate va fi umplută de către Antreprenor pe cheltuiala proprie cu beton simplu sau orice alt material aprobat si compactat cu atenţie.
4.32.Excavaţiile pentru conducte
1.Excavaţiile pentru conducte vor fi în final compactate manual, sau prin orice altă metodă probată sau dispusă de către Inginer, chiar înainte de pozarea conductelor.
2.Formaţiunea va fi excavată şi umplută, după cum este stipulat, astfel încât tubul fiecărei conducte să fie susţinut în mod egal pe întreaga sa lungime, cu excepţia săpăturilor adecvate pentru îmbinări care vor fi excavate sub fiecare flanşa sau racord, la o asemenea adâncime încât flanşa sau racordul să nu atingă fundul săpăturii.
4.33.Compactarea manuală a nivelului de platformă
1.Acolo unde nivelul platformei excavaţiei va fi acoperit cu beton sau umplutură compactată, ultimii 0.15 m ai excavaţiei vor fi compactaţi manual, ori prin orice alta metodă aprobată sau dispusă de către Inginer.
2.Platforma va fi nivelată cu atenţie şi în forma cerută. Antreprenorul va raporta Inginerului atunci când excavaţiile sunt gata pentru pozarea conductelor sau turnarea fundaţiilor de beton şi nu va iniţia operaţiunea de pozare a conductelor, turnare a betonului sau orice alte lucrări, până ce acestea nu au fost înaintate Inginerului şi aprobate de către acesta.
3.Lucrările de pozare a conductelor, turnare a betonului sau orice alta lucrare executată fără aprobarea prealabilă a Inginerului, vor fi îndepărtate imediat pe cheltuiala Antreprenorului.
4.34.Realizarea umpluturii fără punerea în pericol a structurilor
1.Antreprenorul va stabili perioada şi coeficientul de plasare a umpluturii pentru structuri astfel încât nici o parte a Lucrărilor să nu fie supusă unei presiuni prea mari, slăbită, deteriorată sau pusă în pericol.
2.Straturile de material trebuie plasate astfel încât să menţină un drenaj adecvat şi să prevină acumularea de apă. În special, plasarea materialului în jurul structurilor de beton va fi iniţiată numai după ce acestea au fost finalizate şi au dobândit în întregime rezistenţa specificată.
3.Materialul va fi astfel plasat încât să exercite o presiune uniformă în jurul structurilor. Indiferent de metoda adoptată pentru umplere, Antreprenorul se va asigura ca excavaţia este executată conform cerintelor Inginerului. Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a se asigura că nu este cauzat nici un prejudiciu Lucrărilor Permanente şi structurilor adiacente.
4.35.Selectarea şi compactarea materialului de umplutură
1.Atunci când este necesară umplerea sub cota terenului, materialul care va fi folosit va fi ales cu atenţie şi compactat conform Specificaţiilor.
2.Nici o lucrare de umplutură nu va fi executată înainte de a fi aprobată de către Inginer. Atunci când umplutura este plasată pe două sau mai multe margini laterale ale structurii, va fi plasată simultan şi pe laturile opuse astfel ca diferenţa de nivel să nu depăşească niciodată 0.30 m, sau altă valoare indicată.
3.Diferenţa între nivelul umpluturii pe cele două laturi ale conductei nu va depăşi un maxim de 0.20 m.
4.Excavaţiile pentru reţelele terestre de conducte vor avea un strat de material suport aprobat, având o grosime în cadrul şanţului proporţională cu diametrul conductei conform următoarelor:
(a)Ľ × diametrul exterior al conductei, în sol de bună calitate;
(b)1/3 × diametrul exterior al conductei, în sol de slabă calitate;
(c)minim 200 mm sub flanşa şi racord.
5.Stratul suport granular al conductelor va fi format prin împrăştierea şi compactarea materialului pe întreaga laţime a şanţului.
6.Se va asigura suficient material granular pentru a permite conductelor să fie plasate în acesta şi să fie puternic sprijinite pe o linie şi la un nivel stabil.
7.Trebuie lăsat un spaţiu suficient pentru a înlesni realizarea îmbinărilor şi inspectarea acestora, iar Antreprenorul va asigura ca cel puţin trei pătrimi din lungimea fiecărei conducte să fie sprijinită în totalitate.
8.După ce pozarea reţelei de conducte a fost aprobată de către Inginer, şanţul va fi umplut cu material granular. Pentru conductele rigide (de ex. fonta ductilă, beton), umplutura va fi dispusă după cum urmează:
(a)materialul suport al conductei, bine compactat pană la nivelul diametrului orizontal al conductei;
(b)materialul de umplutură selectat, bine compactat pană la coronamentul conductei;
(c)materialul de umplere selectat, uşor compactat manual pană la 300 mm peste coronamentul conductei.
9.Umplutura va fi executată în straturi care nu vor depăşi o grosime de 150 mm. În cazul conductelor flexibile (de ex. PAFSIN, PVC, polietilenă), umplerea cu materialul granular aprobat se va realiza pană la 300 mm peste coronamentul conductei.
10.Această umplutura va fi compactată foarte bine şi cu mare atenţie, în straturi care să nu depăşească o grosime de 150 mm, astfel încât să se evite deranjarea conductelor sau îmbinărilor. Partea rămasă din şanţ va fi umplută cu materialul selectat aprobat, conform Specificaţiilor.
4.36.Umplerea Excavaţiilor realizate sub Drumuri
1.Excavaţiile pentru conductele pozate sub drumurile de pe şantier sau sub drumurile publice vor fi umplute la baza drumului, deasupra materialului de umplere din jurul conductei, cu pietriş sau piatra sfărâmata selectată.
2.Umplutura va fi dispusă în mod egal pe toată lăţimea şi compactată în straturi care să nu depăşească 200 mm adâncime şi având un grad optim de umiditate. Gradul de umiditate al materialului de umplutură poate să necesite o ajustare pentru a se obţine atingerea densităţii maxime.
3.Materialul de umplutură care prezintă un grad de umiditate insuficient pentru a se obţine compactarea dorită va necesita încorporarea unei cantităţi de apă suplimentare înainte de dispunere, cu ajutorul unor utilaje adecvate si aprobate.
4.Straturile situate la mai mult de 300 mm sub suprafaţa drumului vor fi compactate la 90% din densitatea maximă uscată, determinată conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile.
5.Straturile situate la mai puţin de 300 mm sub suprafaţa drumului vor fi compactate la 95% din densitatea maximă uscată, determinată conform metodelor standard menţionate anterior.
6.Antreprenorul se va asigura ca materialul de umplutura necesar pentru un perete de beton al unei structuri sau bloc de reazem va fi bine compactat. Se vor utiliza compactoare cu placi vibrante operate manual, cu vibraţii sau electrice.
7.În alte situaţii, compactarea se va efectua cu compactoare cu vibraţii, rolere cu roti moi sau pneumatice, sau alte utilaje adecvate si aprobate de Inginer.
8.Excavaţiile pentru conductele altfel pozate sau pentru alte structuri situate sub carosabil, unde nu se poate aplica compactarea mecanica datorită spaţiului îngust, vor fi umplute cu beton amestecat slab. Acest beton va fi alcătuit în următoarele proporţii:
(a)1 parte ciment
(b)3 părţi nisip
(c)6 părţi agregat cu o dimensiune maximă de 40 mm.
9.Betonul şi turnarea acestuia se vor conforma Specificaţiilor.
4.37.Nivelarea zonelor
1.Zonele din jurul şi de deasupra structurilor vor fi nivelate la cotele impuse, aşa cum sunt indicate acestea în planuri sau conform Instrucţiunilor Inginerului. Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie pentru a împiedica prejudicierea structurilor în timpul nivelării. Nivelarea zonelor din jurul structurilor va fi executată prin metode aprobate. Orice componentă deteriorată va fi înlocuită sau reparată pe cheltuiala Antreprenorului şi conform cu cerintele Inginerului.
4.38.Acoperirea şi sprijinirile
1.Antreprenorul va fi responsabil cu proiectarea, instalarea si întreţinerea pe perioada construcţiei a pieselor de sprijinire necesare pentru şanţuri şi alte excavaţii.
2.Antreprenorul va înainta Inginerului spre aprobare propunerile sale cu detaliile pentru sprijinirea excavaţiei, detalii ce vor înclude planuri, calcule şi alte documente explicative solicitate de acesta. O asemenea aprobare nu îl va eliberă pe Antreprenor de obligaţiile pe care le are conform Contractului. Excavaţiile nu pot incepe până când propunerile Antreprenorului nu sunt aprobate de către Inginer.
3.Antreprenorul nu va îndepărta Lucrările temporare de sprijinire a excavaţiilor până când, în opinia Inginerului, Lucrările Permanente nu sunt suficient de avansate pentru a permite o asemenea îndepărtare, care va fi executată sub supravegherea personală a unui maistru competent.
4.Atunci când Inginerul consideră ca îndepărtarea pieselor de sprijinire a excavaţiei ar pune în pericol structurile existente, Antreprenorul va păstra aceste piese de sprijin, îndepărtând doar minimum necesar pentru a permite refacerea suprafeţelor.
4.39.Refacerea şoselelor
4.39.1. Generalităţi
1.Procedura de compactare a fundatiei drumului şi echipamentele necesare pentru compactare vor fi încercate prin probe la începutul lucrărilor, pentru a obţine acordul Inginerului. Probele de compactare vor fi efectuate la conţinuturi cu umiditate diferită. Greutăţile, tipurile şi numărul de treceri ale echipamentului de compactare va fi de asemenea variat pentru a determina efortul optim de compactare.
2.Înainte de plasarea stratului următor al construcţiei, fundaţia drumului trebuie măturată mecanic sau curăţată cu aer comprimat pentru a îndepărta toate materialele libere şi pentru a lăsa o suprafaţă cu textură apropiată.
3.Suprafaţa finisată din bitum şi macadam nu va depăşi cu mai mult de 10 mm de-a lungul unei margini drepte lungă de 3 m.
4.Traficul nu va fi permis pe suprafaţă până când aceasta nu a fost depusă şi tratată ulterior. Nu se va permite traficul pe straturile turnate anterior în afara celui necesar pentru a turna straturile următoare.
4.39.2. Restabilirea şoselelor, trotuarelor, potecilor, aleilor pentru biciclişti şi acostamentelor.
1.Restabilirea va fi efectuată în conformitate cu cerinţele Autorităţii Drumurilor şi va fi de calitate identică sau superioară celei originale.
4.39.3. Restabilirea bordurilor, canalelor, marginilor şi a ancadramentelor
1.Bordurile, canalele, marginile şi ancadramentele afectate de lucrări vor fi reaşezate cu elementele existente, cu condiţia să nu fie avariate. Acolo unde elementele existente nu sunt potrivite pentru refolosire, se vor asigura unităţi înlocuitoare de textură, culoare şi tipuri similare, asemănătoare celor alăturate şi in conformitate cu prevederile relevante.
2.Reaşezarea bordurilor, canalelor, marginilor şi ancadramentele va fi în conformitate cu practica optimă. Bordurile şi canalele vor fi reaşezate pentru a fi conforme cu bordurile şi canalele alăturate.
4.40.Refacerea drumurilor distruse şi a aleilor
1.Se vor restabili drumurile distruse şi aleile folosind acelaşi material întâlnit în timpul excavărilor şi se vor înlocui materialele excavate în ordinea potrivită în straturi bine consolidate.
4.41.Refacerea şoselelor şi a drumurilor cu beton spongios
1.Refacerea şoselelor şi a drumurilor cu beton spongios se va face în conformitate cu cerinţele Autorităţii Drumurilor.
4.42.Refacerea spaţiilor verzi
4.42.1. Generalităţi
1.La finalizarea lucrărilor pe pământ nepavat, se va marunti suprafaţa întregului pământ afectat, la adâncime de cel puţin 300 mm, înainte de a înlocui pământul vegetal, şi va cultiva şi restabili pământul cât mai aproape de condiţia sa originală.
2.Suprafeţele ce urmează a fi însămânţate cu iarba vor fi reduse la strat subţire arabil şi vor fi curăţate de pietre şi materiale străine mai mari de 50 mm. Sămânţa va fi plantată în anotimpurile potrivite, distribuită egal şi aplicată într-o proporţie nu mai mică de 6g/m2 pe suprafeţe netede şi 10g/m2 pe suprafeţe în pantă.
3.Suprafeţele ce urmează a fi acoperite cu iarbă vor fi pregătite ca pentru însămânţare. Gazonul aprobat va fi aşezat, îmbinat, unit şi bătătorit, iar marginile vor fi umplute cu sol fin nisipos. Pe suprafaţa în pantă, unde există posibilitatea de alunecare, gazonul va fi aşezat în diagonală. Orice tasare ce are loc trebuie efectuată corect prin ridicarea gazonului, umplerea cu sol nisipos şi reaşezarea gazonului în modul specificat mai sus. Orice gazon care se usucă va fi înlocuit cu unul nou.
4.Restabilirea pământului nepavat va fi efectuată de către contractant după cum urmează:
(a)Pământul vegetal va fi înlocuit şi gradat conform profilurilor de pământ finisat, inclusiv prevederile privind orice suprafaţă necesară suplimentară.
(b)Pietrele şi alte reziduuri vor fi îndepărtate şi depozitate.
(c)Munca va fi executată în timpul condiţiilor atmosferice pe care Inginerul le consideră potrivite.
5.Un îngrăşământ general va fi aplicat în conformitate cu recomandările producătorului.
6.Se vor reînsămânţa toate zonele in care sămânţa nu se dezvoltă destul de bine.
7.Dacă nu se detaliază altfel, toate malurile şi şanţurile vor fi formate şi gradate conform profilului original. Malurile vor fi formate folosind material din subsol bine consolidat, cu un minim de 100 mm adâncime de pământ vegetal acoperitor.
4.42.2. Garduri, Garduri vii şi Ziduri
1.Acolo unde lucrările traversează linia gardurilor, se va îndepărta cu grijă, depozita pe durata lucrărilor şi reinstala gardurile pe locul lor original sau după îndrumări. Orice gard avariat în timpul acestei operaţiuni va fi înlocuit. Acolo unde lucrările traversează linia gardurilor vii sau a zidurilor, acestea vor fi îndepărtate, iar orice plante sau materiale corespunzătoare pentru refolosire vor fi depozitate în scopul refolosirii. Gardurile vii şi zidurile vor fi restabilite cât mai aproape posibil de locul lor original.
2.Unde este nevoie să se înlăture o parte dintr-un gard, gard viu sau zid, se va asigura că lăţimea îndepărtată este minimul absolut necesar pentru executarea lucrărilor.
3.Spaţiul rezultat va fi asigurat conform indicaţiilor Inginerului.
4.Acolo unde o lungime a zidului este îndepărtată, materialul de zidit va fi pus cu grijă deoparte şi depozitat pentru reutilizare.
4.42.3. Acostamente
1.Restabilirea acostamentelor de pe marginea drumurilor va fi efectuată în conformitate cu cerinţele Autorităţii Drumurilor.
2.Dacă nu se reuşeşte să se menţină pământul vegetal separat de celelalte materiale excavate, se va furniza şi aşeza material înlocuitor potrivit.
4.42.4. Copacii
1.Plantarea şi întreţinerea copacilor va fi efectuată în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005.
2.Pregătirea, plantarea şi asigurarea copacilor semi-maturi va fi efectuată în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005, iar întreţinerea lor ulterioară va fi în conformitate cu SR EN 1991-1-4-2006.
3.Măsurile de protejare şi păstrare a copacilor existenţi ce trebuie păstraţi pe loc trebuie luate în conformitate cu SR EN 1991-1-4-2006.
4.Niciun copac nu va fi doborât sau îndepărtat din zona de lucru fără acord prealabil de la autorităţile relevante.
5.Tot lemnul va rămâne în proprietatea deţinătorului pământului şi va fi tăiat şi îndepărtat în conformitate cu cerinţele sale rezonabile.
6.Acolo unde ţevile sunt aşezate în apropiere de rădăcini de copaci sau ramuri, acestea nu vor fi tăiate decât dacă este absolut necesar, iar pământul din jurul rădăcinilor va fi de 150 mm de la suprafaţa solului. Rădăcinile şi ramurile nu vor fi tăiate decât manual si cu acordul Inginerului. Toate capetele tăiate vor fi vopsite cu o solutie speciala pentru prevenirea putrezirii rădăcinii sau ramurii.
4.42.5. Drenarea terenului
1.Poziţiile tuturor drenurilor din pământ interceptate sau deranjate vor fi marcate la fiecare punct de intersecţie cu lucrările. Se vor înregistra aceste poziţii, adâncimi, diametre de conducte şi tipuri ale construcţiilor. Se va avea grijă ca în timpul lucrărilor să nu se deranjeze marcajele.
2.Înaintea restabilirii permanente a drenurilor din pământ, se vor elibera capetele drenurilor existente, acolo unde au fost interceptate de săpături, şi îi va lăsa pe Inginer şi proprietar sau deţinător al pământului să le inspecteze şi să stabilească mărimea înlocuirilor ce ar fi necesare.
3.Umpluturile de pământ ce se intersectează cu săpăturile vor fi compactate în straturi de 200 mm, pentru a oferi o suprafaţă de susţinere fermă imediat înainte ca ţevile de înlocuire să fie aşezate şi vor fi ridicate la nivelul părţii inferioare a drenurilor din pământ sau al oricărui suport ce trebuie furnizat.
4.Drenurile afectate trebuie integrate în pământ solid până când, în fiecare caz, se expune o secţiune care nu este afectată de lucrări.
5.Ţevile înlocuitoare sau grinzile de susţinere se vor sprijini pe pământ neatins pe cel puţin 500 mm la fiecare capăt. Ţevile înlocuitoare vor avea acelaşi diametru intern ca şi secţiunile de scurgere pe care le vor înlocui şi vor fi conectate corespunzător la fiecare capăt.
6.Se vor păstra înregistrări ale lucrărilor de restabilire efectuate asupra sistemelor de drenaj.
7.Cu excepţia traversării şanţurilor, ţevile înlocuitoare vor fi de acelaşi fel cu cele îndepărtate, dacă nu se stabileşte altfel cu Inginerul. Drenurile din pământ vor fi din fontă ductilă acolo unde traversează şanţuri umplute.
8.Nu se va efectua restabilirea niciunui dren până când nu a fost dat acordul, cu privire la mărimea conductei din fontă ductilă ce urmează a fi folosită la reparaţii. Lungimea conductei este suficientă pentru a traversa şanţul, plus 0,5 m sprijin pe fiecare parte.
9.Se va înştiinţa în avans cu 48 de ore înainte finalizării reparaţiilor de la scurgeri, pentru a permite Inginerului să dea ocazia proprietarului sau deţinătorului terenului să inspecteze aceste lucrări.
10.Nu vor fi reacoperite lucrări la repararea drumurilor până când Inginerul nu le-a inspectat şi lucrările nu au fost aprobate de către Inginer.
4.42.6. Rambleierea
1.Malurile şi alte zone de rambleu se vor forma din materiale potrivite, capabile de a fi compactate normal pentru a forma o umplutură stabilă, depozitată şi compactată imediat după excavare, în straturi de grosime potrivită utilajului de compactare folosit.
2.Rambleul, acolo unde este posibil, va fi construit şi compactat în mod egal şi va fi menţinut tot timpul cu un unghi şi o suprafaţă suficient de nivelată pentru a permite apei de la suprafaţă să se scurgă rapid de pe el.
3.Tot pământul vegetal, materialele organice şi pungile de material moale vor fi îndepărtate din toate zonele ce trebuie rambleiate.
4.Materialul pentru rambleiere va fi aşezat în straturi ce nu depăşesc 250 mm.
4.42.7. Demolarea
1.Structurile vor fi demolate până la 1 m sub nivelul solului. Rezervoarele, bazinele şi subsolurile vor avea găuri pentru a permite egalizarea nivelurile apei. Structurile ce se prelungesc sub 1 m adâncime vor fi umplute cu material compactat. Materialul de umplere la peste 1 m adâncime va fi material ales de la demolare sau umplutură din exterior cu mărimea particulei ce nu depăşeşte 150 mm.
4.42.8. Întreţinerea reparaţiilor
1.Până la expirarea perioadei de notificare asupra defectelor, Antreprenorul va inspecta în mod regulat şi frecvent toate restabilirile efectuate de către el în legătură cu acest contract pentru a asigura siguranţa publică în orice moment.
2.Acolo unde apare o deteriorare a suprafeţei sau tasare, fie că aceasta este observată de către Autoritatii Contractante în timpul unei inspecţii de rutină sau i se raportează în alt mod, Antreprenorul va remedia imediat defectul într-un mod aprobat de către Inginer şi, dacă este cazul, de Autoritatea Drumurilor competentă.
3.Acolo unde Antreprenorul, sau subcontractantul specialist angajat de acesta, a finalizat restabilirea finală a şanţurilor de pe marginea drumurilor, acestea vor fi supuse unei inspecţii comune din partea Autorităţii Drumurilor.
4.42.9. Defrişarea zonei
1.Defrişarea zonei nu va începe până când locul unde se desfasoara defrisarea nu este imprejmuit.
2.Antreprenorul nu va arde lemne din tufişuri sau alte deşeuri combustibile pe şantier decât dacă are acordul Inginerului.
3.Gardurile şi porţile vor fi înlăturate cu grijă si depozitate pentru reutilizare.
4.42.10. Aşezarea şi compactarea cenuşii de combustibil pulverizate (PFA)
1.Testele pentru conţinutul optim în umiditate al PFA aşa cum este livrat se va efectua de către Autoritatea Contractanta. Conţinutul în umiditate al PFA se va situa între 90 - 110% din conţinutul optim de umiditate.
2.Antreprenorul va depozita PFA în straturi cu o grosime finală de 150 mm.
3.Antreprenorul va asigura compactarea adecvată pe pantele marginale.
4.Pentru compactarea PFA, vor fi folosite compactoare vibratoare dacă nu s-a stabilit altfel de către Inginer.
4.42.11. Peisagistică
1.Antreprenorul va asigura că se realizează crearea peisajului într-un anotimp potrivit şi in condiţii meteo adecvate aşa cum a fost aprobat de către Inginer. Operaţiunile de plantare vor fi suspendate în perioadele de secetă, când solul este îngheţat sau inundat, sau în perioade de vânt rece uscat persistent.
2.Pregătirea solului
(a)Însămânţarea şi plantarea gazonului
Aria va fi cultivată la o adâncime minimă de 100 mm de către un rotocultor mecanic sau printr-o metodă similară aprobată. Pietrele de peste 500 mm, în orice dimensiune lineară vor fi îndepărtate. Toate buruienile vor fi îndepărtate. Zona va fi tasată uşor şi greblată pentru a furniza un strat fin de 25 mm adâncime. Toate nivelurile terminate vor fi niveluri egale şi se vor conforma contururilor sau nivelurilor punctiforme arătate pe desene.
Cu 3 până la 5 zile înainte de însămânţare sau plantare de gazon, se va aplica un ierbicid împotriva buruienilor în zonă, conform instrucţiunilor producătorului, iar un îngrăşământ aprobat pre-germinare va fi aplicat în zonă în stratul de suprafaţă.
(b)Liniile gardului viu
Se va pregăti o fâşie potrivită prin îndepărtarea vegetaţiei de suprafaţă. Fâşia va fi apoi cultivată până la o adâncime de 200 mm, iar buruienile şi rădăcinile dăunătoare vor fi îndepărtate. Antreprenorul va depozita pământ vegetal importat pentru a împiedica schimbările bruşte de nivel. Înainte de plantarea materialului de gard viu, se vor încorpora în zona de plantare îngrăşăminte adecvate, în conformitate cu recomandările producătorului.
(c)Copaci şi Arbuşti
Acolo unde urmează a fi plantaţi copaci individuali sau arbuşti, se va pregăti o zonă circulară de 1,2 m în diametru, iar această zonă va fi cultivată până la o adâncime de 100 mm. Se vor îndepărta toate buruienile şi rădăcinile dăunătoare şi se va excava o groapă potrivită pentru plantare în centrul zonei cultivate. Acolo unde se vor crea zone cu arbuşti sau copăcei, se va pregăti întreaga arie de plantare în mod similar şi se vor realiza găuri de plantare pentru fiecare arbust sau copac individual.
3.Plantarea
(a)Însămânţarea şi plantarea
Însămânţarea va avea loc numai in timpul condiţiilor meteo adecvate aşa cum se aprobă de către Inginer.
După însămânţare, pământul urmează să fie greblat sau grăpat şi uşor consolidat prin tasarea cu un compactor cu placă aprobat.
Dacă sămânţa nu încolţeşte, Antreprenorul va reânsămânţa parţial sau în întregime până când se obţine un gazon nivelat.
Când iarba este înaltă de 75-100 mm tunderea se va face cu ajutorul unei coase rotitoare care va reduce înălţimea ierbii la 50 mm.
Se vor indeparta gramezile de iarba si se va efectua apoi o a doua tăietură la o perioadă nu mai mică de o lună de la prima tundere, pentru a reduce înălţimea ierbii la 50 mm.
Vor urma tăieturi cu o maşină de tuns la intervale de 2 săptămâni, iarba tăiată fiind îndepărtată. Imediat după a patra tăietură, sau la un interval ales de Inginer, zona cu iarbă proaspăt tăiată va fi tratată în mod egal cu un îngrăşământ aprobat.
(b)Plantarea de gard viu
Plantarea de gard viu va fi efectuată în condiţii meteo adecvate. Gardul viu va fi format dintr-o specie locală aprobată. Gardurile vor fi plantate la 500 mm distanţă sau la o altă distanţă cerută, în două sau trei rânduri la 600 mm distanţă pentru întreaga lungime a gardului viu. Gropile de plantare vor fi săpate la o dimensiune suficientă pentru a permite rădăcinile plantelor să se răspândească sau bulbilor să se acomodeze. Plantele din gardul viu ce sunt livrate în condiţii meteo nepotrivite vor fi păstrate înăuntru (dacă condiţiile o permit) şi vor fi protejate de îngheţ sau ploaie folosind baloţi de paie şi/sau prelate (care vor fi îndepărtate de câte ori şi cât de mult este posibil pentru a evita lipsa lemnului) sau vor fi udate în timpul secetei. Orice plante care arată semne de deteriorare vor fi respinse
(c)Plantarea copacilor şi arbuştilor
Plantarea copacilor şi arbuştilor se va face în condiţii meteo favorabile. In mod alternativ pot fi folosite plante ţinute în recipiente ce pot fi plantate în alte perioade ale anului, cu condiţia să fie întreprinsă irigarea adecvată de către Autoritatea Contractanta.
Gropile de plantare vor fi săpate la o dimensiune suficientă pentru a permite rădăcinile plantelor să se răspândească sau bulbilor să se acomodeze. Adâncimea fiecărei gropi va fi astfel încât copacul sau arbustul să fie plantat la aceeaşi adâncime ca aceea în care a crescut în pepinieră sau în recipient. Groapa va fi umplută cu solul conţinând un îngrăşământ potrivit aplicat în conformitate cu recomandările producătorului. Planta va fi scuturată pe măsură ce are loc umplerea pentru a asigura că rădăcinile intră în contact cu solul şi minimalizează orice spaţii goale şi vor fi compactate în straturi în nivelul existent al solului.
Dacă, atunci când copacii sau arbuştii sunt livraţi la şantier, vremea nepotrivită împiedică plantarea imediată, ei vor fi acoperiţi şi protejaţi cu baloturi de paie şi prelate împotriva îngheţului sau efectelor excesive ale ploii.
Zona de plantare va fi pregătită folosind un compost adecvat. Solul din zona de plantare va fi irigat pentru a asigura că este umezit în mod corespunzător.
Se va furniza un arac pentru fiecare copac. Va fi ascuţit, cu diametrul de 75-100 mm şi din lemn analizat şi aprobat. Fiecare arac va fi de 1,2 m lungime şi va fi înfipt în groapa de plantare pe partea copacului expusă vântului, înainte de plantare, astfel încât 800 mm să rămână deasupra nivelului definitiv al solului. Copacii individuali ce nu se află în zonele de crâng vor avea 3 araci pentru a forma un suport triunghiular.
Fiecare copac, care este susţinut de un singur arac, va avea o legătură de cauciuc cu un butuc de spaţiere. Va fi poziţionat la 25 mm de vârful aracului şi bătut în cuie de arac, folosind un cui galvanizat,. Unde un copac este susţinut de un sistem din 3 araci, se vor asigura legături orizontale din cablu de oţel sau din funie de nylon. Copacul va fi protejat printr-un manşon de cauciuc şi prin legături orizontale ataşate la 25 mm de vârf.
Arbuştii vor fi plantaţi în mod similar, însă nu este nevoie de legături orizontale.
4.Întreţinerea
(a)Orice zone cu iarbă care nu se dezvolta în mod satisfăcător va fi reînsămânţate sau reacoperite cu gazon după indicaţiile Inginerului şi după pregătirea adecvată a solului;
(b)Trei pari şi legături vor fi reaşezaţi după cum este necesar pentru a asigura sprijin adecvat;
(c)Gardurile împotriva iepurilor şi împrejmuirile vor fi menţinute pe tot parcursul perioadei;
(d)Zonele cu pământ gol din jurul copacilor, arbuştilor şi gardurilor vii vor fi menţinute fără buruieni şi iarbă;
(e)Antreprenorul va iriga toate zonele cu iarbă, gardurile vii, copacii şi arbuştii, după cum este necesar;
(f)Toate crengile moarte sau vlăstarii ce apar pe trunchiurile copacilor vor fi îndepărtate;
(g)Plantele din gardul viu vor fi tăiate la intervale potrivite pentru a stimula creşterea tufişurilor. In mod asemănător, arbuştii vor fi tăiaţi pentru a încuraja forma frumoasă, în conformitate cu practica horticulturii.
5.BETONUL ŞI COFRAJELE
5.1.BETONUL
1.Antreprenorul va proiecta şi pune in opera toate betoanele pentru a îndeplini cerinţele acestor Specificaţii şi condiţiile asociate de acest serviciu. Aceste cerinţe sunt direcţionate spre obţinerea durabilităţii şi a rezistenţei betonului. Tot betonul va fi proiectat pentru Condiţii de Expunere severă aşa cum se indică în SR EN 1992-1-1. Structurile ce reţin apă vor fi proiectate conform SR EN 1504. Toate celelalte betoane vor fi proiectate conform SR EN 1992-1-1.
2.Betonul va fi proiectat să reziste eroziunii apei si atacului chimic din din compozitia solului cu care va intra în contact. Codurile recunoscute internaţional care vor face dovada unei proiectari adecvate, vor fi trimise Inginerului.
Conditii tehnice
3.Clasele betoanele utilizate în elementele noi vor fi cele prevăzute în proiect.
4.În starea proaspătă, betoanele vor îndeplini la locul de punere în opera, următoarele condiţii:
(a)Consistenta va corespunde clasei de tasare S3 (tasare de la 100-150 mm);
(b)Temperatura maximă va fi de +250C.
Compoziţia betonului:
5.Parametrii compoziţiei betonului - conform NE.012/1-2007.
Prepararea betonului:
6.Staţia de betoane trebuie să fie atestată conform prevederilor codului NE 012/1-2007; executantul fiind obligat să ia măsuri in vederea realizarii acestui scop.
7.Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric, admiţându-se următoarele abateri:
(a)ciment:± 2%
(b)agregate:± 3%
(c)apa:± 1%
(d)aditivi: ± 5%
8.Se va verifica cel puţin de 2 ori pe săptămână şi ori de câte ori se consideră necesar funcţionarea corectă a mijloacelor de dozare, folosindu-se greutăţi eşalonate cel puţin până la 200 kg.
9.Dozarea aditivilor se face cu dozarea corespunzătoare, care să permită o măsurare cât mai exactă a cantităţii de soluţie de aditiv stabilită prin reţeta betonului. Antreprenorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prepararea şi dozarea corespunzătoare a aditivilor, ţinând seama ca abateri mai mari în plus sau în minus decât cele prevăzute, pot influenţa nefavorabil calitatea betonului.
10.Ordinea de introducere a materialelor componente în betonieră va fi următoarea: agregate, ciment, apă şi la urmă aditivul.
11.Durata de malaxare a unei şarje va fi de minim 1 minut/ m3 sau de 5 min pentru o cantitate mai mică de 5 m3.
12.Executantul va stabili caracteristicile betonului proaspăt la preparare, cu un ecart care să ţină seama de evoluţia acestora în funcţie de durata de transport, timpul de punere în operă şi condiţiile de mediu, astfel încât la punerea în lucrare să aibă consistenta prevăzuta in proiect si sa nu depăşească temperatura maxima de +25o C.
Condiţii de preparare pe timp friguros
13.În perioada de timp friguros, Antreprenorul trebuie să ia măsurile necesare preparării betonului peste temperatura minimă prevăzută.
14.Aceste măsuri vor cuprinde: îndepărtarea gheţii şi a bulgărilor de agregate îngheţate, acoperirea agregatelor cu prelate în încălzirea lor cu abur sau aer suflat prin registre de ţevi, utilizarea apei calde etc.
15.Agregatele nu vor fi încălzite la temperatură mai mare de 60o C.
16.Dacă la prepararea betoanelor se utilizează apă care are temperatură mai mare de 40o C, se va evita contractul direct al apei cu cimentul.
17.În acest caz se va amesteca mai întâi apa cu agregatele şi numai după ce temperatura amestecului a scăzut sub 40o C, se va adăuga şi cimentul.
Condiţii de preparare pe timp călduros
18.În perioada de timp călduros, Antreprenorul va lua măsurile necesare producerii betonului sub temperatura maximă admisă.
19.Aceste măsuri vor cuprinde: stropirea depozitelor de agregate cu apă rece, protecţia depozitelor de agregate şi a rezervoarelor de apă împotriva acţiunii directe a razelor solare şi a vânturilor calde şi uscate, folosirea apei reci la prepararea betoanelor, betonarea la ore cu temperaturi mai scăzute ale zilei sau noaptea.
Transportul betonului
20.Transportul betonului de la staţia de betoane la locul de punere în lucrare se va face cu autoagitatoare sau basculante cu benă etanşă.
21.Transportul local al betonului se va face cu pompe de beton, bene, jgheaburi, skipuri, tomberoane etc.
22.Fiecare transport de beton va fi însoţit de un bon de transport în care vor fi menţionate cel puţin următoarele date:
(a)numărul bonului şi data întocmirii;
(b)betoniera la care s-a preparat betonul;
(c)tipul de beton şi Capitolul (mc.);
(d)destinaţia betonului;
(e)ora plecării din staţie;
(f)ora sosirii în şantier;
(g)ora începerii şi terminării descărcării.
23.Datele referitoare la staţia de betoane vor fi completate de şeful staţiei iar datele din şantier de conducătorul lucrării. Bonul de transport se va întocmi în dublu exemplar, din care unul rămâne în şantier şi celălalt se întoarce la staţia de betoane.
24.Durata de transport, care se consideră din momentul începerii încărcării şi până la terminarea descărcării în mijlocul de transport, nu va depăşi:
(a)45 minute când temperatura mediului este mai mare de 30oC;
(b)60 minute când temperatura mediului este cuprinsă între 15o  - 30o C;
(c)90 minute când temperatura mediului este mai mică de 15o C.
25.Antreprenorul va lua măsuri ca în timpul transportului să nu se altereze calitatea betonului (pierderi de lapte de ciment sau segregări, în cazul transportului cu basculante, adăugări de apă, în cazul transportului betonului cu auto-agitatoare).
26.Antreprenorul va asigura transportul betonului în bune condiţii, în timpul executării lucrărilor pe timp friguros sau călduros, luând măsurile corespunzătoare de protecţie în scopul conservării calităţii betonului proaspăt.
5.2.Prevederi generale aplicabile lucrărilor de beton armat
1.Pentru realizarea în condiţii corespunzătoare de calitate a lucrărilor, cumulativ cu prevederile Normativelor NE 012/1-2007 şi NE 012/2-2010, trebuie îndeplinite condiţiile tehnice înscrise în prezenta specificatie tehnica.
2.Prezentul capitol se referă la lucrările de betonare în elemente noi.
3.Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie, în majoritate, lucrări care devin ascunse, astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în procese verbale de recepţie calitativă, încheiate între delegaţii Autoritatii Contractante şi Antreprenorului. Nu se considera valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de Antreprenor.
4.Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă.
5.În procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate, constatările rezultate şi dacă se admite trecerea la faza de execuţie următoare.
6.Este obligatorie încheierea de procese verbale în următoarele faze de execuţie:
(a)la terminarea executării cofrajelor;
(b)la terminarea montării armăturilor;
(c)înainte de începerea betonării;
(d)în cursul betonării;
(e)la decofrare.
7.Abaterile limită admisibile sunt:
(a)pentru cofraje
(i)lungimi± 10 mm;
(ii)dimensiuni secţiuni± 3 mm;
(iii)înclinare faţă de verticală± 2 mm/m şi 10 mm total.
(b)pentru armături
(i)distanţa între armături± 5 mm;
(ii)grosime strat acoperire ± 3 mm.
(c)lungimi armături (totale sau parţiale) exprimate astfel:
(i)pentru bare mai scurte de 1 m 5 mm;
(ii)pentru bare între 1 şi 10 m 20 mm.
(d)pentru dimensiunile elementelor după decofrare:
(i)dimensiuni ± 15 mm
(ii)înclinarea suprafeţelor faţă de verticală parţială± 3 mm/m
(iii)înclinarea suprafeţelor faţă de verticală totală± 5 mm
(iv)înclinarea suprafeţelor faţă de orizontală parţială± 5 mm/m
(v)înclinarea suprafeţelor faţă de orizontală totală± 10 mm
8.Antreprenorul este obligat ca, prin laboratorul propriu sau alte laboratoare de specialitate, să efectueze încercările prevăzute în prezenta specificatie tehnica şi să ţină evidenţa rezultatelor.
5.3.Prevederi specifice realizării elementelor din beton armat şi a materialelor componente
1.Prezentul capitol se referă la lucrările de betonare în elemente noi.
2.- Capitolul cuprinde prevederi referitoare la:
(a)condiţii tehnice de calitate pentru betoane şi materiale componente ale acestora;
(b)compoziţia betoanelor;
(c)condiţii de preparare, transport, punere în operă şi tratare ulterioară a betoanelor;
(d)metodologia de verificare a calităţii betoanelor şi materialelor componente,
(e)condiţii tehnice şi controlul calităţii pentru cofraje şi armături.
3.Betoanele utilizate se vor produce şi se vor livra de către staţiile de betoane care funcţionează pe baza certificatelor de atestare.
4.Reţetele se vor stabili, corecta şi definitiva în funcţie de rezultatul încercărilor preliminare de laborator privind:
(a)umiditatea agregatelor;
(b)granulozitatea sorturilor;
(c)densitatea aparentă a betonului proaspăt;
5.Compoziţia de beton adoptată va fi permanent corectată în privinţa cantităţi de apă, în funcţie de umiditatea agregatelor, astfel încât să se respecte raportul A/C prescris de normativul NE 012/1-2007. Lucrabilitatea betonului proaspăt va fi verificată atât la staţia de betoane cât şi la locul de punere în operă.
5.4.Turnarea betonului
5.4.1.Prevederi Generale Privind Betonarea
1.Betonarea elementelor construcţiei se va face pe baza proiectelor de execuţie, a ordinei şi tehnologiei de execuţie adoptată de executant şi a prevederilor prezentei specificatii tehnice. Se vor respecta regulile de betonare din Cod NE 012/2-2010.
2.Înainte de a începe betonarea oricărui element, se vor verifica:
(a)cotele de nivel şi starea de curăţenie a suprafeţei cofrajelor sau a betonului turnat în faza anterioară;
(b)corespondenţa cotelor cofrajelor atât în plan cât şi de nivel cu cele din proiect, verticalitatea cofrajelor, existenţa măsurilor pentru menţinerea formei, asigurarea etanşeităţii şi fixarea cofrajelor cu elemente de susţinere;
(c)rezistenţa şi stabilitatea elementelor de susţinere, corecta rezemare şi fixare a susţinerilor, existenţa penelor şi a altor dispozitive de decofrare etc.;
(d)dispunerea corectă a armăturilor şi corespondenţa diametrelor şi numărul lor cu cele din proiect, solidarizarea armăturilor între ele, existenţa în număr suficient a distanţierilor etc.;
(e)funcţionarea corectă a mijloacelor de preparare, transport şi punere în operă a betonului;
(f)etanşeitatea cofrajelor, pentru a nu se produce scurgerea laptelui de ciment;
(g)existenţa materialelor de protecţie a betonului în stare proaspătă;
(h)existenţa utilajelor necesare pentru vibrare;
(i)asigurarea condiţiilor tehnico-organizatorice pe toate fazele procesului de preparare, transport, punere în operă şi tratare ulterioară a betonului, astfel încât să fie respectate prevederile referitoare la beton şi betoane.
3.Dacă se constată nepotriviri faţă de proiect sau se apreciază că nu sunt asigurate toate condiţiile necesare începerii betonării, se vor lua măsurile corespunzătoare.
4.În urma efectuării verificărilor menţionate mai sus şi a celor prevăzute în alte documente, se va completa “Procesul verbal de inspecţie la punct fix pentru verificarea condiţiilor prealabile betonării".
5.Betonarea va fi condusă nemijlocit de şeful lucrării. Acesta va fi permanent la locul de turnare şi va supraveghea desfăşurarea acţiunii, luând măsuri operative de remediere a oricăror deficiente constatate, deficienţele şi măsurile adoptate fiind consemnate în "Procesul verbal de betonare" al elementelor ce se toarnă.
6.Betonul trebuie pus în lucrare în timp cât mai scurt posibil, după aducerea la locul de turnare, punerea lui în operă făcându-se fără întreruperi între rosturile de turnare prevăzute în proiect.
7.Turnarea betonului se va face în straturi orizontale, pe cât posibil uniforme, cu grosimea de max. 30 cm. Înălţimea de cădere liberă a betonului nu va fi mai mare de 1 m când se toarnă cu pompa şi 1,5 m când se toarnă cu alte mijloace.
8.Durata maximă de timp admisă între turnarea a două straturi succesive se va aprecia în funcţie de compoziţia betonului, condiţiile de mediu şi dimensiunile elementului, astfel încât să existe garanţia ca stratul nou de beton turnat poate fi vibrat împreună cu stratul turnat anterior. Dacă Antreprenorul consideră că, din diferite motive, nu poate asigura turnarea straturilor de beton în timpul necesar asigurării continuităţii elementelor, atunci la prepararea betoanelor, pe lângă aditivul de bază, se va folosi şi aditiv întârzietor (hexametafosfat de sodiu).
9.Dacă totuşi betonul din stratul turnat anterior s-a întărit sau dacă din motive de forţă majoră, continuarea betonării este imposibilă, suprafaţa betonului se va considera rost de turnare şi va fi tratată în consecinţă: se va curăţa betonul necompactat, laptele de ciment, se va crea o suprafaţă rugoasă care înainte de reluarea betonării va fi bine suflată cu aer comprimat şi spălată.
10.La turnarea betonului se vor respecta prevederile NE 012/2-2010 şi se va urmări următoarele aspecte:
(a)betonul adus la locul de punere în operă va fi de calitate corespunzătoare (se încadrează în limitele de lucrabilitate admise şi nu prezintă segregări);
(b)betonul trebuie să fie răspândit uniform în straturi orizontale;
(c)se va urmări umplerea completă cu beton a secţiuni;
(d)se va urmări menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor;
11.La turnarea betonului se va urmări cu atenţie înglobarea completă a armăturilor în beton şi realizarea corectă a grosimii stratului de acoperire. În zonele cu armături dese (noduri de cadru), umplerea completă cu beton şi compactarea acestora se va face cu deosebită grijă, iar acolo unde este cazul se vor crea posibilităţi de acces lateral a betonului proaspăt prin spaţii care să permită şi pătrunderea vibratorului sau a vergelelor metalice pentru îndesarea betonului.
12.Se va evita deformarea sau deplasarea armăturilor faţă de poziţia prevăzută în proiect; se interzice circulaţia muncitorilor direct pe armături.
13.Compactarea betonului din elementele turnate se va face prin vibrare, operaţie pe parcursul căreia Antreprenorul va lua măsuri privind:
(a)instruirea personalului în ceea ce priveşte tehnica vibrării şi importanţa executării corecte şi cu conştiinciozitate a acestei operaţii;
(b)dotarea muncitorilor instruiţi în acest sens cu vibratoare corespunzătoare şi în număr suficient.
(c)timpul optim de vibrare şi grosimea stratului de beton se va stabili prin determinări de probă efectuate în operă la prima şarjă de beton ce se compactează.
14.La vibrarea betonului se vor respecta următoarele reguli:
(a)vibratorul se va introduce cât mai vertical, pătrunzând în stratul inferior pe adâncime de cca. 10...15 cm;
(b)scoaterea vibratorului se va face cât mai lent pentru a se evita formarea de goluri în punctele de extragere;
(c)durata de vibrare optimă din punct de vedere tehnico-economic se situează între 5...20 min. în funcţie de lucrabilitatea betonului, dimensiunile elementului şi gradul de armare, precum şi tipul de vibrator utilizat.
15.Semnele după care se recunoaşte ca vibrarea s-a terminat sunt următoarele:
(a)betonul nu se mai tasează;
(b)suprafaţa betonului devine orizontală şi uşor lucioasă;
(c)încetează apariţia bulelor de aer la suprafaţa betonului şi se reduce diametrul lor;
(d)apare lapte de ciment sau apă la îmbinările cofrajelor.
5.5.Betonul preparat in staţie
1.Acolo unde betonul urmează să fie obţinut de la un furnizor de beton, Antreprenorul va obţine acordul Inginerului asupra sursei şi va aduce argumenta in mod justificat că statia de betoane este capabilă să producă beton la standardele cerute.
2.Antreprenorul va informa de asemenea pe Inginer asupra unor furnizori alternativi disponibili dacă acordul asupra sursei specificate mai sus a fost retras de acesta pe durata contractului.
3.Buletinul de livrare necesar pentru fiecare încărcătură de beton gata amestecat va detalia:
(a)clasa sau descrierea betonului;
(b)lucrabilitatea specificată;
(c)conţinutul minim de ciment;
(d)procentul maxim de apă/ciment;
(e)cantitatea de beton în metri cubi;
(f)ora la care a fost produs;
(g)tipul şi mărimea maximă nominală a agregatelor;
(h)tipul sau denumirea şi proporţia oricărui adaus;
(i)conţinutul real de ciment şi procentajul oricăror PFA sau Ggbs incluse;
(j)locaţia betonului în lucrări.
4.Toate buletinele de livrare vor fi păstrate la şantier şi vor fi făcute disponibile pentru inspectare de către Inginer.
5.Cerinţele pentru materiale şi calitatea forţei de muncă specificate aici, inclusiv toate eşantionările, testele şi rezultatele, se vor aplica în mod egal atât betonului amestecat la şantier cât şi betonului adus de la o statie de betoane.
6.Nu se va adăuga apă in compozitia betonului dintr-o betonieră decât la fabrica de dozare a acestuia. Amestecul va fi agitat încontinuu pe durata transportului. Transportul şi momentele plasării vor fi revizuite şi aplicate strict în legătură cu circumstanţele distanţei şi riscului de întârzieri în trafic.
5.6.Adaosuri de beton
1.Programele pentru specificarea betonului sunt anexate la sfârşitului prezentului Capitol. Acestea vor fi completate de către Antreprenor pentru orice element proiectat şi vor fi trimise Inginerului pentru aprobare înainte ca acesta să depună o comandă pentru beton. Cele 4 tipuri de amestec sunt definite după cum urmează:
(a)Amestecul proiectat: Amestec pentru care cumpărătorul este responsabil cu specificarea performanţei cerute, iar producătorul este responsabil cu selectarea proporţiilor amestecului pentru a produce performanţa specificată;
(b)Amestecul prescris: Amestec pentru care cumpărătorul specifică proporţiile materialelor constituente şi este responsabil cu asigurarea ca aceste proporţii să producă beton cu performanţa cerută;
(c)Amestecul standard: amestecul selectat din lista restricţionată oferită în SR EN 206-1:2000 şi executat cu o gamă restrictivă de materiale;
(d)Amestecul proiectat: Amestec produs în conformitate cu specificaţiile oferite în SR EN 206-1:2000 şi care necesită ca producătorul să menţină certificarea conformităţii produsului bazată pe testarea produsului şi supraveghere cuplată cu acordul sistemului calitativ al producătorului conform cu EN ISO 9001.
2.În privinţa amestecurilor de beton proiectate de către Antreprenor, se vor lua măsuri potrivite împotriva riscului de crăpare datorită contracţiei şi curgerii lente şi reactivităţi agregaţilor ce conţin alcali.
3.Cu cel puţin 4 săptămâni înainte ca lucrările în beton să fie propuse, Antreprenorul va trimite Inginerului, şi va obţine acordul său înainte de începerea turnării betonului, următoarele informaţii:
(a)Natura şi sursa fiecărui material constituent;
(b)Sursa aprovizionării cu beton şi orice surse alternative ce pot fi folosite;
(c)Detalii asupra tuturor amestecurilor de beton, precum:
(i)marca betonului;
(ii)proporţiile propuse sau cantitatea fiecărui constituent per metru cub de beton compactat;
(iii)conţinutul de aer inclus, dacă este cazul;
(iv)conţinuturile de clor, alcali reactivi şi sulfaţi;
(v)lucrabilitatea intenţionată.
(d)Detalii asupra metodei generale de construcţie, timpii de lovire a cofrajului, metodele de turnare a betonului şi mărimea şi succesiunea turnărilor de beton;
(e)Metodele propuse de tratare ulterioară a betonului.
4.Inginerul va fi informat de orice modificări ale sursei materialelor constituente sau ale proporţiilor lor.
5.7.Amestecurile de probă
1.Dacă datele existente asupra materialelor şi proprietăţilor amestecurilor de beton nu sunt disponibile, se vor efectua teste preliminare de laborator pentru a stabili ce amestecuri de materiale existente îndeplinesc specificaţiile.
2.Acolo unde sunt necesare amestecuri de probă pe teren, se vor crea trei doze separate de beton, folosind materiale tipice pentru sursa de aprovizionare propusă şi, acolo unde este cazul, în condiţii de lucru pentru producţia la scară largă.
3.Lucrabilitea, conţinutul de aer şi densitatea fiecărei doze de testare vor fi stabilite, şi se vor face trei cuburi din fiecare doza pentru testarea după 28 de zile. Rezistenţa medie la 28 de zile a celor trei amestecuri nu va fi mai mică decât cea medie proiectată.
5.8.Adaosuri de beton ce conţin PFA
1.Raportul apă/ciment din amestecurile de beton ce conţin PFA (cenusi de combustibil pulverizate), nu va depăşi 0,50 pentru ca betonul proiectat să fie impermeabil si va tine cont de lucrabilitatea ceruta a betonului.
2.Cimentul rezistent la sulfaţi nu va fi folosit în amestecurile ce conţin PFA.
5.9.Betonul ciclopian
1.Betonul ciclopian va conţine ciment obişnuit Portland şi agregate in mărimi de 20 mm în proporţie de 1:10 cu masa acestuia.
2.Betonul va fi amestecat până ajunge la o culoare şi o consistenţă uniformă adaugand suficienta apa pentru a acoperi toate agregatele, fără a crea lapte de ciment în exces.
3.Betonul nu va fi vibrat mecanic sau lucrat excesiv când este turnat.
5.10.Beton cu antrenare de aer
1.Acolo unde este necesar betonul cu antrenare de aer, acesta va avea un conţinut de aer mediu de 5%-7%, pe volum de beton proaspăt, la momentul turnării, măsurat prin utilizarea unui aparat de măsurare a antrenării aerului.
5.11.Conţinutul de cloruri
1.Clorura de calciu sau adaosurile ce conţin clorură de calciu nu vor fi folosite în producerea betonului armat.
2.Conţinutul total de ioni de clor estimat, raportat la masa cimentului din betonul armat nu va depăşi următoarele limite:

Beton din ciment Portland, sau combinaţii cu PFA.

0.3%

Beton fabricat cu ciment rezistent la sulfaţi.

0.2%

Beton uscat cu aburi şi beton precomprimat

0.1%

5.12.Dozarea şi amestecarea
1.Cimentul si agregatele vor fi dozate în greutate până la ±2% din masele dozelor ţintă. Apa şi adaosurile vor fi dozate până la ±1% din volumele ţintă ale dozelor.
2.Amestecarea se va face cu o betonieră cu tamburul pe axa orizontală. Cantităţile dozelor vor fi între 30% şi 60% din capacitatea nominală a betonierei.
3.Timpul de amestecare nu va fi mai mic de 2 minute şi va fi suficient pentru a produce un beton de culoare uniformă.
5.13.Lucrabilitatea betonului
1.Lucrabilitatea betonului proaspăt va fi astfel încât betonul poate fi manevrat şi turnat fără segregare şi, după compactare, el poate umple în întregime cofrajul şi poate înconjura toate armăturile şi ţevile.
5.14.Transportarea, turnarea şi compactarea
1.Betonul va fi transportat de la betonieră şi turnat în lucrări cât mai rapid posibil prin metode ce vor împiedica segregarea sau pierderea oricăror ingrediente şi care vor păstra lucrabilitatea cerută. Va fi depozitat cât mai aproape posibil de poziţia sa finală şi întregul echipament pentru transportul betonului va fi păstrat curat.
2.Antreprenorul va oferi Inginerului notificare cu cel puţin 24 de ore înainte, intenţia sa de a turna beton.
3.Betonul va fi compactat minuţios în poziţia sa finală într-un interval de 30 de minute de la descărcarea din betonieră, cu excepţia cazului în care este transportat în agitatori fabricaţi special ce funcţionează continuu.
4.Instalaţia folosită pentru compactare va opera în mod continuu pe durata turnării fiecărei doze de beton până când eliberarea de aer a încetat şi într-o manieră care nu permite segregarea ingredientelor.
5.Ori de câte ori este nevoie de aplicarea externă a vibraţiilor, proiectul cofrajului şi dispunerea vibratoarelor trebuie să fie astfel încât să asigure compactarea eficientă şi să evite deteriorări ale suprafeţei.
6.Turnarea nu va începe până nu au fost aprobate fixarea şi poziţionarea armăturilor şi a elementelor ce urmează a fi înglobate precum şi condiţiile suprafeţelor sau cofrajelor.
7.Betonul va fi transportat prin mijloace care împiedică contaminarea (cu praf, ploaie etc.), şi va fi transportat şi turnat fără întârziere.
8.Înălţimea de turnare a betonului va fi stabilită inainte împreună cu Inginerul.
9.Betonul va fi turnat direct în poziţia sa finală, fără deplasarea armăturii, elementelor încastrate şi cofrajului.
10.Vibraţiile nu vor fi aplicate direct sau indirect betonului după ce a avut loc priza iniţială, şi nici nu vor fi folosite pentru a face betonul să curgă în cofraj.
11.Turnarea între rosturile construcţiei, în fiecare secţiune de lucru va fi continuă. Dacă turnarea betonului este întârziată cu mai mult de 30 de minute datorită unor defectiuni, Antreprenorul va monta puncte de oprire verticale şi va forma un rost al construcţiei sau va înlătura betonul deja turnat şi va reporni turnarea după repararea defecţiunii.
12.Turnarea nu va avea loc în timpul furtunilor, ploilor torenţiale sau ninsorii. Dacă este probabilă apariţia unei astfel condiţii, Antreprenorul va asigura protecţie materialelor, instalaţiei şi cofrajelor, pentru ca lucrările să poată continua. Dacă vântul puternic persistă, se va asigura protecţie împotriva ploii şi prafului.
13.Antreprenorul va stabili împreună cu Inginerul cu cel puţin 7 zile înainte, succesiunea de turnare betonului. Antreprenorul va turna betonul treptat şi va evita deformarea cofrajului.
5.15.Turnarea betonului la temperaturi mici
1.În condiţiile în care temperatura aerului este mai mică sau egală cu +5o C sau există probabilitatea ca în interval de 24 ore să scadă sub această limită, se recomandă ca temperatura betonului să fie în jurul valorii maxime prescrise, luându-se măsurile necesare pentru curăţirea suprafeţei de betonare de zăpadă şi gheaţă.
2.Este interzisă folosirea clorurii de calciu ca agent de dezgheţare.
3.Dacă temperatura suprafeţei care urmează să fie acoperită cu beton este mai mică de +5o C, betonarea nu va începe.
4.Betonarea la temperaturi medii de sub 8o C poate fi efectuată numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
(a)Agregatele şi apa folosite în amestec vor fi ferite de zăpadă, gheaţă şi îngheţ. Dacă este necesar, se vor folosi jeturi de abur pentru a dezgheţa grămezile de agregate;
(b)Înainte de turnarea betonului, cofrajul, armătura şi orice suprafaţă cu care intră în contact betonul proaspăt, vor fi ferite de zăpadă, gheaţă şi îngheţ;
(c)Temperatura iniţială a betonului la momentul turnării va fi de cel puţin 10o C. Dacă este necesar, se vor folosi apă şi agregate încălzite pentru a atinge această valoare;
(d)Cea mai scăzută temperatură la suprafaţa betonului va fi menţinută la minim 5o C pentru o perioadă de preîntărire de cel puţin 3 zile sau până când betonul atinge o rezistenţă de 5N/mm2. Se vor pune la dispoziţie pături izolatoare sau acoperitoare încălzite pentru a obţine conformitatea cu această cerinţă;
(e)Temperatura la suprafaţa betonului va fi măsurată folosind un aparat potrivit cu o precizie de 1o C. Temperatura betonului pentru fiecare turnare va fi măsurată la intervale de timp regulate ce nu depăşesc 24 de ore.
5.Împrejmuirile încălzite vor fi ventilate în mod adecvat, iar jeturile de aer cald nu vor lovi direct betonul.
6.Antreprenorul va lua măsuri de precauţie pentru a minimaliza tensiunile termice datorită temperaturilor scăzute ale aerului în vremea rece. La finalul perioadei de pre-întărire, betonul va fi lăsat să se răcească treptat. Scăderea maximă a temperaturii suprafeţei în orice perioadă de 24 de ore nu va depăşi 11o C până când temperatura la suprafaţă este în intervalul a 14o C din temperatura ambientală, moment în care se poate înlătura protecţia.
5.16.Turnarea betonului pe timp calduros
1.La turnarea betonului pe timp călduros, Antreprenorul va lua măsurile necesare respectării temperaturii maxime admise şi protejării corespunzătoare a betonului împotriva efectuării evaporării rapide a apei din beton.
2.Se recomandă betonarea în timpul nopţii.
3.Tratarea betonului după turnare:
(a)În condiţii normale de temperatură
4.Pentru a se asigura condiţii favorabile de întărire, betonul va fi menţinut permanent umed timp de minimum 7 zile, fie printr-o stropire permanentă, fie prin acoperirea betonului cu prelate, rogojini, pânză de sac etc. menţinute permanent umede. În perioada de timp călduros tratarea betonului se va face pe o perioadă de minim 14 zile de la turnare.
(a)În condiţii de timp friguros
5.Măsurile de protecţie pe timp friguros se vor lua când temperatura mediului ambiant (măsurată la ora 8 dimineaţa) este mai mică de +5°C.
6.Protecţia betonului va asigura pe lângă condiţii normale de întărire şi:
(a)o rezistenţă de minim 50 daN/cmp suficientă pentru a evita deteriorarea prin acţiunea îngheţului şi dezgheţului;
(b)evitarea de fisuri cauzate de contractare prin răcirea bruscă a stratului superficial de beton.
7.Protecţia betonului pe feţele libere se va face cu rogojini sau alt material termoizolant aplicat peste o folie de polietilenă. Înlăturarea protecţiei şi decofrarea se va face progresiv în funcţie de regimul de temperatură măsurat, înlăturarea completă făcându-se numai atunci când diferenţa de temperatură dintre suprafaţa betonului şi aer este mai mică de 11°C.
8.Se atrage atenţia Antreprenorului cu privire la prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Metodele Antreprenorului se vor conforma la recomandările conţinute în acel document, cu modificările şi completările următoare. Antreprenorul va avea grija să prevină fisurarea sau crăparea betonului în condiţii de temperaturi ridicate. Antreprenorul va face aranjamentele ca betonul să fie turnat dimineaţa devreme sau seara târziu, după cum dispune Inginerul.
9.Antreprenorul va acorda o atenţie specială cerinţelor specificate în cele ce urmează cu privire la întărire.
10.Cofrajul va fi ferit de expunerea directă în soare atât înainte de turnarea betonului, cât şi în timpul dispunerii lui.
11.Antreprenorul va lua măsurile corespunzătoare pentru a se asigura ca armătura, atat cea interioară şi cea care iese în afara secţiunii ce va fi betonată, este menţinută la cea mai scăzută temperatură practicabilă.
12.Dacă este necesar, Antreprenorul va răci agregatele şi apa de amestec prin metodele aprobate de Inginer.
13.Acolo unde este cazul, Antreprenorul va proiecta, instala şi opera un sistem de răcire prin care apa de răcire este pompată printr-un sistem de conducte pentru a se scădea temperatura hidratării în timpul betonării.
14.Propunerile pentru un asemenea sistem de răcire vor fi înaintate spre aprobare Inginerului, cu mult înainte de executarea operaţiunilor de betonare.
5.17.Turnarea betonului pe vreme nefavorabilă
1.Betonarea nu va fi permisă în timpul ploilor torenţiale, când temperatura aerului scade sub 2°C, sau când temperatura betonului depăşeşte 32°C.
2.Atunci când temperatura aerului depăşeşte 25°C, betonarea va fi permisă numai după ce sunt luate măsuri de precauţie speciale, aprobate de Inginer, cu scopul de a se preveni întărirea timpurie a betonului, ca de exemplu scăderea temperaturii apei ce va fi utilizată în amestec sau printr-un sistem de răcire, menţinerea permanentă a agregatelor şi cofrajelor pulverizate cu apă şi construcţia unor parasolare pentru zona de lucru.
5.18.Temperatura betonului
1.Temperatura materialelor în orice doză de beton la punctul şi momentul livrării către lucrare, nu va depăşi cu 6o  C temperatura dominantă la umbră.
2.Acolo unde exista probabilitatea ca temperatura betonului proaspăt turnat să depăşească 32o C, betonarea nu va fi permisă decât dacă sunt luate măsuri pentru a ţine temperatura sub acel nivel. Aceste măsuri pot include, dar nu sunt limitate la, următoarele:
(a)răcirea apei amestecate;
(b)acoperirea materialelor;
(c)stropirea agregatelor cu apă;
5.19.Tratarea betonului dupa turnare
1.În timpul perioadei de tratare, se vor lua măsuri pentru prevenirea pierderii de umiditate şi pentru a minimaliza tensiunile termice cauzate de diferenţa de temperatură dintre suprafaţa betonului şi miezul masei betonului precum si pentru a susţine hidratarea susţinută a betonului. Se atrage atenţia asupra necesităţii unei tratări riguroase şi continue, mai ales în cazul betonului ce conţine PFA si ZGCT.
2.Antreprenorul va pregăti şi trimite propuneri detaliate de metode pentru întărirea betonului şi păstrarea unui regim de întreţinere. Betonul va fi tratat cu apă sau cu o membrană pe bază de apă pentru o perioadă minimă de 7 zile. Propunerile de metode vor fi supuse aprobării de către Inginer, iar cele aprobate vor fi aplicate riguros.
3.Pentru membranele de întreţinere pe bază de apă: pulverizările vor fi aplicate în termen de o oră de la decofrare şi vor fi de tipul aprobat de Inginer. Aplicarea va fi în ritmul recomandat de producător. Pe vreme caldă, însorită, se vor folosi membrane ce reflectă lumina, dacă Inginerul le consideră necesare. Membranele de tratare pe baza de stropire cu apă nu vor fi folosite pe suprafeţe pentru care betonul urmează a fi etanşat sau peliculizat.
4.Antreprenorul va lua măsuri de precauţie împotriva crăpăturilor datorate contracţiei din suprafeţele nou turnate ale betonului. Aceste măsuri de precauţie pot include, dar nu sunt limitate la, următoarele:
(a)acoperirea suprafeţelor nou-turnate;
(b)aplicarea imediată a stratului de polietilenă pentru a reduce evaporarea;
(c)ridicarea de scuturi împotriva vântului.
5.20.Controlul calităţii lucrărilor
1.În fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton simplu şi beton armat, majoritatea acestor lucrări devin ascunse, astfel încât verificarea calităţii lor trebuie să fie consemnată în "procese - verbale" de recepţie calitativă. Procesele verbale de lucrări ascunse vor fi încheiate între Inginer şi Antreprenor şi vor fi aduse la cunoştinţa proiectantului. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza anterioară.
2.Verificarea calităţii lucrărilor se va face pe parcursul următoarelor operaţii:
(a)executarea cofrajelor;
(b)calitatea şi montarea armăturilor;
(c)introducerea corespunzătoare şi fixarea ancorelor;
(d)calitatea betonului livrat de staţia de betoane;
(e)condiţiile de turnare şi compactare a betonului;
(f)decofrarea elementelor;
(g)Betonul turnat într-un element se consideră de calitate corespunzătoare din punct de vedere al rezistenţei, dacă sunt îndeplinite criteriile din Anexa H ale Codului NE 012/2-2010.
(h)Betonul se consideră corespunzător din punct de vedere al comportării la permeabilitate dacă sunt îndeplinite criteriile din Anexa X ale Codului NE 012/2-2010.
(i)Laboratorul Antreprenorului va prezenta o evidenţă clară şi la zi a rezultatelor încercărilor pentru fiecare tip de beton în parte, astfel încât să se poată identifica uşor betonul dintr-un element corespunzător unei probe prelevate şi încercate.
5.21.Decofrarea
1.Dacă prin proiect nu se specifică altfel, termenele minime de decofrare vor fi cele prevăzute în Cod NE 012/2-2010.
2.În cazul operaţiei de decofrare se vor respecta următoarele:
(a)desfăşurarea operaţiei va fi supravegheată direct de către conducătorul lucrării; în cazul în care se constată defecte de turnare (goluri, zone segregate etc.) care pot afecta capacitatea portantă a elementului, decofrarea elementelor de susţinere se va sista până la aplicarea măsurilor de remediere;
(b)susţinerile cofrajelor se desfac începând din zona centrală a deschiderii elementelor şi continuând simetric către reazeme;
(c)stabilirea pieselor de fixare (pene) se va face treptat, fără şocuri;
(d)decofrarea se va face astfel încât să se evite preluarea bruscă de către elementele ce se decofrează, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor şi susţinerilor.
5.22.Blocurile de testare
1.Înainte de a se începe turnarea betonului în straturi mari, Antreprenorul va construi trei blocuri de testare cubice cu o mărime a laturii de 2.0 m. Temperatura betonului la momentul fabricării blocurilor nu va depăşi 15oC, cu excepţia condiţiilor de temperatura ridicată, caz în care se aplica cerinţele specificate de clauza "Betonarea la temperaturi ridicate". Materialele utilizate la fabricarea betonului pentru blocurile de testare, împreună cu armătura, cofrajul şi materialele utilizate pentru protejarea suprafeţelor superioare vor fi de acelaşi tip şi din aceeaşi sursa ca cele ce se intenţionează a fi utilizate la turnarea în straturi mari.
2.Două dintre blocuri vor fi armate pe două laturi opuse şi pe faţada superioara cu bare de armătura cu diametrul de 32 mm plasate la o distanţa de 250 mm în fiecare direcţie. Învelişul către barele exterioare va fi de 60 mm.
3.Antreprenorul va confirma caracteristicile termice ale cimentului şi agregatelor care vor fi utilizate, pe baza cărora va calcula creşterea de temperatura maximă probabila a betonului.
4.Datele folosite vor fi indicate clar în calculele pe care Antreprenorul le va furniza Inginerului înainte de fabricarea blocurilor.
5.Termometrele vor fi amplasate în beton, în apropierea suprafeţei, în centrul fiecărei faţade, iar unul va fi plasat în centrul blocului.
6.Temperaturile vor fi înregistrate la intervale de 6 ore, pe o perioadă de cel puţin 7 zile pentru fiecare dintre blocuri.
7.Şase cuburi de testare de 150 mm vor fi prelevate în timpul turnării betonului pentru fiecare bloc, două pentru testarea la 7 zile şi patru pentru testarea la 28 de zile.
8.Blocurile de testare vor fi considerate satisfăcătoare dacă, pentru fiecare dintre blocuri, sunt îndeplinite următoarele condiţii:
Rezistenţa medie a celor patru cuburi de testare la 28 de zile depăşeşte rezistenţa caracteristică specificată cu cel puţin 7.5 N/mm2;
Creşterea de temperatura pe durata hidratării nu depăşeşte 45°C şi diferenţa de temperatura între orice latura şi centrul blocului nu depăşeşte în niciun moment 20°C;
5.23.Compactarea betonului
1.Antreprenorul va privi compactarea betonului ca pe o operaţiune de importantă fundamentală, al cărui obiectiv va fi să se realizeze un beton simplu cu o rezistenţă şi densitate maximă.
2.Betonul va fi compactat cu mare atenţie în timpul operaţiunii de dispunere şi va fi prelucrat în jurul armaturii, a elementelor încastrate şi în colturile cofrajului şi ale formelor.
3.Vibratoarele mecanice vor fi de tipul imersat cu o frecventa nu mai mică de 6000 de vibraţii pe minut şi al căror proiect va fi aprobat de Inginer.
4.Va fi utilizat un număr suficient de vibratoare pentru a manipula rata maximă de producţie a betonului, cu o tolerantă de 50% pentru unităţile de rezervă, pe toată perioada betonării. Toţi operatorii ce manipulează vibratoare vor fi instruiţi pentru operarea acestora.
5.Vibratoarele vor fi introduse în betonul necompactat, vertical şi la intervale regulate. Acolo unde betonul necompactat este intr-un strat de deasupra unui beton proaspăt compactat, se va permite ca vibratorul să pătrundă vertical la aproximativ 100 mm în stratul anterior. Vibratoarele vor fi retrase uşor din masa de beton pentru a se evita lăsarea de goluri. Vibratoarele de tip intern nu vor fi amplasate în beton la întâmplare sau de o manieră periculoasă, iar betonul nu va fi mutat dintr-o parte a lucrării în alta cu ajutorul vibratoarelor. Vibraţiile nu se vor aplica direct sau prin armătura secţiunilor sau straturilor de beton ce s-a întărit intr-un grad la care betonul încetează să mai fie plastic prin vibrare. Nu vor fi utilizate pentru a determina formarea de debite de beton în cofraj pe distanţe atât de mari încât să cauzeze separarea, iar vibratoarele nu vor fi utilizate pentru transportul betonului în cofraj.
6.Vibraţiile betonului se vor conforma în general la cerinţele stipulate în prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
7.Se va avea grijă ca armătura şi legăturile ataşate cofrajului să nu fie deranjate şi să nu se cauzeze deteriorări ale betonului deja dispus sau ale feţei interne a cofrajului prin utilizarea de vibratoare de tip imersat. În zonele cu armătura congestionata poate fi necesară utilizarea de tije cu diametru mai mic iar Antreprenorul va furniza mărimile potrivite de tije pentru fiecare componentă de lucrări.
8.Nu va fi permisă vibrarea betonului prin ciocănirea cofrajului cu unelte manuale.
9.Durata vibraţiei va fi limitata la cea necesară pentru a se produce o legare satisfăcătoare, fără a se determina separarea.
10.Vibraţiile nu vor continua după apariţia la suprafaţă a apei sau a pastei de ciment. Betonul nu va fi deranjat după compactare şi dispunerea în poziţia finală.
11.Betonul care s-a aşezat parţial înainte de dispunerea finală nu va fi utilizat şi va fi înlăturat de pe şantier.
5.24.Rosturile de lucru
1.Rosturile de lucru vor fi formate pe planuri orizontale sau verticale. Poziţionarea exactă a rosturilor de lucru, în cazul în care nu este indicată în Planuri, va fi convenită cu Inginerul înainte de începerea betonării. Rosturile de lucru se vor realiza în general pe planurile cu forfecare minima şi vor fi în plus amplasate astfel încât cantitatea de beton dispusă printr-o singură operaţiune să fie limitată ca mărime şi formă pentru a se minimiza contractarea şi consecinţele temperaturii.
2.Cofrajul pentru rosturile de lucru se vor realiza astfel încât să asigure o îmbinare etanşa. Marginile exterioare ale îmbinărilor de construcţie vor fi formate prin margini bătătorite învelite, securizate în cofraj astfel încât să se asigure un finisaj perfect drept. Capetele vor fi fixate bine şi etanşe la pasta de ciment şi ajustate la armătura şi alte elemente fixate. Propunerea Antreprenoruluii cu privire la poziţionarea, numărul şi proiectarea rosturilor de lucru va face obiectul aprobării Inginerului înainte de începerea lucrărilor.
5.25.Turnarea betonului pe lucrări executate anterior
1.Acolo unde betonul va fi depus lângă sau peste lucrări executate anterior, suprafaţa betonului vechi va fi curătată cu atenţie cu o perie de sârmă şi curătată cu apă şi aer sub presiune pentru a se expune suprafaţa agregatului şi a se îndepărta laptele şi pasta de ciment, pentru ca aplicarea să se facă pe o suprafaţă curată.
2.În anumite cazuri, în funcţie de categoria de beton utilizata, în timpul scurs între operaţiunile succesive de betonare şi condiţiile metereologice din momentul reînceperii betonării, Inginerul poate solicita ca betonul vechi să fie tratat distinct, incluzând tehnicile de spălare şi uscare, peria de sârmă, etc.
5.26.Protecţia şi întărirea betonului
1.Betonul va fi protejat de daunele produse de condiţiile climaterice (raze solare ce bat direct, ploaie, zăpadă sau îngheţ), de curgerea apei sau deteriorare mecanică pe perioada de întărire.
2.Toate metodele ce vor fi utilizate pentru întărirea şi protejarea betonului proaspăt turnat vor face obiectului aprobării prealabile a Inginerului.
3.Temperaturile minime şi maxime ale ambientului şi umiditatea vor fi măsurate şi înregistrate zilnic de către Antreprenor.
4.Înregistrările vor fi puse la dispoziţia Inginerului pentru inspecţie. Toate suprafeţele expuse, ca procedura de finisare, vor fi acoperite cu o tabla umedă, urmată de un strat de polietilenă reflectorizant. Acestea vor fi legate în jurul marginilor şi sprijinite în scopul de a nu deteriora suprafaţa finisată a betonului.
5.Cât de curând posibil, straturile de tabla şi de polietilenă vor fi coborâte în contact apropiat cu betonul şi vor fi asigurate sau legate pentru a se preveni pătrunderea vântului dedesubtul lor. Învelişul va fi menţinut în stare umedă în permanentă şi va fi inspectat la intervale de cel mult 6 ore.
6.Betonul va fi menţinut umed pe suprafeţele expuse pe o perioadă de cel puţin 10 zile sau după cum se aprobă de către Inginer.
7.Inginerul poate aproba şi metode alternative de protecţie şi întărire a betonului. În orice caz, membranele lichide de întărire nu vor fi utilizate pe suprafeţele expuse sau acolo unde va fi îndepărtata suprafaţa veche şi agregatele vor fi expuse pentru a se asigura o legătura satisfăcătoare pentru dispunerea altor repere de beton sau mortar.
8.Membranele lichide de întărire nu vor fi utilizate acolo unde se aplica mortar, mortar cu răşină sau substanţa de sigilare a îmbinării. Vor fi disponibile suficiente metode care să permită protecţia deplina a stratului de beton turnat la locaţia lucrării, înainte de începerea betonării. În condiţii de vreme toridă, Antreprenorului i se poate solicita să răcească cofrajul ce conţine beton prin pulverizarea de apă şi acest lucru se va aplica acolo unde se dispune, indiferent de orice alte măsuri luate de Antreprenor pentru întărirea betonului.
9.Toate materialele, echipamentul de pulverizare şi o cantitate semnificativă de apă vor fi pregătite pe şantier înainte de începerea betonării.
5.27.Lucrări defectuoase
1.Orice parte a unei lucrări care se prezintă în fagure sau în orice alta forma defectuoasa, va fi, la ordinul scris al Inginerului, secţionată imediat şi reconstruită fără costuri suplimentare.
2.Nu se va permite zugrăvirea lucrărilor defectuoase. Toleranţele dimensionale se vor încadra în limitele stipulate în prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Orice scurgeri sau fisuri vor fi etanşate prin injectare cu răşină sintetică sau prin orice alte metode aprobate de Inginer.
5.28.Betonul de egalizare
1.Un strat de beton simplu, de minim 10 cm (strat de baza), va fi dispus sub fundaţii acolo unde se indica pe Planuri sau se dispune de către Inginer. Stratului de baza i se va permite întărirea înainte ca betonul de rezistenta pentru fundaţie să fie turnat.
5.29.Încărcarea structurilor de beton
1.Nici o sarcină externă de niciun tip nu va fi aplicată pe vreo parte a unei structuri de beton până când betonul nu s-a intarit cel puţin 7 zile şi numai cu aprobarea Inginerului şi după confirmarea că rezistenţa cubului după 7 zile, convenită de Inginer, a fost atinsă. Sarcina maximă proiectată nu va fi aplicată până când nu se confirmă că a fost atinsă rezistenţa specifică după 28 zile.
2.Antreprenorul nu va face umplutura în jurul unei structuri ce încorporează un parter sau platelaj înainte de obţinerea confirmării că placa şi peretele au atins rezistenţa specifică la 28 de zile.
5.30.Rosturi de contracţie şi dilatare din structuri
5.30.1. Proiectarea
1.Antreprenorul va fi responsabil cu proiectarea şi localizarea rosturilor mobile care vor fi de contractie sau de dilatare, după caz.
2.Toate rosturile vor fi prevăzute cu tole de etanşare şi izolate. Rosturile de dilatare vor fi prevăzute cu material de etanşare a îmbinărilor, iar discontinuitatea îmbinărilor de contracţie va fi realizată prin vopsirea unei feţe a betonului cu două straturi de vopsea bituminoasă.
3.La rosturile de contracţie, substanţa de etanşare va fi dispusă intr-o nişă de stamuit formată în beton.
5.30.2. Tolele de etanşare
1.Tolele de etanşare vor fi din policlorura de vinil (PVC) conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Tolele de etanşare de tip integrat vor avea o lăţime minima 230 mm. Tolele de etanşare fără dispozitive de legare la armătură vor avea o grosime minimă a inimii de 10 mm. Tolele de etanşare cu astfel de dispozitive vor avea o grosime minimă a inimii de 4 mm. Tolele de etanşare de suprafaţa vor avea o lăţime minimă de 230 mm şi un minim al celor două şipci de acoperire a îmbinărilor aprobat de Inginer.
2.Îmbinarea pe şantier a tolelor de etanşare se poate face numai prin sudare. Antreprenorul va înainta detaliile de procedura pentru sudarea tolelor de etanşare orizontale şi verticale.
5.30.3. Materialul de umplutură al rostului
1.Materialul de umplutura al rostului va fi de tip celular comprimabil prefabricat şi elastic şi nu va deveni casant pe vreme rece. Va fi realizat din plută granulată legată cu bitum. Atunci când este necesar un material de umplere puţin comprimabil, acesta va fi polietilenă de joasă densitate cu celule închise.
5.30.4. Stratul de etanşare al rostului
1.Stratul de etanşare va fi nedegradabil în apă brută septică şi apă de mare şi va fi adecvat pentru izolare în medii fierbinţi. Stratul de etanşeizare va fi elastoplastic şi va avea un factor de adaptare la mişcare de cel puţin ± 12.5 procente.
2.Pentru rosturi de dilatere din structurile care reţin apă, proprietăţile fizice ale materialului de etansare nu vor fi inferioare celor bazate pe polisulfiţi, conformându-se la prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare şi cu o durată de viată de 15 ani.
3.Pentru rosturile orizontale din structurile ce nu reţin apă sau pavaje, cu excepţia cazului în care se indica contrar în Planuri, materialul de etanşare va fi de tipul A1 cu compus de bitum cauciucat, conform prevederilor standardelor şi normelor naţionale aplicabile şi va avea o durata de viaţă minimă de 10 ani.
4.În alte situaţii, materialul de etanşare va fi cauciuc sintetic pe baza de polisulfiţi prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare sau pe baza de poliuretan sau silicon, conform aprobării Inginerului şi va avea o durată de viaţă minimă de 15 ani.
5.Acolo unde materialul de etanşare a îmbinării va intra în contact cu învelişul protector, Antreprenorul va confirma Inginerului ca materialul de etanşare şi învelişul protector sunt compatibile.
6.Materialul de etanşare va fi depozitat conform instrucţiunilor producătorilor şi nu va fi folosit după expirarea duratei sale de viaţă.
7.Pentru a se asigura ca nu apare adeziunea pe spatele cavitatii îmbinării, va fi fixat un separator în locul specificat de către producătorul materialului de etanşare.
5.31.Tratament de remediere a suprafeţelor de beton
1.Orice tratament de remediere a suprafeţelor de beton va fi convenit cu Inginerul ca urmare a inspectării, imediat după îndepărtarea cofrajului şi va fi efectuat fără întârziere.
2.Betonul a cărui suprafaţă se constată că a fost tratată înainte de efectuarea inspecţiei de către Inginer va fi respins.
3.Orice defect minor al suprafeţei va fi reparat intr-o maniera satisfăcătoare pentru Inginer, imediat după finalizarea întăririi.
4.Măsurile de remediere pot include, dar nu se vor limita la, următoarele:
(a)Găurile lăsate pentru sprijinirea cofrajului vor fi curăţate cu atenţie pentru a se înlătura materialele scăpate, iar marginile vor fi degroşate, dacă este cazul, pentru a se asigura o aderenta satisfăcătoare. Apoi vor fi umplute cu mortar uscat.
(b)Muchiile, bulele mici, decolorarea suprafeţei şi alte defecte minore vor fi netezite cu pânză şi ciment imediat ce cofrajul este scos.
(c)Iregularităţile abrupte şi graduale pot fi netezite cu carbură de siliciu şi apă după ce betonul s-a întărit complet.
(d)Defectele mici şi fagurele minor vor fi concasate perpendicular pe suprafaţa betonului până la o adâncime de cel puţin 25 mm şi umplute cu mortar uscat, după cum se stipulează în clauza "Mortarul uscat".
5.Toate celelalte defecte vor fi tratate ca fiind prea extinse pentru a permite o reparare satisfăcătoare, iar betonul ce prezintă defecte va fi spart şi înlocuit.
5.32.Mortarul uscat
1.Mortarul uscat pentru umplerea găurilor şi repararea defectelor suprafeţei va fi realizat din o parte ciment şi trei părţi agregat fin ce trece prin sita de 1 mm şi un agent de expandare aprobat de Inginer.
2.Pot fi adăugaţi aditivi pentru creşterea prelucrabilităţii, cu aprobarea Inginerului. Culoarea mortarului se va potrivi cu cea a betonului înconjurător.
3.Mortarul va fi amestecat doar cu cantitatea de apă suficientă pentru a face ca materialele să se lipească în momentul modelării în mână.
4.Materialul uscat va fi dispus şi compactat în straturi cu o grosime ce nu depăşeşte 15 mm. Conexiunea se va realiza cu ajutorul unui băţ de lemn dur şi a unui ciocan şi se va întinde pe toată suprafaţa stratului, o atenţie specială acordându-se compactării mortarului din jurul marginilor găurii. După conexiune, suprafaţa fiecărui strat va fi zgâriată înainte să se depună alte materiale libere. Găurile nu vor fi supraîncărcate şi suprafaţa va fi finisată prin plasarea unui bloc de lemn dur pe umplutura uscată şi lovirea blocului de câteva ori. Nu se vor utiliza unelte de finisaj din oţel şi nu se va adăuga apă pentru facilitarea finisajului.
5.33.Fundaţiile, facilităţile de construcţii şi montarea echipamentelor
1.Antreprenorul se va asigura că fundaţiile pentru soclurile echipamentelor, şuruburile de ancorare şi montajul echipamentelor sunt amplasate conform planurilor aprobate ale echipamentelor.
2.La primirea planurilor aprobate pentru echipamente, Antreprenorul va realiza lucrările de excavare şi de construcţie ale fundaţiilor şi bazelor necesare pentru diversele componente de echipamente, incluzând execuţia găurilor şi filetelor pentru conducte, structurilor de oţel, cablurilor, conductoarelor, a şuruburilor striate şi, acolo unde este cazul, încastrarea şuruburilor de fundaţie şi a diverselor componente de echipament, toate acestea în conformitate cu planurile.
3.Vor fi lăsate spaţii libere între beton şi placa de fundaţie pentru injectare şi încastrare. Antreprenorul va furniza toate şabloanele necesare pentru fixarea poziţiei găurilor şuruburilor, etc.
4.Echipamentul va fi montat pe un aşternut de oţel plat de o grosime care să preia variaţiile de nivel ale fundaţiilor de beton.
5.Aşternutul va fi stratificat prin aşchierea şi şlefuirea suprafeţei de beton. În fiecare locaţie va fi utilizat un singur aşternut de o grosime selecţionată, care va fi adiacent fiecărui şurub de ancorare.
6.Penele de fixare nu vor depăşi un număr de două pentru fiecare locaţie şi grosimea fiecărei pene nu va depăşi 3 mm.
7.Echipamentul va fi aliniat, nivelat şi fixat cu ajutorul piuliţelor şuruburilor de ancorare printr-o cheie de piuliţe de o lungime obişnuita, şi nu va fi aplicat mortarul până când echipamentul nu va fi pus în funcţiune şi verificat de către Inginer, în ceea ce priveşte stabilitatea şi vibraţiile.
8.Antreprenorul va curata betonul şi va aplica mortarul după ce pompele, motoarele, traversele, etc. au fost strânse şi fixate.
5.34.Localizarea şi aliniamentul
1.Atunci când componentele separate ale echipamentului interconectat, cum ar fi: motoare, cupluri, cutii de viteze şi altele similare, depind de un aliniament corect pentru o operare satisfăcătoare, fiecare dintre aceste componente trebuie localizată pozitiv în poziţia de operare corecta cu ajutorul diblurilor, pivoţilor de localizare, şuruburilor de păsuire sau a altor mijloace aprobate, astfel încât re-alinierea corectă să poată fi uşor realizată atunci când se reasamblează componentele ce au fost scoase pentru revizuirea generală.
5.35.Înregistrări ale betonării
1.Antreprenorul va păstra înregistrări actualizate ale datelor şi orelor la care s-a efectuat betonarea, precum şi ale vremii şi temperaturilor din acele momente. Înregistrările vor fi disponibile Inginerului pentru inspectare.
5.36.Clasificarea structurilor de beton
1.Această clasificare se va aplica în mod egal componentelor de structuri, în cazul în care există mai multe tipuri în cadrul global al unei anumite structuri. Structurile vor fi împărţite în două clase, după cum urmează:
(a)Clasa 1 acele structuri care nu sunt destinate stocării, reţinerii sau transmisiei de lichide (exemplu: clădiri tip hală - staţie de clorare, pavilion,etc.; cămine din beton pentru vane, cămin debitmetru, etc);
(b)Clasa 2 acele structuri tip bazin din beton armat, care sunt destinate stocării lichidelor, şi care pot face/sau nu obiectul presiunii hidrostatice a apelor freatice din amplasament.
5.37.Coduri şi Standarde
1.Betonul armat şi precomprimat va fi proiectat în conformitate cu prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile (vezi anexa 1)
2.Betonul simplu (nearmat) şi masiv va fi proiectat în conformitate prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile (vezi anexa 1)
3.Eforturile suplimentare în structuri induse de seism (cutremur) se vor calcula conform P 100_1-2006 - Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri.
4.În mod absolut obligatoriu, structurile din clasa 2 vor fi proiectate şi în conformitate cu:

Normativ P 73-94

Instrucţiuni tehnice pentru proiectare şi execuţia recipientelor pentru lichide, din beton armat sau comprimat

CR2-1-1.1-2005

Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat

SR EN 1998-4

Proiectarea structurilor pentru rezistenţă la cutremure_Partea a 4 a.silozuri,rezervoare si conducte

5.38.Metodele de Proiectare
1.Structurile din clasele 1 şi 2 vor fi proiectate conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile.
2.Întocmirea proiectelor se va face conform cu legislaţia naţională, respectând prevederile Legii nr. 10/24.03.1995 publicată în Monitorul Oficial nr. 12/1995 cu privire la Calitatea în Construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
3.În cazul în care sunt adăugate cantităţi de beton peste necesităţile obişnuite specificate în proiectul de rezistenţă, cu scopul de a câştiga greutate proprie pentru a contracara efectele forţei ascensionale, acest beton suplimentar va fi distribuit uniform pe suprafaţa radierului (plăcii de fund a bazinului) sau pe componentele de substructură, în măsura în care acest lucru este posibil.
5.39.Încărcări luate în calculul structurilor
1.Structurile vor fi proiectate să suporte încărcările datorate proceselor tehnologice, incluzând efectele dinamice acolo unde acestea apar.
2.Celelalte încărcări vor fi concordante celor stipulate în prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile.
3.Încărcarea din vânt asupra structurilor va fi calculata în conformitate cu prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile.
4.În realizarea proiectelor trebuie să se tina seama de temperatura aerului şi de fluctuaţiile în temperatura aerului.
5.Încărcarea generata de cutremure se va conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile.
5.40.Presiunea exercitată de apa freatică
1.Structurile vor fi proiectate să reziste presiunii apelor freatice. Forţele de ridicare ce acţionează asupra structurilor, bazinelor şi conductelor vor fi calculate prezumându-se că acestea sunt goale.
2.Structurile de tipul 2, pentru care se vor efectua probe de etanşeitate vor fi proiectate fără presiunea apelor freatice în timpul testării.
3.Proiectul pereţilor structurilor şi bazinelor va permite deversarea apei peste partea superioară a pereţilor, în caz de umplere accidentală (ex. peste nivelul înălţimii de garda).
5.41.Proiectul de rezistenţă
1.Lucrările vor fi proiectate sub toate aspectele în conformitate cu practica inginerească de ultima oră.
2.Fundaţiile, elementele de rezistenţă vor fi proiectate în conformitate cu standardele naţionale şi, după caz, internaţionale, după cum se stipulează în prezenta documentaţie.
3.Impactul încărcării generate de cutremure se va conforma prevederilor standardelor şi normelor naţionale aplicabile.
5.42.Organizarea producerii betonului pe şantier
1.La demararea Contractului, Antreprenorul va înainta spre aprobare Inginerului o Metodă de Execuţie ce va detalia, în raport cu cerinţele Specificaţiei, propunerile sale pentru organizarea activităţilor de betonare pe şantier.
2.Metoda de Execuţie va include următoarele aspecte:
(a)Staţia propusă.
(b)Locaţia şi planul facilitaţii de producere a betonului.
(c)Metoda de organizare propusă pentru staţia de producere a betonului.
(d)Procedurile de control al calităţii pentru beton şi materialele din beton.
(e)Transportul şi turnarea betonului.
(f)Detaliile cu privire la modalitatea de lucru, incluzând timpul de lovire şi procedura pentru sprijinirea temporară a grinzilor şi planşeelor.
(g)Protecţia şi maturarea.
5.43.Materiale şi testare - Tipul de Ciment
1.Tipul cimentului folosit la fiecare dintre numeroasele lucrări va fi specificat în prezenta sau după cum se dispune de către Inginer.
2.Cimentul rezistent la acţiunea sulfaţilor va fi utilizat numai pentru betonul ce va intra în contact cu apa brută sau drenată sau expus în aer sau atmosfera umedă, cu excepţia cazului în care se dispune altfel de către Inginer.
3.Pentru toate celelalte lucrări de beton va fi utilizat cimentul Portland, cu excepţia cazului când se dispune contrar de către Inginer.
4.Cimentul rezistent la acţiunea sulfaţilor se va conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
5.Cimentul Portland se va conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
6.Cimentul va fi livrat fie în saci sigilaţi marcaţi cu numele producătorului, fie expediat vrac intr-o manieră agreată de către Inginer.
5.44.Testarea cimentului
1.Înainte ca cimentul să fie comandat şi livrat pe şantier, Antreprenorul va înainta Inginerului spre aprobare o listă detaliată a surselor, ţara sau ţările de provenienţă şi denumirea firmei producătorilor pentru tipul de ciment pe care propune să-l utilizeze. Antreprenorul va înainta Inginerului, gratuit, certificate de testare pentru fiecare transport de ciment.
2.Fiecare certificat va indica faptul că a fost testată o probă de ciment din transportul respectiv de către producător sau un laborator agreat şi că aceasta se conformează în toate cerinţele Specificaţiei.
3.La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza probe de ciment prelevate la livrarea acestuia sau în timpul depozitarii pe şantier, pentru a fi testate, gratuit, la un laborator nominalizat.
4.Cimentul de la nici un transport nu va fi utilizat fără aprobarea Inginerului, iar Antreprenorul va ţine o evidentă a amplasamentului cimentului din fiecare transport, evidenta ce va fi pusă la dispoziţia Inginerului pentru verificare. În situaţia în care, pentru orice motiv, în orice moment al derulării Contractului, Antreprenorul decide să schimbe sursa, ţara sau producătorul pentru orice tip de ciment, care au fost deja aprobate de către Inginer, acesta îl va notifica pe Inginer cu privire la orice asemenea variaţie şi va efectua toate testele solicitate de către Inginer prin aprobarea în scris a variaţiei, înainte de a comanda materialul de la o sursă sau furnizor nou.
5.În situaţia în care cimentul a fost depozitat pe şantier pe o perioadă mai lungă de 40 zile sau este de o calitate îndoielnică conform opiniei Inginerului, pot fi solicitate noi teste pentru a se verifica dacă acestea se mai conformează cerinţelor, teste efectuate pe cheltuiala Antreprenorului.
5.45.Livrarea şi depozitarea cimentului
1.Cimentul va fi livrat pe şantier în saci de hârtie sigilaţi, rezistenţi şi marcaţi corespunzător şi permanent sau în alte containere agreate, cu excepţia cazului în care Inginerul îşi dă acordul în scris pentru manipularea cimentului în vrac.
2.Cimentul va fi livrat în cantitatea suficienţa pentru a se asigura un progres corespunzător al Lucrărilor, iar cantităţile ţinute pe stoc pe şantier vor fi aprobate de către Inginer.
3.O astfel de aprobare nu îl va elibera pe Antreprenorul de responsabilitatea sa de a asigura cimentul.
4.Cimentul importat va fi împachetat în saci de plastic sigilaţi şi introduşi în saci de hârtie. În timpul transportului cimentului la Şantier cu camioane sau alte vehicule, acesta va fi protejat în mod corespunzător împotriva condiţiilor meteorologice şi contaminării cu praf, nisip sau alte materii organice.
5.Cimentul care se dovedeşte a fi fost expus deteriorării cu apă va fi respins la livrare. Întreaga cantitate de ciment va fi depozitată intr-o clădire etanşată (împotriva acţiunii condiţiilor metereologice, apei şi aerului), destinată exclusiv acestui scop.
6.Etajele clădirii vor fi ridicate cu cel puţin 300 mm peste nivelul solului pentru a se preveni absorbţia de umezeală.
7.Depozitarea cimentului în aer liber va fi permisă numai pentru lucrări mici cu aprobarea scrisă a Inginerului, în acest caz cimentul va fi plasat pe o platformă înaltă şi protejat cu învelitoare etanşe, aprobate de către Inginer.
8.Nu este permisă depozitarea sacilor la o înălţime mai mare de 2 metri. În cazul în care cimentul este livrat vrac, acesta va fi depozitat intr-un siloz proiectat în mod corespunzător.
9.Silozul va fi etanşat şi prevăzut cu pereţi adecvat izolaţi împotriva luminii soarelui. În situaţia în care se utilizează silozurile pentru depozitarea cimentului, fiecare dintre acestea sau compartimentele acestora vor fi separate complet şi dotate cu un filtru sau o altă metodă alternativă aprobată de control al prafului.
10.Fiecare filtru al sistemului de control al prafului va fi dimensionat astfel încât să permită menţinerea cimentului livrat cu scopul de a se preveni emisiile excesive de praf şi afectarea acurateţei cântăririi prin creşterea presiunii. Inginerului i se vor oferi mijloacele de identificare a diferitelor transporturi de ciment livrat.
11.Fiecare transport de ciment va fi depozitat separat pentru a înlesni accesul pentru inspectare şi testare.
12.După ce au fost aprobate de către Inginer, transporturile vor fi utilizate în ordinea în care au fost livrate. Cimentul nu va fi scos din depozit decât dacă va fi utilizat imediat.
5.46.Cimentul măsurat prin cântărire
1.Cimentul utilizat la lucrări va fi măsurat prin cântărire. Cimentul din sacii umpluţi parţial sau nesigilaţi nu va fi folosit.
5.47.Respingerea cimentului
1.Indiferent de primirea certificatului de testare necesar, conform clauzei "Livrarea şi depozitarea cimentului" şi obţinerea aprobării din partea Inginerului, acesta din urmă poate respinge cimentul în urma efectuării altor teste.
2.Inginerul poate de asemenea să respingă cimentul care s-a deteriorat datorită unei protecţii inadecvate sau din alte cauze, sau în orice altă situaţie când cimentul nu este agreat.
3.Antreprenorul va îndepărta neîntârziat de pe şantier cimentul respins, pe cheltuiala sa.
5.48.Calitatea apei
1.Apa utilizată în orice scop în timpul execuţiei Lucrărilor va fi potabilă, curată, proaspătă şi fără cantităţi inacceptabile de nisip, materii organice, baze, săruri sau alte impurităţi şi se va conforma cerinţelor prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
2.Apa utilizată pentru amestecarea betonului şi mortarului, spălarea agregatelor şi maturarea betonului va proveni dintr-o sursă aprobată şi nu va conţine alte materii nocive care să afecteze semnificativ armătura, timpul de tasare, rezistenţa sau durabilitatea betonului sau care să producă efecte asupra înfăţişării betonului întărit prin decolorare sau înflorire.
3.Antreprenorul va furniza Inginerului, gratuit, probe din apa propusă a fi utilizată la lucrări pentru ca Inginerul să efectueze testele de care are nevoie pentru a confirma că aceasta este adecvată.
4.Probele vor fi livrate în avans fata de Lucrări pentru finalizarea testelor înainte ca apă să fie necesară şi la orice alt moment din derularea Contractului, după cum Inginerul dispune.
5.La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va trata apă luată din altă sursă, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta, atat cât este necesar pentru a o face adecvată în vederea amestecării betonului şi mortarului.
5.49.Agregatele grosiere şi fine
1.Agregatele grosiere şi fine pentru beton vor fi obţinute din surse aprobate de Inginer. Agregatele fine vor fi reprezentate de nisip natural, cu excepţia cazului când se aprobă altfel.
2.Cu excepţia modificărilor specificate în cele ce urmează, agregatele (grosiere şi fine) pentru toate tipurile de beton se vor conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
3.Acestea vor fi tari, solide şi durabile şi nu vor conţine materiale dăunătoare în asemenea cantitate încât să afecteze negativ rezistenţa şi durabilitatea betonului sau, în cazul betonului armat, să atace armătura.
4.Agregatele grosiere şi fine se vor conforma următoarelor cerinţe de natură fizică:
(a)Procentul de vid ce formează cochilii goale în agregatele fine şi reţinute de o sita de 2.36 mm nu va depăşi 3%.
(b)Conţinutul de argilă, nisip fin şi praf nu va depăşi următoarele limite:
(c)Agregate grosiere 1% din greutate
(d)Nisip natural 3% din greutate.
(e)Materiale de etanşare (pentru betonul etanş)
(f)Cenuşa zburătoare max. 2% din conţinutul de ciment
(g)Siliciu max. 2% din conţinutul de ciment.
(h)Coeficientul de exfoliere şi cel de dilataţie al agregatelor rare, determinate conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare nu va depăşi 20% şi respectiv 35%.
(i)Absorbţia agregatelor fine şi grosiere, măsurată conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, nu va depăşi 3% din greutate.
(j)Indicele de rezistenţă la şocuri al agregatelor grosiere, măsurat conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare nu va depăşi 30%.
(k)Agregatele fine vor fi curate, clare, de tip nisip grosier format în mod natural şi vor fi conforme prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
(l)Agregatele grosiere vor fi obţinute prin sfărâmare mecanică şi cernere.
5.Agregatele grosiere şi fine, în momentul testării conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, cu utilizarea soluţiei de Na2S04, vor indica o pierdere ce nu va depăşi 10% şi respectiv 12% din greutate. Agregatele fine şi grosiere se vor conforma următoarelor cerinţe de natura chimică:
(a)Agregatele fine şi grosiere nu vor depăşi o concentraţie de 0.10% şi respectiv 0.05% de cloruri (ca NaCl). Dacă oricare din materiale depăşeşte limitele menţionate anterior, materialul va fi totuşi acceptabil din acest punct de vedere cu condiţia ca concentraţia totală de sodiu din amestec să se conformeze Clauzei "Proiectarea amestecului de beton".
(b)Agregatele fine şi grosiere nu vor conţine mai mult de 0.40% sulfaţi solubil acid (ca SO3) din greutate.
(c)Agregatele grosiere vor reprezenta minim 85% din greutate carbonat de calciu.
(d)Agregatele fine şi grosiere nu vor reacţiona cu bazele. Dacă aceasta cerinţa nu este îndeplinită, Antreprenorul va introduce componente în betonul sau astfel încât fie:
(e)Materialul din ciment va avea un conţinut de baze reactive care nu va depăşi o valoare maximă de 0.6% din masă, atunci când este definit şi testat conform metodei stipulate, sau
(f)masa totală de baze reactive din amestecul de beton nu va depăşi 3 kg pe mł de beton, atunci când este definită, testată şi calculată conform metodei stipulate. Antreprenorul il va informa pe Inginer cu privire la propunerile sale pentru conformarea la această cerinţă la momentul începerii Lucrărilor.
6.În cazul în care, în opinia Inginerului, agregatele nu se conformează sau există dubii cu privire la uniformitatea conformării la cerinţele specifice, acesta va dispune ca agregatele să fie spălate înainte de a fi utilizate la executarea Lucrărilor. Atunci când se dispune spălarea, se va utiliza apă de calitatea stipulată prin clauză referitoare la "Calitatea apei" şi prin metode şi cu utilaje aprobate în prealabil de către Inginer, iar toate costurile ocazionate de aceasta vor fi suportate de către Antreprenor.
5.50.Sortarea agregatelor
1.Sortarea agregatelor fine se va face în limitele stipulate în clauza "Sortarea agregatelor". Se atrage atenţia Antreprenorului asupra faptului ca ar putea să fie necesară combinarea a două sau mai multe sorturi de agregate fine, sau înlocuirea unor porţiuni prin sortare hidraulica, cu scopul de a se obţine sortarea stipulata.
2.Sortarea agregatelor grosiere se va face în limitele stipulate de prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile în vigoare iar Antreprenorul, la solicitarea Inginerului, va obţine granulometria stipulata prin combinarea agregatelor de o anumită mărime pentru a rezultă granulometria stipulată. Mărimea maximă impusă a agregatelor nu va depăşi în mod normal 40 mm.
3.Sunt necesare cel puţin patru mărimi de agregate, după cum urmează: Agregate fine: 8 mm Agregate grosiere, mărime nominala: 16 mm Agregate grosiere, mărime nominală: 32 mm Agregate grosiere, mărime nominală: 40 mm (Beton masiv)
5.51.Depozitarea agregatelor
1.Fiecare mărime de agregate va fi depozitata în recipiente separate sau în zone acoperite cu tablă de oţel, beton sau altă suprafaţă dură şi curată, cu auto-drenare şi protejată împotriva contaminării cu pământ sau alte materii dăunătoare.
2.Agregatele fine şi grosiere vor fi depozitate astfel încât să se evite amestecul celor două tipuri de materiale.
5.52.Teste preliminare cu privire la agregate
1.Antreprenorul va înainta Inginerului eşantioane de agregate fine şi grosiere propuse pentru a fi utilizate la execuţia Lucrărilor.
2.Prelevarea de probe şi testarea se vor realiza conform metodelor descrise în clauzele "Sortarea agregatelor" şi "Depozitarea agregatelor" şi prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
3.Probele vor fi de o mărime suficientă pentru a se putea realiza toate testele preliminare stipulate, pe care Inginerul le-ar putea dispune în plus fata de testele cu privire la beton stipulate de clauza "Testarea betonului" şi se vor furniza 50 kg de probe pentru a se putea face comparaţiile descrise mai jos.
4.Probele vor fi apoi testate de către Antreprenor în prezenta Inginerului, conform Specificaţiilor sau după cum dispune Inginerul.
5.Dacă sursa agregatelor este schimbată la solicitarea Antreprenorului şi cu aprobarea Inginerului, în orice moment al execuţiei Lucrărilor, prelevarea probelor şi testarea descrise în clauzele relevante se vor repeta pe cheltuiala Antreprenorului. După ce s-a obţinut aprobarea pentru un anumit agregat, o probă din agregatul aprobat ce cântăreşte cel puţin 50 kg va fi păstrată de Inginer ca standard de comparaţie pentru toate probele viitoare.
5.53.Teste de lucru pentru agregate
1.În perioadă de derulare a Contractului, agregatele fine şi grosiere vor fi testate pe şantier ori de câte ori se solicită de către Inginer şi pe cheltuiala Antreprenorului.
5.54.Livrarea Probelor
1.Probele de ciment, apă, agregate fine şi grosiere, stipulate conform Clauzelor următoare, vor fi livrate de către Antreprenor Inginerului în vederea testării, înainte de data prevăzută pentru începerea turnării betonului, astfel încât testele necesare asupra materialelor şi testele de încercare pe cub preliminare ale betonului, stipulate de clauza "Teste ale amestecurilor preliminare de beton", să poată fi finalizate înainte de data prevăzută pentru începerea lucrărilor.
5.55.Amestecul şi testarea
5.55.1. Clasele de beton
1.Clasele de beton care urmează să fie utilizate pentru proiectarea structurilor din beton, beton armat şi beton precomprimat vor fi stabilite în deplină concordanţă cu următoarele Instrucţiuni tehnice şi coduri:

Clădiri din clasa 1

NE 012-1: 2007

Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1; Producerea betonului

Clădiri din clasa 2

NE 012-1: 2007

Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1; Producerea betonului

P73 -94

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide

2.Clasa minimă de rezistenţă, dozajul minim de ciment în kg/m3, raportul maxim apă/ciment se va stabili conform NE 012-1: 2007 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1; Producerea betonului - în funcţie de: clasa de expunere a betonului - Tabelul 1-pagina 13;

Tabelul F.1.1

Valorile limită recomandate pentru compoziţia şi proprietăţile betonului pentru clasele de expunere X0, XC, XD şi XS

Tabelul F.1.2

Valorile limită recomandate pentru compoziţia şi proprietăţile betonului pentru clasele de expunere XF, XA şi XM

Tabelul F.2.1

Domenii de utilizare pentru cimenturi conform standardelor SR EN 197-1, SR 3011, STAS 10092, SR 7055 şi SR EN 206-1

Tabelul F.2.2

Domenii de utilizare pentru cimentul de tip II M conform standardelor cu SR EN 197 - 1 şi SR EN 206-1

Tabelul F.2.3

Exemple de utilizare a unor tipuri de cimenturi pentru diferite combinaţii de clase de expunere

Tabelul F.2.4

Exemple privind utilizarea cimenturilor de tip CEM II-M (funcţie de componenţa principalilor constituenţi), fabricate în conformitate cu standardul SR EN 197-1

3.Conform celor de mai sus, clasele de beton minime care vor fi utilizate la executarea Lucrărilor sunt indicate în Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate, prezentat în continuare:

Clasa Cadrii

Tipul constructiei

Tipul betonlui

Înaltimea coloanei de apa din bazin

(m)

Clase minimale de expunere

Clase minima de beton

Raport maxim apa/ciment recomandat

Clasa 1

Cladiri parter sau cu maxim doua nivele, caldri tip hala

Beton simplu si fara piese metalice inglobate

-

X0

C6/7.5

0.55

Beton armat in structura

-

XC1; C3

C16/20

0.50

Beton armat prefabricat în structura

-

XC1; C3

C20/25

0.50

Diverse constructii ingropate total sau partial in pamant (camine, statii de pompare etc)

Beton simplu si fara piece metalice inglobate

-

X0

C6/7.5

0.50

Beton armat in structura

-

XC1; XC3

C16/20

0.50

Clasa 2

Constructii supraterane, expuse intemperiilor

(Elemente ale podurilor, ziduri de sprijin, expuse stropirii apei continand cloruri.

Sosele, dalele arcajelor de stationare a vehiculelor)

Bazine purtatoare de apa, apele contin cloruri, apa subterana prezinta agresivitate sulfatica medie

Beton armat

-

DD3; XF3; XM3

C35/45

0.50

Beton simplu si fara piece metalice inglobate

-

X0

C6/7.5

0.55

Beton armat in structura

< 4

XC2; XC4

C16/20

0.60

> 4, < 12

XC2; XC4

C25/30

0.45

Bazine purtatoare de apa, apele contin cloruri, apa subterana prezinta agresivitate sulfatica medie

Beton simplu si fara piece metalice inglobate

-

X0

C6/7.5

0.55

Beton armat in structura

< 4

XC2; XC4

C35/45

0.50

> 4, < 12

XA2; XC2; XC4

C35/45

0.50

Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate
4.Rezistenţa caracteristică va fi definită ca valoarea rezistenţei cubice sub care limita se previzionează să se încadreze nu mai mult de 5 procente din rezultatele tuturor măsurătorilor posibile ale rezistenţei cubice a betonului specificat.
5.55.2. Proporţiile materialelor
1.Proporţiile de ciment, agregate grosiere şi fine şi apă, propuse de Antreprenor pentru a fi utilizate la executarea Lucrărilor pentru fiecare categorie de beton vor fi aprobate de către Inginer în urma realizării unor teste preliminare, în conformitate cu Specificaţiile.
5.55.3. Proiectarea amestecului de beton
1.Diferitele categorii de beton indicate în Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate vor fi proiectate de către Antreprenor, acordându-se o atenţie specială durabilităţii, rezistenţei, prelucrabilităţii şi finisării suprafeţei, iar aceste calităţi trebuie să fie satisfăcătoare pentru Inginer.
2.Conţinutul de apă al betonului va fi atent controlat şi menţinut la nivelul minim necesar pentru a obţine un beton prelucrabil corespunzător naturii lucrărilor ce vor fi executate. În niciun caz raportul liber apă/ciment nu va depăşi valorile corespunzătoare indicate în Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate.
3.Adaosurile cu anumite proprietăţi destinate a schimba caracteristicile de coeziune sau indicele de întărire a betonului nu vor fi executate fără aprobarea Inginerului.
4.Niciun adaos nu va conţine mai mult decât urme de ioni de cloruri.
5.Inginerul dispune de libertatea de a aproba o schimbare a Coeficientului de siguranţă pentru proiectul iniţial al amestecului în situaţia în care Antreprenorul dovedeşte că poate respecta cerinţele de determinare a rezistenţei medii la compresiune la 28 de zile, indicate în prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Betonul nu va fi turnat la executarea Lucrărilor până când amestecul relevant nu este aprobat.
6.Amestecurile de beton nu vor fi aprobate până când nu se realizează cu succes Teste Preliminare asupra Amestecului şi Teste asupra Betonului de Probă.
7.Antreprenorul va realiza Testele Preliminare ale Amestecului după cum se stipulează în cele ce urmează cu scopul de a determina, pentru fiecare categorie de beton indicată în Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate, raportul minim aplicabil apă/ciment şi proporţiile necesare de agregate grosiere şi fine în amestec, o toleranţă fiind acordată în cazul conţinutului de umiditate al agregatului.
8.După ce Inginerul aprobă valoarea raportului apă/ciment şi proporţiile amestecului, Antreprenorul va realiza Amestecurile de probă, după cum se specifică în cele ce urmează.
9.Raportul apă/ciment şi proporţiile amestecului care au fost aprobate în urma Testelor Preliminare asupra Amestecului vor fi utilizate pe parcursul executării Lucrărilor şi nu se va face niciun amendament fără aprobarea Inginerului.
10.În cazul betonului realizat cu ciment rezistent la sulfaţi, conţinutul maxim total de cloruri (sub forma de ioni de cloruri) nu va depăşi 0.2% ca pondere a cimentului, iar sulfaţii totali solubili în acizi nu vor depăşi 4.0% ca pondere a cimentului.
11.Vor fi realizate şi alte teste în cazul în care una din trăsăturile materialelor sau amestecului se schimbă pe parcursul lucrărilor.
5.55.4.Testele Amestecului Preliminar
1.Proporţiile de agregat, de ciment şi apă, determinate de către Antreprenor în proiectele sale de amestec, vor fi utilizate în amestecurile preliminare de beton, executate în prezenţa Inginerului şi testate cu privire la rezistenţa, prelucrabilitate şi finisare a suprafeţei în condiţii de laborator cu respectarea cerinţelor Clauzei denumite aici "Testarea Betonului", şi aceste calităţi trebuie să fie considerate satisfăcătoare de către Inginer. Amestecurile preliminare vor fi repetate în proporţii ajustate, atât cât este necesar până când se realizează amestecurile de beton ce întrunesc cerinţele relevante stipulate în clauza intitulata aici “Proiectarea amestecului de beton" ce sunt supuse aprobării Inginerului.
5.55.5. Amestecurile de Beton de probă
1.Amestecurile de beton de probă vor fi pregătite şi testate pe şantier de către Antreprenor în prezenţa Inginerului, după ce au fost finalizate Testele asupra betonului preliminar şi după ce Inginerul a aprobat proiectul Antreprenorului pentru amestecul de beton, pentru fiecare categorie de beton. Amestecurile de beton de probă vor fi amestecate pe aceeaşi durată şi manipulate de acelaşi tip de utilaje pe care Antreprenorul propune să le utilizeze la executarea Lucrărilor.
2.Prelevarea de probe şi testarea amestecurilor de probă se va realiza în conformitate cu secţiunile relevante ale Clauzei intitulata aici “Testarea Betonului". Pentru fiecare categorie de beton se vor realiza trei doze separate. Fiecare doză nu va conţine mai puţin de 0.5 m 3 de beton, cu excepţia cazului în care se aprobă contrar de către Inginer. Rezistenţa medie a nouă cuburi realizate pentru fiecare categorie de beton şi testate după 28 de zile va depăşi rezistenţa caracteristică specificată cu cel puţin Coeficientul de siguranţă Curent minus 3.5 N/mm2.
Valoarea Coeficientului de siguranţă Curent va fi specificată în clauza denumită aici "Proiectarea amestecului de beton".
3.Cu excepţia cazului în care se aprobă altfel de către Inginer, Antreprenorul va efectua teste practice pe şantier prin umplerea unor forme de turnare cu Amestec de beton de probă pentru a se confirma că fiecare categorie de beton tip clasa 1- beton simplu este corespunzătoare pentru Lucrări.
4.Formele de probă vor fi realizate pentru beton armat şi simplu cu dimensiuni tipice pentru Lucrări. Faţada cofrajului pentru forma/formele de probă pentru fiecare categorie de beton va fi proiectată astfel încât să expună toate finisajele suprafeţelor relevante care se intenţionează a fi utilizate la lucrări şi specificate în clauza intitulată aici "Finisajul suprafeţelor de beton".
5.La fabricarea, transportarea, turnarea, compactarea şi întărirea amestecului de beton de probă din formele de probă, Antreprenorul va respecta toate cerinţele relevante ale acestei Specificaţii.
6.În momentul în care s-a finalizat procesul de întărire, formele de probă vor fi decofrate, iar betonul astfel dezvelit va fi supus aprobării Inginerului. Din momentul aprobării amestecului propus, nu se vor face niciun fel de variaţii cu privire la proporţiile de amestec, sau tipul, mărimea, aria de sortare sau sursa oricăreia dintre componente, fără consimţământul Inginerului, care poate solicita efectuarea unor alte amestecuri de probă. În situaţia în care Antreprenorul intenţionează să achiziţioneze unităţi de beton prefabricate, amestecurile de probă pot lipsi, cu condiţia să se dovedească Inginerului, că fabrica produce în mod obişnuit beton ce se conformează Specificaţiilor. Dovada va include detalii cu privire la proporţiile de amestec, raportul apă/ciment, prelucrabilitatea şi rezistenţa obţinută după 28 de zile.
5.56.Testarea betonului
1.Testarea poate fi efectuată în conformitate cu orice set recunoscut de standarde, cu condiţia să se asigure continuitatea în aplicarea standardelor. Limitele de acceptare vor fi, totuşi, definite aici în relaţie cu standardul specificat.
2.Eşantionarea şi testarea vor fi în conformitate cu secţiunile relevante din SR EN 12390-2:2002, următorul ISO relevant, sau aşa cum îndrumă Inginerul. ISO 1920 - dimensiuni, toleranţe şi aplicabilitatea specimenelor de testare; ISO 2736-1 - specimene de testare, partea 1 - eşantionarea betonului proaspăt; ISO 2736-2 - specimene de testare, partea 2 - prelevarea şi tratarea specimenelor de testare pentru testele de rezistenţă.
3.Ca parte a controlului calităţii, furnizorul va testa betonul fabricat. Copii ale acestor rezultate ale testelor vor fi puse la dispoziţia Inginerului, la cererea acestuia. Acolo unde betonul este amestecat la faţa locului, sau unde înregistrările nu sunt disponibile din partea furnizorului, se vor necesita teste suplimentare la faţa locului, la îndrumarea Inginerului.
4.Antreprenorul va fi răspunzător pentru prelevarea, transportul, depozitarea, tratarea şi testarea cuburilor de beton necesare pentru a asigura conformitatea amestecurilor aşa cum se menţionează în Clauzele 4.3 şi 4.4.
5.57.Calitatea şi testarea
1.Eşantionarea în vederea testării va fi în conformitate cu ISO 2736/1 (la faţa locului) şi SR EN 12390-2:2002 (în laborator). Prelevarea şi tratarea specimenelor va fi în conformitate cu ISO 1920 şi ISO 2736/2. Cuburile vor avea 150 mm şi vor fi testate conform SR EN 12390-2:2002.
2.Cuburile vor fi testate de către un laborator care are acreditare pentru a efectua testări ale rezistenţei betonului.
5.58.Eşantionarea cuburilor
1.Ritmul eşantionării betonului va fi după cum urmează. Cel puţin un eşantion de beton va fi luat din fiecare grad şi tip de beton structural zilnic.

Tipul structurii

Eşantion care să reprezinte un volum de (m3)

Structură importantă

10

Structură intermediară

50

Structură grea din beton

100

2.Din fiecare eşantion se vor face 2 cuburi pentru testare la 28 de zile şi unul pentru testare la 7 zile în vederea controlului. Rezultatul testului de 28 de zile va fi media celor două cuburi.
3.Antreprenorul, pentru fiecare cub luat, va păstra şi va pune la dispoziţia Inginerului înregistrări detaliate arătând:
(a)Numărul de referinţă al cubului;
(b)Locaţia şi lotul din care a fost luat eşantionul pentru pregătirea cubului;
(c)Data pregătirii;
(d)Condiţiile meteo la momentul eşantionării;
(e)Data testării;
(f)Vârsta betonului la momentul testări;
(g)Rezistenţa la compresiune în N/mm2.
5.59.Rezultatele rezistenţei cubului
- 1.Evaluarea conformităţii betonului va fi efectuată respectând următoarele cerinţe:
(a)Orice rezistenţă va fi peste rezistenţa cerută minus următoarele:
- 2.0 N/mm2 (rezistenţă cerută = 7.5 la 15.0 N/mm2)
- 3.0 N/mm2 (rezistenţă cerută = 20.0 N/mm2 sau mai mult) şi
(b)O medie a oricăror 2,3 sau 4 rezultate de test consecutive va fi peste rezistenţa cerută plus următoarele:

Rezistenţă cerută N/mm2

Nr. de teste consecutive

2

3

4

7.5 - 15.0

-

10

20

20.0 sau mai mare

10

20

30

2.Dacă rezistenţa caracteristică specificată nu a fost atinsă sau rezultatele individuale nu sunt conforme cu condiţiile de mai sus, atunci poate fi aplicată oricare din următoarele acţiuni:
(a)Schimbarea amestecului;
(b)Îmbunătăţirea controlului calităţii;
(c)Tăierea şi testarea carotelor din betonul turnat;
(d)Testarea elementelor structurale relevante;
(e)Testarea nedistructivă a betonului turnat;
(f)Scoaterea şi înlocuirea betonului defect.
5.60.Alte teste
1.Factorul de compactare (EN 12350-5, ISO 4111) tasarea (EN 12350-2, ISO 4109), Vebe (EN 12350-3, ISO 4110) sau alte teste de utilitate vor fi efectuate în timpul betonării lucrărilor permanente pentru a controla utilitatea la utilajul de dozare şi la locul turnării. Gradul de utilitate va fi ca cel pentru amestecurile de probă.
5.61.Contaminarea
1.Betonul va fi protejat împotriva contaminării cu apă de mare sau sărată, petrol, combustibili şi alte materiale nocive pe o perioadă minimă de 30 de zile după turnare.
5.62.Finisajele suprafeţelor produse fără cofraje
1.Finisarea prin riglare: betonul va fi nivelat şi lucrat cu rigla manuală pentru a produce o suprafaţă uniformă sau o suprafaţă striată, după caz. Nu se va aplica nici o altă lucrare asupra suprafeţei decât dacă este o primă etapă pentru finisarea cu dreptar de lemn sau cu mistria din oţel.
2.Finisarea cu dreptar de lemn: finisarea prin riglare va fi realizată prin apăsare uşoară pentru a elimina neregularităţile de la suprafaţă.
3.Finisarea prin netezire cu mistria de oţel: când stratul de umezeală a dispărut şi betonul s-a întărit suficient pentru împiedica laptele de ciment să fie lucrat în suprafaţă, suprafaţa va fi netezită sub presiune fermă pentru a produce o suprafaţă densă, netedă, uniformă, lipsită de urme de mistrie.
4.Acolo unde nu este specificat tipul finisării: suprafeţele ascunse vor fi "finisate prin riglare", iar suprafeţele expuse vor fi finisate "prin netezirea cu mistria de oţel".
5.63.Finisajele suprafeţelor produse cu cofraje
1.Finisajul aspru: acest finisaj va fi obţinut prin folosirea cofrajelor sau a formelor stabilite de scânduri tăiate şi îmbinate strâns. Suprafaţa va fi lipsită de găuri substanţiale, structura "fagurelui" sau alte defecte mari.
2.Finisajul neted: acest finisaj se va obţine din cofrajele proiectate să realizeze o suprafaţă netedă. Numai defecte de suprafaţă foarte minore vor fi permise şi nu va fi permisă pătarea sau decolorarea. Orice proeminenţe vor fi înlăturate, iar suprafaţa va fi reparată.
3.Finisajul lucrat neted: acest finisaj se va obţine prin realizarea unui finisaj neted şi apoi prin umplerea tuturor defectelor de suprafaţă cu mortar de ciment şi agregate fine, proaspăt pregătit în timp ce betonul este încă proaspăt acolo unde este posibil. După ce betonul a fost tratat corespunzător, feţele vor fi frecate, dacă este nevoie, pentru a obţine o suprafaţă netedă şi uniformă. Dacă suprafaţa va fi expusă în lucrarea finală, orice efort trebuie să fie făcut pentru a potrivi culoarea betonului.
4.Se vor obţine următoarele standarde de finisare a betonului:

 

Tipul suprafeţei

Tipul de finisaj al suprafeţei

Suprafeţe exterioare verticale sub pământ

Finisaj aspru

Suprafeţe exterioare orizontale sub pământ

Finisaj aspru

Suprafeţe interioare verticale

Finisaj neted

Intradosul plăcilor

Finisaj neted

Toate celelalte suprafeţe verticale, orizontale şi în pantă

Finisaj neted

5.64.Finisarea betonului de rezistenţă înaltă
1.Finisarea betonului de rezistenţă ridicată (finisarea granolit) va fi realizată cu dreptarul dacă nu se specifică altfel.
5.65.Toleranţa pentru suprafeţele de beton
1."Defectele foarte minore ale suprafeţei" permise în finisarea netedă sunt definite după cum urmează:
2.Defectul de suprafaţă nu trebuie să pătrundă mai mult de 5 mm în beton. Aria unui defect de suprafaţă izolat nu trebuie să fie mai mare 0.01 m2.
3.Aria totală a tuturor defectelor de pe suprafaţa unei turnări nu trebuie să fie mai mare de 2% din suprafaţa totală a acelei turnări.
4.Nu se va efectua nici o lucrare în legătură cu repararea noilor suprafeţe de beton până când Inginerul nu a examinat suprafeţele în cauză şi nu si-a dat acordul pentru pregătirea şi tratamentul propuse.
5.Toate suprafeţele ce urmează a fi reparate vor fi pregătite cu grijă pentru a asigura o suprafaţă bună de aderenţă, spre mulţumirea Inginerului. Această muncă de pregătire poate presupune, tăierea, cioplirea, frecarea cu peria, suflarea cu aer şi uscarea pentru a înlătura membranele de tratare etc.
Dacă nu se îndrumă sau aprobă altfel de către Inginer, vor fi folosite următoarele metode:
(a)Toate reparaţiile suprafeţelor din beton ce reţin apa vor fi efectuate folosind o răşină din epoxid în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
Acest material este un pachet de mortar din două părţi care va fi amestecat şi aplicat strict în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
(b)Toate reparaţiile suprafeţelor din beton ce nu reţin apa vor fi efectuate cu un mortar ciment/nisip şi un adeziv pe bază de PVA, în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
Proporţiile de amestec al mortarului, utilizarea de adezivi şi metoda de aplicare vor fi aprobate de Inginer. Trebuie notat că în anumite cazuri, Antreprenorul poate fi nevoit să experimenteze cu amestecuri de probă pentru a obţine o potrivire culoare/textură cu suprafeţele originale, care să fie acceptabilă pentru Inginer.
6.Toleranţa stabilită a poziţiei structurilor va fi de ±20 mm.
Dacă nu se menţionează altfel, sau nu se îndrumă prin cerinţele echipamentului mecanic, suprafeţele betonului din lucrările finale nu vor varia cu mai mult decât valorile permisibile arătate în tabelul de mai jos:

Tipul structurii

Dimensiunea măsurată

Toleranţa (mm)

Finisaj produs cu cofraj

Finisaj produs fără cofraj

Neted

Neted lucrat

Riglare

Lemn/Oţel

Beton îngropat

Poziţie

Aliniament

Înălţime până la 5m

Grosime

Rectiliniaritate în 5m

Verticalitate per 5m

(Limită) Pas deplasare

± 25

± 15

± 25

± 10

± 15

20 (30)

10

-

-

-

-

-

-

-

± 25

± 15

± 15

± 10

± 10

-

10

-

-

-

-

-

-

-

Beton expus în mod curent

Poziţie

Aliniament

Înălţime până la 5m

Grosime

Rectiliniaritate în 5m

Verticalitate per m (Limită)

Deplasare treptată

-

-

-

-

-

-

-

± 20

± 10

± 10

± 5

± 10

3 (15)

3

± 10

± 10

-

± 5

± 10

-

5

± 10

± 3

-

± 5

± 10

-

0

Beton expus (acolo unde o instalaţie mecanică trebuie instalată), Beton prefabricat Riglare**

Poziţie

Aliniament

nălţime până la 5m

Grosime

Rectiliniaritate în 5m

Verticalitate per m (Limită)

Deplasare treptată

-

-

-

-

-

-

-

± 5

± 3

± 5

± 5

± 3

3 (5)

0

± 3

± 3

-

± 5

± 5

-

3

± 3

± 2

-

± 5

± 3

-

0

Aparate de măsură (deversoare, etc.)

Poziţie

Aliniament

Rectiliniaritate 1m

Verticalitate per m (limită)

Deplasare treptată

-

-

-

-

-

± 2

± 2

± 2

2 (2)

0

-

-

-

-

-

± 2

± 2

± 2

-

0

** Acest grup are scopul de a fi utilizat acolo unde utilajul mecanic reazemă direct pe beton. Acolo unde utilajul este urcat pe suporturi, cu pene de fixare sau altele de acest gen, lucrările vor fi efectuate cu toleranţele specificate pentru betonul expus obişnuit.

Definiţii ale dimensiunile măsurate

Poziţia

relaţia cu poziţia, în linie, pantă sau nivel arătat în desene

Aliniament

relaţie cu orice parte a structurii ce coincide sau este alăturată

Înălţime

dimensiunea verticală

Grosime

dimensiunea dintre feţele opuse măsurată pe desene

Rectiliniaritate

abaterea de la un şablon de 5 m ce poate fi drept sau curbat, după caz, aşezat orizontal şi/sau vertical;

Fir de plumb

verticalitatea reală

Deplasare distanţată

deplasare abruptă a oricărei feţe sau suprafeţe

5.66.Toleranţa pentru suprafeţele din beton
1.Nu se va permite nici o abatere de la acoperirea cu beton a armăturii.
2.Suprafeţele finisate nu vor avea neregularităţi bruşte.
3.În cazul neîndeplinirii toleranţelor cerute în zonele stabilite a fi neimportante vizual sau funcţional, Antreprenorul poate trimite detalii pentru aprobare, despre lucrările de reparaţii ale suprafeţei, ca alternativă la îndepărtarea acestora şi reexecutarea adecvată.
4.În cazul neîndeplinirii toleranţelor cerute în zonele importante vizual sau funcţional, lucrările neîncadrate în toleranţe vor fi îndepărtate şi reexecutate corespunzător aşa cum se specifică în contract.
5.Toate canalele vor fi proiectate în conformitate cu ISO 4359 cu următoarele amendamente:
Următoarele toleranţe au fost amendate şi se vor aplica canalelor acolo unde lăţimea şanţului este mai mică de 1 m:
(a)lăţimea părţii inferioare a gurii canalului ±2 mm;
(b)abaterea de la suprafaţa plană a gurii canalului ±0.2% din L;
(c)lăţimea dintre suprafeţele verticale ale gurii canalului ±2 mm;
(d)pantele medii longitudinale şi transversale ale bazei şanţului ±0.1%;
(e)panta suprafeţelor înclinate ale şanţului ±0.1%;
(f)lungimea gurii canalului ±1% din L;
(g)abaterea de la o suprafaţă cilindrică sau conică la intrarea în gura canalului ±0.2% din L;
(h)abaterea de la suprafeţe plane la trecerea spre intrarea în canal ±0.2% din L;
(i)abaterea de la suprafeţe plane la ieşirea din gura canalului ±0.3% din L;
(j)abaterea de la partea netedă sau curbă a altei suprafeţe verticale sau înclinate ±1%;
(k)abaterea de la orizontala netedă a albiei canalului ±0.1% din L;
Pentru o gură cu o lăţime mai mare de 1m, se va aplica un standard recunoscut internaţional.
O dată ce construcţia este finalizată, Antreprenorul va remăsura structura şanţului şi va recalcula formulele din cadrul dispozitivului de măsurare a debitului. Toate structurile de măsurare a debitului vor fi certificate de contractant cu detalii asupra oricăror abateri de la standard. Acestea vor fi trimise Inginerului spre aprobare.
5.66.1. Cerinţele de conformare pentru beton
1.Pe parcursul Lucrărilor şi după finalizarea satisfăcătoare a testelor pe betonul preliminar şi pe amestecul de probă, conformarea amestecurilor de beton la cerinţele specificate în Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate va fi determinată, după cum se detaliază în cele ce urmează.
2.Atunci când conformarea se determina prin respectarea dozării sau din fisele autografice, conţinutul de ciment nu va fi mai mic de 95% şi mai mare de 105% din valoarea aprobată de către Inginer pentru fiecare amestec de beton.
3.Atunci când conformarea este evaluata din rezultatele testelor de analiza efectuate asupra betonului proaspăt, conţinutul de ciment nu va fi mai mic de 90% şi mai mare de 110% din valoarea aprobată de către Inginer pentru fiecare amestec de beton. Antreprenorul va realiza lucrările aşa cum se dispune de către Inginer pentru a i se înlesni verificarea conformităţii la cerinţele referitoare la conţinutul de ciment.
4.Conformarea la valorile maxime ale raportului apă/ciment aprobate de către Inginer pentru fiecare categorie de amestec de beton va fi evaluata prin intermediul testelor de tasare.
5.În urma aprobării de către Inginer a valorilor de tasare pentru fiecare categorie de amestec de beton, toleranţă care se va aplica ulterior la rezultatele testelor va fi de ± 1/3 din tasarea aprobată.
6.Conformarea la cerinţele referitoare la rezistenţa caracteristică se va baza pe rezultatele testelor pe cuburi, determinată conform cerinţelor relevante ale clauzei intitulata aici “Testarea betonului" şi va fi prezumată dacă condiţiile stipulate la punctele c) şi d) sunt îndeplinite în mod cumulativ:
7.Rezistenţa medie determinată pentru orice grup de rezultate a patru teste consecutive depăşeşte rezistenţa caracteristică specifica cu 2 N/mm2 pentru Categoria de beton simplu şi cu 3 N/mm2 pentru celelalte categorii de beton.
8.Rezistenţa determinată din rezultatul oricărui test nu este mai mică decât rezistenţa caracteristică specifică cu 2 N/mm2 pentru Categoria de beton simplu şi cu 3 N/mm2 pentru celelalte categorii de beton.
9.Cantitatea de beton reprezentata de orice grup de rezultate a patru teste consecutive va include amestecurile de unde au fost prelevate prima şi ultima probă, împreună cu toate amestecurile intermediare. În situaţia în care un rezultat nu se conformează la cerinţa d) de mai sus, numai acel amestec din care a fost prelevata probă va fi în pericol. În cazul în care rezultatele testelor pe cuburi nu se conformează ambelor cerinţe c) şi d) de mai sus, Antreprenorul va elimina betonul reprezentat de cuburile neconforme sau va lua alte măsuri dispuse de Inginer. Inginerul poate solicita Antreprenorului să efectueze testarea suplimentară, prin una sau mai multe metode dintre cele stipulate în prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, a betonului reprezentat de cuburile neconforme cu această clauză.
10.Toate costurile rezultate din neconformarea la cerinţele specificate pentru beton vor fi suportate de către Antreprenor.
5.66.2. Amestecurile neaprobate
1.Aprobarea amestecului va fi întârziata sau retrasa în următoarele situaţii:
(a)Sortarea agregatului se schimba astfel încât proporţia de agregat reţinuta de orice sita diferă de proporţia de agregat corespunzătoare din amestecul aprobat cu mai mult de 2% din cantitatea totala de agregate grosiere şi fine.
(b)Este schimbata sursa de agregat sau ciment. În eventualitatea în care aprobarea unui amestec al unei categorii de beton simplu este retrasa din orice motiv, Antreprenorul va efectua alte probe şi teste cu scopul de a se obţine un amestec satisfăcător pentru acea categorie de beton.
5.66.3. Testarea nucleelor de beton
1.În cazul în care rezultatele referitoare la rezistenţa la compresiune a betonului folosit la lucrări nu îndeplinesc cerinţele conţinute de clauza intitulata "Testarea betonului", sau defectele de execuţie din timpul construcţiei dau naştere la suspiciuni legate de rezistenţa, durabilitatea şi/sau siguranţă construcţiei sau a unei părţi a acesteia, se poate solicita efectuarea unor teste suplimentare.
2.Cel puţin şase nuclee de beton, în situaţia în care se dispune de către Inginer, vor fi perforate sau tăiate perpendicular pe faţada betonului întărit şi testate conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Nucleele vor avea aproximativ 150 mm în diametru şi, acolo unde este posibil, un raport înălţime/diametru egal cu doi.
3.Acolo unde este posibil raportul înălţime/diametru egal cu doi, factorul de corecţie indicat în prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare se va aplica pentru a se afla rezistenţa echivalentă a cilindrului având raportul specificat mai sus. În situaţia în care rezistenţa la compresiune a nucleelor, ajustată în privinţa raportului înălţime/diametru şi vârstei, nu atinge rezistenţa caracteristică specificată după 28 de zile, porţiunea de beton suspectată va fi secţionată, îndepărtată şi înlocuită cu beton corespunzator, fără costuri suplimentare.
5.66.4. Conţinutul de apă şi Testele de tasare
1.Înainte de începerea turnării betonului se va verifica conţinutul în umiditate al agregatului. În scopul estimării cantităţii de apă liberă care va fi adăugată în mixer, Antreprenorul va produce un grafic care va relaţiona conţinutul în umiditate al agregatului cu apă ce va fi adăugată la amestecarea tuturor categoriilor de beton utilizate, grafic a cărui copie va fi înaintată Inginerului spre aprobare. Cantitatea de apă introdusă în amestec va fi strict controlată şi va reprezenta cantitatea minimă corespunzătoare unei legături complete.
2.Aparatul pentru măsurarea cantităţii de apă va indica cantitatea cu acurateţe şi va fi proiectat astfel încât alimentarea cu apă să fie întreruptă automat în timpul turnării apei în amestec.
3.Se vor efectua teste frecvente de tasare conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, pe probe de beton prelevate imediat înainte de turnare, cu scopul de a se determina consistenţa betonului. Tasările amestecurilor de beton de probă vor fi înregistrate în scop de identificare şi pentru utilizarea ulterioară ca verificare de rutină a calităţii. Totuşi, testele de tasare nu vor fi utilizate ca măsurători oficial acceptabile ale prelucrabilităţii betonului.
5.66.5. Dozare prin cântărire şi amestecare
1.Betonul va fi amestecat intr-un mixer de tip cântar, fabricat conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, iar utilajul propus va fi supus aprobării Inginerului.
2.Toate utilajele şi echipamentele utilizate pentru dozarea şi amestecarea betonului şi a materialelor de beton vor fi vopsite în alb şi vor fi dotate cu mijloacele care să permită verificări rapide şi corecte ale calibrării. Piloţii de agregate stocaţi, cimentul şi bazinele de amestec al apei vor fi amplasate la umbră.
3.Materialele pentru toate categoriile de beton simplu, vor fi proporţionate prin cântărire intr-un dozator cu cântar aprobat şi vor fi amestecate cu atenţie intr-un mixer cu dozare de mărimea şi tipul aprobat, astfel încât să asigure o distribuţie uniformă a materialelor în beton.
4.Tipul de mixer va fi adecvat mărimii maxime nominale a agregatului. Materialele vor fi amestecate pe durata şi la viteza tamburului specificate de producătorul mixerului. Se vor asigura mijloacele mecanice pentru înregistrarea numărului de rotaţii pentru fiecare dozator şi care să prevină în mod automat descărcarea mixerului înainte ca materialele să fie amestecate pe durata minimă specificată.
5.Acurateţea unui astfel de echipament va fi menţinută la toleranţa descrisă în prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare şi verificată faţa de greutăţi şi volume, când şi după cum se solicită de către Inginer.
6.Maşinile de dozare cu cântar vor asigura Lucrărilor controlul acurateţei şi măsurarea agregatelor fie individual, fie cumulativ şi vor avea capacitatea să fie ajustate imediat cu ajutorul unor operatori semi-calificaţi, astfel încât să permită realizarea unor variaţii la amestec.
7.Toate diviziunile cântarului vor fi uşor vizibile din locul din care se controlează îndepărtarea şi golirea pâlniilor. Cimentul utilizat la producerea betonului poate fi măsurat prin dimensionarea fiecărei doze de beton astfel încât să necesite un număr întreg de saci sau tambururi de ciment.
8.Mărimea maximă a dozatorului nu va depăşi capacitatea maximă a mixerului specificată de către producător şi marcată pe mixer. Echipamentul de dozare cu cântar va fi menţinut curat şi în bună ordine.
9.Dacă un mixer este scos din funcţiune mai mult de 20 de minute, acesta va fi curăţat cu atenţie, împreună cu întregul utilaj de manipulare, înainte să se înceapă amestecarea betonului.
10.Toate utilajele de amestecare şi manipulare vor fi de asemenea curăţate cu atenţie în situaţia utilizării unui tip de ciment diferit. În niciun caz betonul nu va fi amestecat cu mai mult de un tip de ciment intr-un singur dozator.
11.Cantităţile de agregate grosiere şi fine vor fi ajustate după caz astfel încât să permită fie conţinutul de apă liberă în agregate, fie absorbţia agregatului. Cantitatea de apă ce va fi adăugată la fiecare amestec de beton, după caz, va fi fie redusă cu cantitatea de apă liberă conţinută de agregatele grosiere şi fine, fie mărită pentru a permite absorbţia agregatului.
12.Valorile, fie ale conţinutului de apă liberă, fie ale absorbitei agregatelor grosiere şi fine, vor fi determinate de către Antreprenor printr-o metoda aprobată de Inginer imediat înainte să înceapă amestecarea şi la intervalele dispuse de Inginer.
13.Fiecare maşină de amestecare a betonului va fi dotata cu un dispozitiv de măsurare a apei adăugate prin cântărire sau volum şi va fi construită astfel încât vanele de admisie şi de evacuare a apei să fie interconectate pentru ca niciuna dintre ele să nu poată fi deschisă dacă cealaltă nu este complet închisă.
14.Dispozitivul va fi prevăzut cu un deversor cu o arie de secţiune transversală de cel puţin patru ori cea a conductei de admisie şi cu punctul de evacuare în afara utilajului de amestecare. Întreaga instalaţie pentru transportul apei va fi menţinut permanent, fără pierderi, iar dispozitivul de măsurare va fi dotat cu o conductă de drenare care va permite ca întreaga cantitate de apă măsurată să fie drenată pentru verificarea măsurătorii.
15.Aranjamentul la evacuare a dispozitivului de măsurare va fi astfel încât între cinci şi zece procente din apă să între în mixer înaintea celorlalte materiale şi alte cinci - zece procente să între în mixer după celelalte materiale. Restul de apă va fi adăugat intr-o proporţie uniformă cu celelalte materiale. Dispozitivul de măsurare a apei va fi uşor ajustabil astfel încât cantitatea de apă adăugată în mixer să poată varia, dacă este cazul, pentru fiecare dozare.
16.Orice adaos ce va fi utilizat va fi măsurat separat în dozatoare calibrate. Acurateţea utilajelor de cântărire, dispozitivelor de măsurare a apei şi dozatoarelor de adaos va fi verificată înainte de a se efectua amestecurile de probă, înainte de includerea primului amestec în Lucrări, după fiecare reparaţie sau ajustare a utilajului de amestecare şi în orice caz cel puţin o data pe lună. Înainte de a începe operaţiunile de betonare la o anumită secţiune de Lucrări, Antreprenorul va asigura Inginerul de existenţa unor utilaje suficiente în stare de funcţionare, inclusiv a unui echipament adecvat de rezerva, pentru a se asigura amestecarea corespunzătoare a betonului necesară pe perioada turnării. Prima doza de materiale pentru beton introdusă în mixer va conţine o cantitate suficientă de ciment, nisip şi apă în exces pentru a înveli interiorul tamburului fără să reducă conţinutul necesar de mortar al amestecului.
17.La încetarea amestecului pe o perioadă semnificativă, mixerul va fi curăţat cu atenţie. Amestecarea fiecărei doze va continua până la o distribuţie uniformă a materialelor şi uniformitatea de culoare şi consistenţă a betonului.
18.Adaosurile aprobate în scris de către Inginer vor fi introduse în beton cu ajutorul unui echipament de dozare automată.
19.Acest echipament se va alimenta cu o cantitate fixa de adaos de apă de amestec, înainte ca aceasta să fie turnată în mixer şi va fi supus aprobării Inginerului.
20.Antreprenorul va acorda o atenţie specială faptului că nici un material rezidual nu rămâne pe mixer după depozitarea fiecărei doze de beton şi se va curăţa şi spăla tamburul mixerului imediat după finalizarea fiecărei operaţiuni de obţinere a betonului şi atunci când se trece la un amestec cu utilizarea unui alt tip de ciment.
21.Inginerul poate interzice, la libera sa alegere, amestecarea sau turnarea betonului dacă consideră că temperatura ambientală este prea ridicată. Antreprenorului i se poate dispune de către Inginer să efectueze o curăţare frecventă a echipamentului pentru a îndepărta depozitele de beton întărit sau uscat care se acumulează rapid la temperaturi atmosferice ridicate. În anumite condiţii, Inginerul poate consimţi la amestecarea manuală a betonului simplu, în acest caz betonul realizându-se pe o platformă plană impermeabilă dintr-o zonă adecvată.
22.Cimentul şi agregatele vor fi împrăştiate în straturi subţiri şi uscat amestecate, până când se obţine o culoare uniformă. Apoi se va adăuga apă iar amestecul va fi răsturnat cel puţin de trei ori sau până când betonul va avea o culoare şi consistenţă uniformă în întregime.
23.Betonul amestecat manual va conţine cu 10 procente mai mult ciment decât cantităţile determinate de testele preliminare şi pe amestecurile de probă. Celelalte materiale, în afară de ciment, ale betonului amestecat manual vor fi proporţionate după volum. Volumul maxim de beton permis la amestecarea manuală pentru fiecare operaţiune va fi acela obţinut dintr-un sac de ciment de 50 kg.
5.67.Elementele de beton prefabricat
5.67.1. Generalităţi
1.Elementele de beton prefabricat, atât cele armate, cât şi cele nearmate, se vor conforma cerinţelor din Specificaţii, acolo unde este cazul.
2.Elementele de beton prefabricat vor fi produse fie pe şantier sau intr-o fabrică de beton agreată de către Inginer.
3.Toate elementele de beton prefabricat vor avea gravate data turnării şi numărul de identificare înainte ca betonul să se întărească complet.
4.Orice unitate care nu este datata poate fi respinsă de către Inginer. Antreprenorul va lua măsurile necesare cu privire la întărirea şi protejarea unitarilor după fabricare.
5.Transportarea elementelor prefabricate, pe şantier va fi permisă numai în una din următoarele condiţii: 28 zile după fabricare, sau după ce rezistenţa la comprimare specificată în Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate va fi atinsa. Acolo unde instalarea elementelor de beton prefabricate în cadrul unei anumite structuri se face astfel încât faţadele unitarii vor fi expuse intern sau extern, suprafeţele expuse ale elementelor aşa cum sunt finisate vor fi uniforme în ceea ce priveşte culoarea şi textura.
6.Cimentul, agregatele şi celelalte materiale utilizate la fabricarea elementelor vor fi obţinute din aceleaşi surse aprobate în perioada de fabricaţie.
7.Betonul pentru elementele prefabricate va fi turnat şi compactat prin metodele aprobate de către Inginer.
5.67.2. Calitatea betonului şi testele asupra betonului
1.Betonul utilizat la fabricarea elementelor de beton prefabricate se va conforma în toate privinţele Clauzei "Betonul" şi categoria de beton necesară va fi conforma cerinţelor stipulate în Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate.
2.Proiectarea, amestecarea, testarea, întărirea şi controlul de calitate al betonului utilizat la elementele prefabricate se vor conforma prevederilor Clauzei "Betonul".
3.Cofrajul şi finisajele betonului se vor conforma Clauzei "Cofrajul şi finisajele betonului".
5.67.3. Părţile încastrate
1.Părţile încastrate, precum şi consolele de ridicare, colierele de strângere, structurile de sprijinire a materialelor de îmbinare, etc. vor fi fixate pe poziţiile indicate în planurile de lucru.
2.Părţile încastrate nu vor prezenta rugina, mizerie sau grăsimi şi vor fi depozitate corespunzător înainte de utilizare.
5.67.4. Transportul, depozitarea şi montajul
1.În orice moment şi până la finalizarea Lucrărilor, elementele prefabricate vor fi protejate în mod adecvat pentru a se conserva toate suprafeţele şi părţile permanent expuse. Protecţia nu va marca sau nu va deforma în nici un mod betonul. Transportul, depozitarea şi montajul elementelor de beton prefabricat se vor realiza astfel încât să se evite deteriorarea lor şi să se păstreze suprafeţele elementelor fără mizerie sau alte urme nedorite. Încărcarea şi descărcarea, depozitarea şi montajul elementelor prefabricate de beton pe şantier se vor realiza de către muncitori calificati şi sub supravegherea unui supraveghetor competent. Elementele de beton prefabricate care se constată că sunt crăpate, deteriorate sau de o calitate inferioară fie înainte, fie după montaj vor fi respinse şi vor fi înlocuite de către Antreprenor.
5.67.5. Montarea elementelor de beton prefabricat
1.Elementele de beton prefabricate vor fi plasate, îmbinate şi fixate conform liniilor, nivelelor şi altor detalii indicate în planurile de lucru aprobate.
2.Mortarul uscat, atunci când este necesar, va fi utilizat pentru îmbinare şi compactare, după cum se specifică în clauza "Mortarul uscat".
3.Mortarul va fi turnat şi compactat pe etape, acolo unde este posibil din ambele părţi ale spaţiului ce este umplut, cu ajutorul ciocănirii unui băt de lemn, până ce mortarul este bine compactat.
5.67.6. Producerea în fabrica
1.Elementele de beton prefabricate pot fi produse intr-o fabrică agreată de către Inginer şi care nu se găseşte pe şantier. În situaţia în care elementele vor fi produse intr-o fabrică, atunci Antreprenorul il va informa pe Inginer în avans cu privire la numele şi adresa fabricii şi data probabilă când se va începe fabricarea.
2.Antreprenorul va face aranjamentele necesare ca Inginerul să inspecteze fabrica în timpul orelor de lucru.
5.67.7. Programul de lucru şi metoda de execuţie
1.Antreprenorul va înainta Inginerului spre aprobare Programul de Lucru şi Metoda de Execuţie, oferind detalii complete cu privire la metoda sa de executare a tuturor operaţiunilor legate de producerea şi construirea elementelor de beton prefabricate, care vor include următoarele:
(a)Perioadă necesară pentru realizarea planurilor şi calculelor detaliate;
(b)Datele începerii fabricării elementelor de beton prefabricate;
(c)Datele de livrare pe şantier împreună cu Specificaţiile pentru construcţie;
(d)Succesiunea construirii şi perioadă necesară pentru lucrările de construcţie de pe şantier;
(e)Descriere a patului de turnare, a matriţei şi cofrajului pentru diferite tipuri de piese; Procedura pentru armare, turnarea betonului şi metoda de întărire a betonului; Procedura pentru transportul, manipularea, ridicarea şi amplasarea fiecărui tip de element de beton prefabricat;
(f)Rezistenţa necesară pentru betonul turnat "în situu" înainte de începerea lucrărilor de construcţie pe şantier;
(g)Proiectarea, fabricarea şi detaliile de montaj pentru adaptarea betonului turnat "în situ" la ansamblu; şi Caracteristicile suporturilor temporare care sunt considerate necesare pentru a se asigura o stabilitate adecvată în timpul construirii şi pentru a susţine efectele sarcinilor de construcţie, sarcinilor determinate de vânt şi a altor sarcini tranzitorii.
2.Nu se va permite începerea lucrărilor până când programul sau metoda de execuţie nu sunt aprobate de către Inginer.
5.68.Marcarea componentelor din beton prefabricat
1.Acolo unde este cazul, se vor aplica semne de identificare şi orientare corespunzătoare şi permanente asupra tuturor componentelor din beton prefabricat, într-o astfel de poziţie încât semnele să nu fie vizibile pe lucrarea finalizată.
5.69.Lucrari pentru fundatii directe
Prevederi generale
2.Orice lucrare de fundaţii va fi începuta numai după verificarea si recepţionarea ei ca "faza de lucrări" a naturii terenului, a săpăturilor si după retrasarea generala a tuturor fundaţiilor si a elementelor geometrice respective.
3.În cazul fundaţiilor pentru stâlpi metalici se va verifica in plus si poziţia dimensiunilor pieselor, golurilor si altor elemente înglobate, precum si a elementelor pentru menţinerea poziţiei acestora.
4.În cazul fundaţiilor executate in apa, cu sau fără epuismente, se va verifica in mod special ca nu s-au produs prăbuşiri, afuieri, etc. sau ca efectele acestora au fost înlăturate, in aşa fel încât corpul fundaţiei sa poată fi executat corect, conform proiectului.
5.Toate verificările, încercările ce se efectuează pe parcursul lucrărilor de fundaţii si rezultatele acestora se vor înregistra in procese verbale de lucrări ascunse.
6.Având in vedere importanta deosebita pe care o are fundaţia in asigurarea rezistentei si stabilităţii întregii construcţii, faptul ca fundaţiile constituie lucrări ascunse, trebuie sa se tina seama de următoarele:
(a)gradul de importanta al lucrării;
(b)seismicitatea regiunii. Efectul cutremurelor de pământ poate fi considerabil asupra anumitor terenuri. In timpul cutremurului unele nisipuri saturate îşi pot pierde capacitatea portanta datorita fenomenului de lichefiere, iar unele pământuri argiloase îşi reduc sensibil coeziunea prin distrugerea legăturilor structurale dintre particule;
(c)caracteristicile structurii de rezistenta a construcţiei, existenta subsolurilor, densitatea si felul elementelor portante, capacitatea structurii de-a prelua eventualele tasări inegale ale terenului de fundare;
(d)mărimea si uniformitatea in plan a încărcărilor transmise;
(e)comportarea clădirilor vecine;
(f)condiţii hidrologice ale terenului (ape subterane si de suprafaţa, variaţia sezoniera a nivelului hidrostatic, agresivitate, posibilitatea de pătrundere a acestora la fundaţii);
(g)condiţii locale, care in unele cazuri pot determina materialele ce trebuie folosite la realizarea fundaţiei;
(h)considerente tehnologice;
(i)gelivitatea cu efectele ei negative;
(j)sensibilitate la umezire; loessurile si pământurile cu structuri instabila la înmuiere pun probleme deosebite la fundarea construcţiilor pe astfel de terenuri;
(k)fenomenele de umflare-contracţie provocate de variaţiile de umiditate ale terenurilor, de la un anotimp la altul si care se resimt in tara noastră pana la adâncimi de 2 m;
(l)existenta de goluri subterane - caverne naturale uneori greu de depistat, pot crea dificultăţi atât in timpul execuţiei, cat si al exploatării construcţiei respective;
(m)solicitările dinamice provocate de fundaţiile de la pompe, ciocane, compresoare, transmit terenului de fundare vibraţii si şocuri care se propaga prin masivul de pământ si pot afecta construcţiile învecinate.
7.În mod obişnuit fundaţiile se executa din:
(a)beton simplu
(b)beton armat.
8.Mărcile minime de betoane pentru fundaţii vor fi conform următoarelor specificaţii tehnice.
5.70.Fundaţii din beton simplu
1.Betonul folosit in blocul de fundaţie al fundaţiilor izolate, daca în bloc nu sunt dispuse armaturi de rezistenta, este de clasa minima C 4/5.
2.Betonul din bloc este de clasă minimă C8/10 dacă armăturile cuzinetului sunt ancorate în blocul fundaţiei.
5.71.Fundaţii din beton armat
1.Betonul folosit pentru tălpi de fundaţie, socluri pentru fundaţii continue, cuzineţi, radiere, fundaţii pahar va avea minim clasa C 12/15;
2.Betonul folosit pentru fundaţii speciale supuse la solicitări importante si fundaţii supuse acţiunilor dinamice va avea minim clasa C 16/20.
3.Fundaţiile directe sunt fundaţii de suprafaţa care se folosesc in construcţii atunci când stratul de fundare asigura capacitatea portanta necesara preluării încărcărilor date de suprastructura si se găseşte la mica adâncime fata de cota terenului natural.
4.Fundaţiile directe pot fi continue sau izolate, indiferent de forma elementelor pe care le sprijină, iar din punct de vedere al modului de lucru, ele pot fi rigide sau elastice.
5.Fundaţiile izolate tip pahar se realizează din beton armat turnate monolit pe loc asigurând o conlucrare mai buna cu terenul.
6.Fundaţiile stâlpilor prefabricaţi pot fi prevăzute dintr-un bloc de beton simplu si un cuzinet de beton armat sau o talpa de beton armat.
7.Înainte de montarea definitiva a stâlpilor prefabricaţi in fundaţiile tip pahar, aceştia se centrează si se fixează cu pene metalice, după care se monolitizează spaţiul din jurul stâlpului cu beton de clasa minima C 16/20.
8.Dimensiunile maxime ale agregatelor nu trebuie sa depăşească 16 mm.
9.Fundaţii pe radiere se utilizează in cazul structurilor cu încărcări mari, pe terenuri cu capacitate portanta foarte redusa, cu compresibilitate variata la care sunt posibile tasări neuniforme.
10.În cazul fundării construcţiilor pe terenuri slabe (de tipul argilelor moi, malurilor, nisipuri afânate, umpluturilor) executarea si verificarea lucrărilor de fundaţii se va face cu respectarea Normativului C 29-85.
5.72.Prevederi de execuţie
5.72.1. Generale
1.Înainte de începerea lucrărilor pentru executarea fundaţiilor, trebuie să fie terminate lucrările premergătoare şi anume:
(a)executarea săpăturilor pentru fundaţii;
(b)asigurarea suprafeţelor necesare pentru amplasarea şi funcţionarea normală a utilajelor de lucru, fără a influenţa fundaţiile construcţiilor învecinate, a depozitelor de materiale şi a instalaţiilor auxiliare necesare executării fundaţiilor;
(c)verificarea corespondenţei dintre situaţia reală şi proiect, din punct de vedere al calităţii terenului.
2.La executarea fundaţiilor trebuie avute în vedere următoarele:
(a)materialele întrebuinţate trebuie să corespundă indicaţiilor din proiect şi prescripţiilor din standardele şi normele de fabricaţie în vigoare;
(b)fundaţiile se vor executa fără întrerupere;
(c)înaintea turnării betonului se vor verifica armăturile montate, precum şi poziţionarea cofrajelor laterale. Se vor respecta prevederile SR EN 1992-1-1 privind acoperirile minime cu beton şi NE 012/2 -2010;
(d)în cazul apariţiei apei subterane se vor prevedea epuismente şi măsuri contra afuierii terenului şi spălării cimentului din beton, respectându-se prevederile NE 012/2 -2010;
(e)pentru a se asigura condiţii favorabile de întărire şi a se reduce deformaţiile din contracţie, se va menţine umiditatea betonului în primele zile după turnare, protejând suprafeţele libere prin acoperirea cu materiale de protecţie şi stropirea periodică cu apă, care va începe după 2 + 12 ore de la turnare, funcţie de tipul cimentului şi temperatura mediului; nu se va stropi sub temperatură de +5°C;
(f)în procesul de execuţie a lucrărilor de fundaţii se vor respecta normele de protecţia muncii
(g)recepţia calitativă a lucrărilor de fundaţii se va face de către Inginer, Antreprenor şi proiectant pe baza actelor încheiate anterior, a verificării încadrării în prevederile proiectului şi eventual a unor sondaje locale.
5.72.2. Prevederi specifice
1.Lucrările de fundaţii vor fi începute numai după verificarea şi recepţionarea ca "fază de lucrări" a naturii terenului şi a săpăturilor precum şi după retrasarea fundaţiilor.
2.Abaterile admisibile la aceste verificări sunt:
(a)la poziţia în plan orizontal a axelor fundaţiilor - 10 mm;
(b)la poziţia în plan vertical a cotei de nivel - 10 mm.
3.Cofrajele pentru fundaţii şi susţinerile lor trebuie să fie astfel alcătuite încât să îndeplinească următoarele condiţii:
(a)să se asigure obţinerea formei şi dimensiunilor prevăzute în proiect pentru elementele ce urmează a fi executate;
(b)să fie etanşe, astfel încât să nu permită scurgerea laptelui de ciment;
(c)să fie stabile şi rezistente la acţiunea încărcărilor care apar în procesul de execuţie;
(d)să fie prevăzute cu piese de asamblare de inventar;
(e)pentru reducerea aderenţei dintre beton şi panourile de cofraj panourile se ung înainte de fiecare folosire cu soluţii de decofrare.
4.Întrucât în timpul definitivării lucrărilor de cofrare elementele cofrajului pot căpăta deplasări de la poziţionarea iniţială (din proiect), este necesar ca înaintea turnării betonului să se verifice corectitudinea poziţiilor finale ale acestora. Decofrarea fundaţiilor se va face cu respectarea prevederilor din codul NE 012/2-2010.
5.Depozitarea cofrajelor se va face astfel încât să se evite deformarea sau degradarea lor (umezire, murdărie, putrezire).
6.Este interzisă depozitarea cofrajelor direct pe pământ sau depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraj.
7.La execuţia fundaţiilor vor fi respectate şi prevederile privind lucrările de betonare.
8.Fundaţiile se vor turna, pe cât posibil, fără întrerupere pe distanţa între două rosturi de tasare; în cazul când această condiţie nu poate fi respectată se vor avea în vedere următoarele:
(a)suprafaţa rostului de lucru se face perpendicular pe axa fundaţiei, şicanată;
(b)turnarea benzilor de fundaţie se va face în straturi orizontale de 30 - 50 cm, iar suprapunerea stratului superior de beton se va face obligatoriu înainte de începerea prizei cimentului din stratul inferior;
(c)nu se admit rosturi de lucru înclinate la fundaţii;
(d)durata maximă admisă a întreruperii de betonare, pentru care nu se vor lua măsuri speciale la reluarea betonării, va fi între 1,5 şi 2 ore, în funcţie de tipurile de ciment folosit (cu sau fără adaosuri);
(e)reluarea turnării se va face după pregătirea suprafeţei rosturilor constând din curăţirea şi spălarea abundentă cu apă imediat înainte de începerea turnării betonului proaspăt;
(f)atunci când rostul de turnare nu poate fi evitat, acesta se va realiza vertical la o distanţă de 1,0 m de la marginea stâlpilor sau a intersecţiilor de pereţi;
(g)nu se admit rosturi de lucru în fundaţiile izolate sau sub zonele cu concentrări maxime de eforturi din fundaţiile continue;
(h)întreruperile betonării cu durata mai mare vor fi stabilite de Antreprenor în concordanţă cu prevederile din proiect, cu dispunerea de armături suplimentare şi măsuri speciale de realizare a profilului de întrerupere; reluarea lucrării se va face prin tratarea suprafeţei betonului întărit prin udarea îndelungată (8 - 10 ore), curăţirea cu perie de sârmă, jet de apă, etc. imediat înainte de turnarea betonului proaspăt.
9.Rostul de tasare se va face într-un plan perpendicular pe talpa fundaţiei şi va avea lăţimea prevăzută în proiect.
10.Înaintea turnării cuzineţilor se vor verifica toate armăturile din punct de vedere al numărului de bare, al poziţiei, formei, diametrului, lungimii, distanţelor etc. Se va verifica de asemenea şi grosimea stratului de acoperire care va trebui să fie prevăzută în proiect dar nu mai puţin de 35 mm pentru faţa inferioară şi 45 mm pentru feţele laterale.
11.Toate verificările, încercările ce se efectuează pe parcursul lucrărilor de fundaţii şi rezultatele acestora se vor înregistra în procese verbale de lucrări ascunse.
12.La fundaţiile directe se pot admite următoarele abateri:
(a)Privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel:
(i)poziţia in plan orizontal a axelor fundaţiilor:± 10 mm;
(ii)poziţia in plan vertical a cotei de nivel:± 10 mm.
(b)Dimensiuni în plan orizontal:
(i)înălţimi pana la 2 m: ± 20 mm;
(ii)înălţimi peste 2 m: ± 30 mm.
(c)Înclinarea fata de verticala a muchiilor si suprafeţelor
(i)pentru un ml: 3 mm;
(ii)pe toata înălţimea: 16 mm.
(d)Înclinarea fata de orizontala a muchiilor si suprafeţelor
(i)pentru un ml: 5 mm;
(ii)pentru suprafeţe libere: 20 mm.
5.72.3. Recepţia lucrărilor de fundaţii
1.La recepţiile pe faze de lucrări si recepţiile preliminare, comisiile respective vor efectua in afara de examinarea actelor încheiate pe parcurs, in ce priveşte frecventa, conţinutul si încadrarea in prevederile proiectantului si prescripţiile tehnice, in limita abaterilor admisibile - si o serie de sondaje, in numărul pe care-l vor aprecia ca necesar, pentru a se convinge de corectitudinea verificărilor anterioare, in special in ce priveşte poziţiile, formele si dimensiunile geometrice si calitatea corpului fundaţiilor.
5.73.Piloţi
5.73.1. Informaţii de ordin general
1.Fundaţiile pe piloţi pot fi necesare pentru susţinerea structurilor acolo unde se considera ca terenul de fundare nu are suficientă capacitate de rezistenţa la sarcină.
2.Antreprenorul va realiza proiectul de detaliu al acestor structuri conform Condiţiilor Contractuale şi Specificaţiilor şi va determina tipul de fundaţie care se impune, numărul de piloţi şi presiunile de lucru ale acestora şi amplasamentul optim al piloţilor, necesar pentru susţinerea structurilor.
3.Excavaţiile, betonul, armătura şi cofrajul de oţel, unde este cazul, se vor conforma Clauzelor relevante ale Specificaţiilor.
4.Cu cel puţin 21 de zile înainte de data când Antreprenorul intenţionează să înceapă lucrările de executare a piloţilor, acesta va înainta Inginerului spre aprobare detaliile complete ale sistemului propus pentru piloţi, incluzând tipul şi dimensiunea acestora, detaliile cu privire la armătura şi proiectul complet şi calculele de batere a piloţilor.
5.Detaliile care vor fi înaintate vor include propunerea Antreprenorului cu privire la echipamente, lucrări temporare şi metodele de execuţie.
6.Nu va fi iniţiata nici o lucrare de batere a piloţilor până când propunerea Antreprenorului nu este aprobata de către Inginer.
7.Indiferent de cerinţele descrise în aceasta secţiune, proiectul va reprezenta în întregime responsabilitatea Antreprenorului.
5.73.2. Generalităţi
1.Fundaţia pe piloţi poate fi necesară pentru susţinerea structurilor unde subsolul este considerat a nu avea o capacitate suficientă de susţinere. Antreprenorul va efectua proiectul detaliat al acestor structuri în conformitate cu Condiţiile şi Specificaţiile Contractului şi va determina tipul de fundaţie necesar, numărul de piloţi şi încărcările lor de lucru precum şi aranjarea optimă a piloţilor necesari pentru susţinerea structurilor.
2.Săpătura, betonul, armarea cu oţel şi carcasa din oţel acolo unde este cazul, se vor conforma Clauzelor Specificaţiilor. Cu cel puţin 21 de zile înainte ca Antreprenorul să înceapă lucrările de pilonare la şantier, acesta va cere acordul Inginerului, trimiţându-i detalii asupra sistemului sau de pilonare, inclusiv tipul şi dimensiunile piloţilor, detalii asupra armării şi proiectul în întregime precum şi calculele. Detaliile ce vor fi trimise vor include propunerile Antreprenorului pentru echipament, lucrări temporare şi metode de construcţie.
3.Nu se va începe nici o lucrare de pilonare pe şantier până când Antreprenorul nu primeşte acordul Inginerului.
4.Fără a ţine seama de cerinţele subliniate în această secţiune, proiectul va fi în întregime responsabilitate Antreprenorului.
5.73.3. Tipuri de piloţi, proiectul piloţilor
1.Piloţii de susţinere trebuie sa fie piloţi bătuţi din beton armat, beton prefabricat sau beton turnat în situu.
2.Piloţii vor fi proiectaţi în general în conformitate cu SR EN 12699/2004, iar materialele şi lucrările vor fi conforme cu cerinţele din specificaţii. Acolo unde poate apărea vreun conflict între cerinţele din Specificaţii şi SR EN 12699/2004, Specificaţiile vor avea întâietate.
3.Piloţii vor fi proiectaţi să susţină încărcările specificate, tasările nedepăşind cele stabilite. Se va lăsa o toleranţă în proiect pentru eventualitatea frecării negative acolo unde este cazul şi pentru rezistenţa la forţele de întindere necesare datorate umflării şi înălţării oricărui strat de sol.
4.Piloţii vor fi proiectaţi pentru a avea o capacitate de susţinere de cel puţin 2,5 ori mai mare decât încărcarea de lucru (încărcarea de lucru = încărcarea de proiect).
5.Încărcarea permisibilă a piloţilor va fi modificată acolo unde este necesar pentru a permite condiţiile speciale: piloţii în imediată apropiere sau în grupuri, rezistenţa terenului, nivelul apei subterane şi alţi factori relevanţi.
6.Piloţii vor avea o grosime şi o lungime suficientă, şi vor fi configuraţi în aşa fel încât să susţină sarcinile proiectate şi specificate fără o tasare depăşind următoarele:

Încărcătura proiectată

tasare permisă 8 mm

1.5 × încărcătura proiectată

tasare permisă 10 mm

2 × încărcătura proiectată

tasare permisă 12 mm

7.Aceste tasări vor include atât deformaţiile permanente cât şi elastice. Măsurarea tasărilor va fi luată la atingerea pentru prima oară a încărcării specificate. Măsurarea tasării va fi făcută la punctul de aplicare a încărcării.
8.Acolo unde piloţii sunt aşezaţi şi sunt supuşi forţelor de manevrare, depozitare, ale momentelor de răsturnare şi de încovoiere şi ale forţelor tăietoare, aceştia vor fi combinaţi cu încărcările verticale (fie în comprimare, fie în tensiune), pentru a îndeplini cerinţele de proiect ale SR EN 1992.
9.Efortul mediu de comprimare în betonul piloţilor de susţinere sub încărcarea proiectată nu va depăşi 25% din rezistenţa cubică caracteristică după 28 de zile, calculată pe aria totală transversală a stâlpului.
5.73.4. Piloţii pentru testele preliminare
1.După ce Inginerul a aprobat propunerea Antreprenorului şi calculele pentru sistemul propus de pilonare, se vor construi piloţi de testare preliminară, la îndrumarea Inginerului.
2.Se vor efectua teste statice de încărcare în conformitate cu procedura recomandată a Subcomisiei ISSMFE pentru Teste pe teren şi în laboratoare", "Testul de Încărcare Axială a Piloţilor, Metoda recomandată", publicată în Jurnalul de Încercare Geotehnică ASTM, iunie 1985, pp.79-90.
3.Piloţii vor fi supuşi la o încărcătură de 2 ori mai mare decât cea proiectată, pentru a proba proiectul şi sistemul şi pentru a demonstra că cerinţele de încărcare sigură pot fi atinse prin metoda de pilonare propusă.
4.Piloţii de testare preliminară vor fi aşezaţi in locuri propuse de Antreprenor şi aprobate de Inginer. Inginerului i se va da înştiinţare cu cel puţin 48 de ore înainte, de începere a construcţiei pilotului preliminar ce urmează a fi testat.
5.Piloţii preliminari de testare vor fi construiţi/instalaţi într-un mod asemănător celui folosit pentru construcţia piloţilor de lucru, cu folosirea aceloraşi echipamente şi materiale. Orice variaţie va fi permisă numai cu acordul în prealabil al Inginerului.
6.Pentru piloţii preliminari ce urmează a fi testaţi, se va ţine o înregistrare zilnică detaliată a evoluţiei în timpul construcţiei/instalării, şi care va fi trimisă zilnic Inginerului.
7.Coloanele piloţilor vor fi terminate la nivelul normal sau la un alt nivel cerut de Inginer.
8.Coloanele piloţilor vor fi prelungite acolo unde este necesar peste nivelul normal sau peste piloţi, pentru ca aparatele de măsură şi alte aparate ce urmează a fi folosite în procesul de testare să nu fie avariate de apă sau reziduuri desprinse şi pentru a permite expunerea ranforsării.
9.Acolo unde coloana este prelungită peste nivelul normal al piloţilor, in soluri ce pot influenţa capacitatea de susţinere a încărcăturii a acestora, trebuie lăsat un manşon în timpul testării pentru a elimina frecarea ce nu ar apărea în piloţi.
10.Dacă nivelul normal este sub nivelul solului, iar puţul nu este prelungit şi există riscul de prăbuşire a gropii de foraj, se va lăsa un manşon in loc sau insera peste coloana pilotului sau se vor aplica alte mijloace mulţumitoare pentru Inginer. Se va lăsa un spaţiu între capătul de sus al puţului şi partea de jos a manşonului pentru a permite mişcarea pilotului.
11.Pentru un pilot care este testat la compresiune, capul pilotului va fi format astfel încât să dea o suprafaţă plană, care este normală pe axul pilotului şi suficient de largă pentru a susţine aparatele de măsurare a încărcării şi tasării. Capul pilotului va fi ranforsat şi protejat pentru a împiedica avarierea datorată aplicării concentrate a încărcăturii din echipamentul de încărcare.
12.Capul pilotului va fi concentric cu capul de testare, iar articulaţia dintre cap şi pilot va avea o rezistenţă structurală echivalentă cu cea a pilotului.
13.Un spaţiu suficient de larg va fi lăsat sub orice parte a capului dincolo de secţiunea pilotului, astfel încât la o tasare maximă anticipată, încărcătura sa nu se transmită în pământ decât prin pilot.
14.Conexiunea dintre pilot şi echipamentul de încărcare va fi construit în aşa fel încât să se asigure putere egală cu încărcătura maximă aplicată pilotului în timpul testării, cu un coeficient adecvat de siguranţă asupra proiectului structural.
15.Dacă pilotul preliminar de testare nu îndeplineşte cerinţele Specificaţiilor, sistemul de pilonare propus va fi considerat nesatisfăcător. Antreprenorul va trimite apoi propuneri revizuite şi calcule pentru a obţine acordul Inginerului. Dacă nu se stabileşte altfel de către Inginer, orice pilot de testare care a picat testul preliminar va fi respins, iar Inginerul poate cere Antreprenorului să furnizeze unul sau mai mulţi piloţi de testare şi teste pentru a proba sistemul său modificat, pe cheltuiala sa.
5.73.5. Lungimi şi toleranţe
1.Antreprenorul va determina lungimile aproximative ale piloţilor prin examinarea informaţiilor geotehnice.
2.În cazul în care informaţiile geotehnice nu descriu condiţiile solului până la o adâncime suficientă pentru a oferi siguranţă, se vor sugera investigaţii suplimentare ale solului de către Antreprenor şi care vor fi iniţiate cu acordul Inginerului.
3.Piloţii vor fi construiţi în cadrul următoarelor toleranţe:
(a)în plan, la nivelul de lucru al turlei de foraj 0.15 × B în orice direcţie de la poziţia proiectată; B = dimensiunea pilotului (diametru sau latură);
(b)1 în 75 de la poziţia verticală pentru un pilot vertical;
4.Dimensiunile transversale ale pilotului nu vor fi mai mici decât cele propuse de Antreprenor şi nici nu trebuie să le depăşească cu mai mult de 0.015 × B (B = dimensiunea pilotului, diametru sau latură).
5.Nici o faţă a unui pilot prefabricat nu trebuie să se abată cu mai mult de 6 mm de la o margine dreaptă de 3m ce uneşte 2 puncte pe acea faţă, nici centrul ariei pilotului la oricare secţiune transversală nu se va abate cu mai mult de 1/500 din lungimea pilotului de la o linie ce uneşte centrele ariei capetelor pilotului.
5.73.6. Succesiunea operaţiilor
1.Succesiunea operaţiilor de construcţie a piloţilor va fi aprobată de către Inginer şi va fi aranjată pentru a minimaliza deplasarea verticală şi laterală a piloţilor deja instalaţi. Nivelurile capetelor piloţilor alăturaţi sau ale structurilor efectuate pe aceştia sau orice alte structuri vor fi măsurate la intervale, în timp ce este instalat un pilot. Piloţii bătuţi în pământ care s-au ridicat, vor fi rebătuţi în pământ şi forţaţi în jos până la rezistenţa originală.
5.73.7. Îngroparea piloţilor
1.Antreprenorul va trimite Inginerului spre aprobare detalii privind potrivirea, eficienţa şi energia echipamentului său de batere.
2.Piloţii din beton turnat nu vor fi bătuţi până când betonul nu a ajuns la rezistenţa sa caracteristică.
3.Piloţii din beton întărit pe loc introduşi cu cofraj de oţel vor fi bătuţi cu fundul înainte, folosind un cofraj care nu va distorsiona sau se va îndoi în timpul baterii. Cofrajul betonului va fi bătut în suportul pilotului folosind o mandrină.
4.Fiecare pilot va fi bătut continuu până când se atinge adâncimea aprobată; Inginerul poate permite suspendarea baterii dacă este mulţumit că rata de pătrundere înainte de terminarea îngropării va reveni la normal la reluarea ei sau dacă este mulţumit că suspendarea introducerii a fost în afara controlului Antreprenorului.
5.Nu se va folosi un dispozitiv de ghidare decât cu acordul Inginerului care apoi va cere ca setul să fie revizuit pentru a lua in considerare eficacitatea loviturii de ciocan.
6.Setul final al fiecărui pilot va fi înregistrat fie ca pătrundere în piatră de var, fie ca număr de lovituri necesar pentru a produce o pătrundere de 25 mm.
7.Când este măsurat un set final, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:
(a)Partea expusă a pilotului va fi în condiţie bună fără avarii sau distorsionări;
(b)Dispozitivul de ghidare şi împachetarea, dacă există, vor fi în condiţii bune;
(c)Lovitura de ciocan va fi în linie cu axa pilotului, iar suprafeţele de impact vor fi plate şi la unghiuri drept faţă de pilot şi axul ciocanului;
(d)Ciocanul de batere va fi în condiţie bună, livrând energie potrivită per lovitură, şi operând corect;
(e)Compresiunea temporară a pilotului va fi înregistrată dacă se cere de către Inginer.
8.Antreprenorul va oferi înştiinţare adecvată şi va furniza toate facilităţile pentru a permite Inginerului să verifice rezistenţele la batere. Un set de scopuri ale Antreprenorului poate fi luat numai în prezenţa Inginerului dacă nu s-a stabilit altfel.
9.La începutul lucrărilor şi în noile zone sau secţiuni, se va obţine o înregistrare detaliată a baterii, de-a lungul întregii lungimi a primului pilot şi de-a lungul ultimilor 3 m de batere a piloţilor următori pentru a stabili comportamentul piloţilor.
10.Antreprenorul va informa Inginerul fără întârziere dacă se observă vreo schimbare neaşteptată în caracteristicile de batere. O înregistrare detaliată a rezistenţei la batere de-a lungul întregii lungimi a celui mai apropiat pilot va fi luată.
11.Dacă se cer, se vor efectua verificări de rebatere printr-o procedură aprobată de către Inginer.
12.Piloţii vor fi bătuţi într-o succesiune aprobată pentru a minimaliza efectele negative ale ridicării şi deplasării laterale a pământului.
13.Vor fi luate măsuri pentru a determina mişcarea pământului sau a oricărui pilot ce rezultă din procesul de batere, atunci când sunt cerute de către Inginer.
14.Acolo unde piloţii s-au ridicat ca urmare a baterii piloţilor alăturaţi, Antreprenorul va trimite Inginerului propunerile sale pentru corectarea piloţilor afectaţi şi pentru evitarea sau controlul efectelor înălţării în lucrările următoare.
15.Forajul hidraulic poate fi efectuat numai când a fost aprobat de către Inginer, iar Antreprenorul va trimite propuneri detaliate şi nu se va efectua în mod normal în ultimii 3 m de penetrare.
5.73.8. Repararea şi lungirea piloţilor
1.Pentru pregătirea reparării capului unui pilot, betonul va fi tăiat drept până la betonul sănătos pentru a expune armarea şi toate particulele desprinse vor fi îndepărtate prin periere cu peria de sârmă urmată de spălare cu apă.
2.Dacă pilotul urmează a fi supus în continuare baterii, capul va fi înlocuit cu beton dintr-o clasă aprobată.
3.Dacă pilotul a fost îngropat complet, dar betonul sănătos este sub nivelul de tăiere, pilotul va fi prelungit până la nivelul de tăiere cu beton dintr-o clasă neinferioară celei din care este fabricat pilotul.
4.Pentru pregătirea lungirii unui pilot normal armat, betonul trebuie tăiat drept pentru a expune o lungime suficientă care să asigure că rezistenţa întreagă a barelor se va dezvolta prin articulaţie.
5.Înnădirile sudate vor fi executate în conformitate cu DIN 1910, SR ISO 7438-1993 sau SR EN 1011-2:2001 şi înainte de sudare, barele principale longitudinale de armare din capul pilotului vor fi expuse la cel puţin 300 mm sub poziţia sudurii.
6.Pentru încheieturile suprapuse sau cap la cap, se vor prevedea suficiente bare de legătură pentru a rezista la forţele excentrice.
7.Alte metode de lungire vor fi supuse aprobării de către Inginer.
8.Piloţii reparaţi sau lungiţi nu vor fi bătuţi până când betonul adăugat nu a ajuns la rezistenţa caracteristică a betonului din pilot.
5.73.9. Armarea
1.Dacă nu se dictează altfel de către proiect, piloţii din beton turnaţi in situu vor fi armaţi pe întreaga lor lungime.
2.Armarea longitudinală minimă va fi de 1.0 % din aria brută de beton în primi 3 m ai pilotului şi 0,8% din aria brută de beton a restului pilotului. Se vor furniza legături laterale pentru a menţine alinierea armării longitudinale la centre nu mai apropiate de 150 mm.
3.Dacă nu se dictează altfel de către proiect, armarea piloţilor din beton prefabricat va fi în conformitate cu următoarele cerinţe minime:
4.Aria ranforsării longitudinale de diametru minim 12 mm va fi de cel puţin 1% din aria brută de beton (piloţi din beton cu întărire pe loc şi din beton prefabricat);
5.Armarea laterală va fi sub forma etrierelor nu mai mici de 6 mm în diametru. Pe o distanţa de 3 ori lăţimea pilotului măsurat de la capăt la capăt, volumul armării laterale nu va fi mai mic de 0,6% din volumul brut. In corpul pilotului armarea laterală nu va fi mai mică de 0,4 % cu spaţii la nu mai mult de jumătate din lăţimea pilotului. Tranzacţia dintre spaţiul închis de la capete şi spaţiile maxime va fi făcută treptat pe o lungime egală cu de 3 ori lăţimea.
6.Piloţii cu o secţiune transversală dreptunghiulară vor avea un minim de 4 bare de ranforsare longitudinale, iar piloţii cu secţiunea transversală circulară vor avea minim 6 bare de ranforsare longitudinale. Barele vor avea 12 mm diametru minim. Barele principale longitudinale vor fi nivelate la capul pilotului şi se vor introduce strâns în suport, dacă se foloseşte unul.
7.Fretele şi etrierii se vor introduce strâns lângă barele longitudinale şi se vor lega de acestea prin sudare cu fir de sârmă moale, cu capetele libere întoarse spre interior. Barele longitudinale vor fi ţinute deoparte prin distanţieri la o distanţă nu mai mare de 1,5 m una de alta.
8.Barele principale longitudinale de armare din piloţi ce nu depăşesc 12 m în lungime vor fi într-o lungime continuă dacă nu se specifică altfel în altă parte. In piloţii ce depăşesc 12 m în lungime, se vor permite îmbinări în barele longitudinale la intervale de 12 m. Îmbinările din barele alăturate vor fi amplasate la cel puţin 1 m depărtare de-a lungul lungimii pilotului. Îmbinările vor fi in aşa fel încât întreaga rezistenţă a barei să fie eficientă pe îmbinare.
9.Acoperirea armării celei mai exterioare, inclusiv sârma de legat nu va fi mai mic de 60 mm măsurat in interiorul cofrajului. Îmbinările suprapuse sau cap la cap vor fi prevăzute cu suficiente bare sau alte elemente care să reziste forţelor excentrice. Suprapunerile vor avea o lungime minimă de 40 de ori diametrul armării principale longitudinale.
10.Armarea principală longitudinală va proiecta un minim de 40 de ori diametrul barei peste nivelul pilotului. Pentru piloţii din beton prefabricat, conformarea la această cerinţă va necesita spargerea capului pilotului după batere.
5.73.10. Suporturile piloţilor
1.Piloţilor îngropaţi li se vor prevedea suporturi plate sau ascuţite coaxiale din fontă dacă baterea poate avaria betonul la vârful pilotului.
2.Suporturile piloţilor din fontă vor fi făcute din fontă călită din tipul folosit la realizarea cofrajelor din fontă brută la SR EN ISO 1452-3:1999 grad 150. Fonta călită va fi lipsită de găuri mari sau alte defecte de suprafaţă.
3.Suporturile din oţel vor fi fabricate din oţel conform SR EN 10029:1991 grad 43 A1.
5.73.11. Înregistrările
1.Antreprenorul va păstra o înregistrare completă a tuturor lucrărilor de pilonare care va include următoarele acolo unde este relevant:
(a)tipul şi numărul pilotului;
(b)diametrul nominal sau dimensiunea, lungimea pilotului;
(c)data turnării şi data baterii;
(d)adâncimea de la nivelul solului până la piciorul pilotului;
(e)adâncimea de la nivelul solului până la stratul de susţinere;
(f)set de pilot sau tub al pilotului în mm per 10 lovituri, sau lovituri per 25 mm de penetrare pentru primii piloţi în noile arii sau secţiuni, seturi luate la intervale pe timpul baterii în ultimii 3 m pentru piloţii ulteriori;
(g)setul final, greutatea şi loviturile de ciocan;
(h)detalii asupra oricăror obstrucţionări observate;
(i)nivelul pământului la poziţia pilotului la începerea instalării conductei;
(j)nivelul de tăiere al pilotului;
(k)lungimea cofrajului temporar sau permanent;
(l)lungimea si detaliile armării;
(m)amestecul de beton;
(n)volumul de beton furnizat pilotului unde acesta poate fi măsurat practic.
2.Toate înregistrările vor fi ţinute în dublu exemplar pe măsură ce lucrările se desfăşoară, iar o copie va fi înmânată Inginerului la încheierea lucrărilor fiecărei zi.
5.73.12. Piloţi din beton armat prefabricaţi
1.Piloţii din beton armat prefabricaţi vor fi proiectaţi, turnaţi şi întăriţi pentru a dezvolta rezistenţa necesară pentru transport, manevrare şi tensiune la baterii fără avariere. Piloţii pătraţi vor avea colţurile teşite (şanfrenate).
5.73.13. Piloţi foraţi
1.Piloţi bătuţi sau foraţi
(a)Piloţii bătuţi sau foraţi vor cuprinde un cofraj temporar sau permanent din oţel, sau un cofraj permanent din beton prefabricat, forat sau bătut, introdus într-un suport şi umplut complet cu beton dens armat cu bare de oţel.
(b)Toate încheieturile din cofraj şi dintre cofraj şi suporturi, acolo unde este cazul, nu vor permite intrarea apei în timpul baterii şi finalizării piloţilor. Cofrajul permanent va fi inspectat, de exemplu prin folosirea unei lumini coborâte de la vârf după instalare pentru a asigura că cofrajul nu este nici avariat, nici deformat şi că tot pământul căzut a fost îndepărtat de pe fundul piloţilor foraţi.
(c)Nu se va folosi nămol de săpat decât dacă a fost aprobat de Inginer.
2.Cofrajul pentru piloţii din beton
(a)Cofrajul va fi potrivit pentru metoda de instalare şi pentru îmbinarea piloţilor. Cofrajul va fi fie permanent, fie temporar.
(b)Cofrajele de oţel vor fi livrate la şantier în lungimi care să permită manevrarea. Capetele vor fi pregătite pentru sudare şi proiectate pentru a menţine alinierea pilotului.
(c)Îmbinările dintre cofrajele din oţel vor fi făcute prin sudare la DIN 1910 sau SR EN 1011-2:2001 astfel încât întreaga rezistenţă a secţiunii originale să fie desfăşurată. Încheieturile sudate vor fi izolate împotriva apei.
3.Betonarea piloţilor
(a)Piloţii foraţi vor fi în conformitate cu cerinţele Specificaţiilor. Tasarea pentru beton va fi stabilită cu Inginerul înainte de betonarea piloţilor preliminari de testare. Betonul din piloţii foraţi va fi turnat în mod continuu. Îndepărtarea cofrajelor temporare trebuie finalizată înainte ca betonul turnat să-şi piardă lucrabilitatea pentru a asigura că betonul nu se ridică, dar turnarea betonului trebuie ţinută în avans faţă de retragerea cofrajului pentru a preveni "gâtuirea".
(b)Capetele piloţilor vor fi dezvelite şi legate de capacele piloţilor aşa cum se specifică pentru piloţii din beton prefabricat.
5.73.14. Testele de încărcare a piloţilor
Generalităţi
1.Testele de încărcare a piloţilor vor fi efectuate în următoarele situaţii:
(c)când se foloseşte un tip de pilot sau metodă de instalare care este în afara experienţei comparabile şi care nu a fost testată în condiţii de sol şi încărcare comparabile;
(d)când se foloseşte un sistem de pilonare care este în afara experienţei celor care execută lucrările;
(e)când piloţii vor fi supuşi încărcării pentru care teoria şi experienţa nu furnizează suficient în proiect. Procedura de testare a piloţilor trebuie apoi să ofere încărcări similare cu încărcările anticipate;
(f)când observaţiile din timpul procesului de instalare indică o comportare a pilotului care se abate puternic şi nefavorabil de la comportarea anticipată pe baza cercetării şantierului sau experienţei când investigaţiile suplimentare ale pământului nu clarifică motivele acestei abateri.
2.Testul de încărcare poate fi unul static sau dinamic.
3.Dacă se efectuează un test de încărcare, el va fi localizat n mod normal acolo unde se crede că pot apărea cele mai aspre condiţii ale solului. Dacă aceasta nu este posibil, trebuie admisă o toleranţă când se derivă valoarea caracteristică a rezistenţei la susţinere.
4.Dacă testele de încărcare sunt efectuate pe doi sau mai mulţi piloţi, locaţia testului va fi reprezentativă pentru aşezarea fundaţiilor piloţilor, iar unul din piloţii de testare va fi poziţionat acolo unde se crede că poate apărea cele mai aspre condiţii ale solului.
5.Între instalarea pilotului de testare şi începerea testului de încărcare, se va permite o perioadă adecvată de timp pentru a asigura că rezistenţa cerută a materialului pilotului este atinsă şi că presiunile din pori şi-au reluat valorile iniţiale.
Testele de încărcare statică
Procedura de încărcare
6.Procedura testului de încărcare a piloţilor, mai ales din punctul de vedere al paşilor de încărcare, durata paşilor şi aplicarea ciclurilor de încărcare, va fi astfel încât concluziile să poată fi trase despre deformarea, curgerea lentă şi reculul unei fundaţii a pilotului, din măsurătorile asupra pilotului. Pentru piloţii de încercare, încărcarea finală va fi aceea că concluziile pot fi trase de asemenea asupra încărcării de rupere.
7.Testele statice vor fi efectuate în conformitate cu Procedurile recomandate ale Subcomisiei ISSMFE asupra Testelor de Teren şi Laborator, "Testul de Încărcare a Piloţilor Axiali, Metoda recomandată", publicat în Jurnalul de Încercare geotehnică ASTM, iunie 1985, pp 79-90.
8.În cazul unei exprimări diferite, textul Specificaţiei va fi valabil înaintea procedurii menţionate mai sus.
9.Aparatele pentru determinarea forţelor, tensiunilor sau presiunilor şi deplasărilor vor fi calibrate înaintea testului.
10.Direcţia forţei aplicate testelor de comprimare sau tensionare a piloţilor va coincide cu axa longitudinală a pilotului.
11.În general, testele de încărcare a piloţilor pentru a proiecta o fundaţie a pilotului rezistentă la întindere trebuie executate fără greşeală. Extrapolarea graficului deplasării încărcării pentru testele de tensiune nu trebuie utilizată în mod normal, mai ales în cazul încărcării temporare.
Piloţii de încercare
12.Numărul de piloţi de încercare necesari verificării proiectului va fi selectat pe baza următoarelor aspecte:
(a)Condiţiile solului şi variabilitatea lor la şantier.
(b)Tipul structurii;
(c)Dovezi documentate asupra performanţei aceluiaşi tip de pilot în condiţii similare;
(d)Numărul total şi tipurile de piloţi din proiectul fundaţiei.
13.Condiţiile solului la locul testării vor fi cercetate minuţios. Adâncimea forării va fi suficientă pentru a stabili natura solului atât în jurul cât şi sub vârful pilotului. Va include toate straturile ce pot contribui semnificativ la comportarea deformării pilotului, cel puţin de 5 ori diametrul de sub vârful pilotului, cu excepţia cazului când se găseşte stânca sănătoasă sau sol foarte dur la o adâncime mai mică.
Piloţii de lucru
14.Numărul de teste de încărcare a piloţilor de lucru va fi ales pe baza celor descoperite şi înregistrate în timpul construcţiei.
15.Selecţia piloţilor de lucru de testare va fi prescrisă în documentele contractuale.
16.Încărcătura aplicată piloţilor de testare va fi cel puţin egală cu sarcina din proiect ce determină proiectarea fundaţiei.
Teste de încărcare dinamică
Generalităţi
17.Testele de încărcare dinamice vor fi efectuate în conformitate cu ASTM D 4945-89 "Metoda Standard de Încercare Dinamică la Alungirea Înaltă a Piloţilor".
18.Rezultatele testelor dinamice pot fi folosite pentru proiect, cu condiţia ca o cercetare adecvată la faţa locului să fi fost efectuată şi metoda să fi fost calibrată comparativ cu testele statice pe acelaşi tip de pilot, cu lungime şi secţiune transversală similare şi în condiţii de sol comparabile.
19.Rezultatele testului dinamic vor fi întotdeauna luate în considerare în relaţie unul cu celălalt.
20.Testele dinamice pot fi folosite ca un indicator al consistenţei piloţilor şi pentru a detecta piloţii slabi (testarea integrităţii).
21.Într-un test dinamic, pilotul este măsurat cu accelerometre şi aparate de măsură a tensiunii între două diametre de pilot, ale vârfului pilotului.
22.Aparatele de măsură sunt conectate la un aparat de înregistrare şi procesare a datelor. In timpul loviturilor asupra pilotului, semnalele din aparate sunt înregistrate şi procesate pentru evaluarea capacităţii de susţinere a pilotului. Procesarea datelor va fi de două feluri: una simplă (CASE sau metoda analog) şi una mai exactă, bazată pe potrivirea semnalelor (CAPWAP (CONTROLUL ŞI APROVIZIONAREA PUNCTELOR DE ACCES FARA FIR) sau programul analog). Metoda simplă oferă rezultate pe loc, în timp ce potrivirea semnalelor consumă mai mult timp (ore).
23.În metoda CASE sau analog, următoarele date vor fi înregistrate şi raportate:
(a)capacitatea de rezemare;
(b)rezistenţa pe vârf şi frecarea laterală;
(c)efortul maxim de compresiune, acceleraţia, viteza şi deplasarea;
(d)efortul maxim de tensiune în pilot;
(e)integritatea structurală a pilotului; mărimea şi locaţia avariei;
(f)energia maximă transferată în pilot;
(g)lovituri per minute pentru verificarea ciocanului;
(h)numărul de lovituri;
(i)valorile de intrare şi reflectare ale forţei, vitezei, în valuri ascendente şi descendente;
(j)încărcătura versus abaterea tampoanelor şi a rezistenţei bazei pilotului.
24.Programul CAPWAP (CONTROLUL ŞI APROVIZIONAREA PUNCTELOR DE ACCES FARA FIR) sau analog stabileşte acel set de parametri ai rezistenţei solului, care produce cea mai bună potrivire între forţa si viteza măsurate şi calculate ale pilotului. După analiza CAPWAP (CONTROLUL ŞI APROVIZIONAREA PUNCTELOR DE ACCES FARA FIR), se obţin informaţii suplimentare faţă de CASE, precum:
(a)proprietăţi la deformare, capacităţi noi şi parametri de tasare a solului pentru fiecare segment de sol de 1 m lungime;
(b)frecarea laterală unitară pentru fiecare segment şi capătul de rezemare;
(c)maximul forţelor de tensiune şi compresiune şi eforturile;
(d)tasare structurală a pilotului;
(e)deplasarea dinamică a piciorului pilotului;
(f)grafic asupra capacităţii de rezemare şi eforturile din pilot versus numărul de lovituri.
25.Un program introductiv (WEAP) poate fi utilizat înainte de baterea pilotului pentru a evalua combinaţiile preliminare de seturi şi capacităţi de rezemare pentru pilotul specificat, echipamentul de introducere şi condiţiile solului.
26.Experţi experimentaţi vor efectua procesarea datelor.
Procedura testului local dinamic de încărcare.
27.Antreprenorul va informa Inginerul cu cel puţin 2 săptămâni înainte de testarea dinamică.
28.Antreprenorul va trimite un consultant de testare calificat cu experienţa pentru obţinerea acordului Inginerului.
29.Inginerul va stabili dacă testul va fi efectuat sau dacă sunt necesare câteva perioade de aşteptare la locaţia propusă înainte ca o decizie să fie luată.
30.Inginerul va stabili o dată pentru teste şi de asemenea va stabili locaţia tuturor piloţilor ce urmează a fi testaţi dinamic.
Procedura testului dinamic pe piloţi bătuţi
31.Antreprenorul va asigura tot personalul şi echipamentele necesar pentru a lovi pilotul cu un ciocan.
32.Instrumentul pentru testul dinamic va fi conform cu ASTM D 4945.
33.Aproximativ doi piloţi bătuţi vor fi testaţi într-o singură zi. Personalul consultant al testării va da găuri în pilotul de testare astfel încât să poată fi ataşate convertoarele (2 accelerometre şi doua aparate de măsurat tensiunea). Procedurile de testare vor fi conforme cu ASTM D 4945.
34.Când convertoarele au fost aşezate pe poziţii şi echipamentul de înregistrare şi de procesare a fost pregătit pentru a primi măsurarea acceleraţiei şi tensiunii, Inginerul va instrui Antreprenorul cu privire la înălţimea de aruncare, iar Antreprenorul va lovi pilotul cu un ciocan de câte ori este nevoie pentru a obţine măsuri potrivite.
35.Inginerul poate cere Antreprenorului să asigure un instrument de supraveghere pentru a monitoriza fiecare pilot după fiecare lovitură.
36.După ce măsurile de testare au fost obţinute şi analizate şi un raport a fost trimis, Inginerul va furniza instrucţiunile pentru rezultate.
Procedura testului dinamic asupra piloţilor foraţi
37.Antreprenorul va pregăti partea superioară a pilotului şi dacă este necesar va îmbunătăţi integritatea structurală a părţii superioare a pilotului pentru a rezista la o forţă puternică de impact. Tot betonul desprins de la suprafaţa pilotului va fi îndepărtat. Porţiunea superioară a pilotului forat va fi prelungită cu o lungime de cel puţin 2 ori mai mare decât diametrul pilotului forat cu acelaşi diametru ca şi pilotul forat. Porţiunea extinsă a pilotului forat va fi turnată din beton având o rezistenţă minimă la compresiune de 40 Mpa.
38.Armarea suplimentară la forţa tăietoare precum freta din partea superioară a pilotului este recomandată pentru forţa de impact.
39.Deasupra pilotului forat va fi montată o pernă de lemn sub o plăcuţă de oţel pentru protectie. Se poate aplica material adeziv între partea superioară a pilotului şi lemn.
40.Antreprenorul va asigura un cofraj din oţel suplimentar ce va fi introdus în capul pilotului. Acest cofraj va acţiona ca un ghidaj pentru berbecul greu, având lungimea nu mai mică decât suma înălţimii de cădere şi a lungimii greutăţii de oţel. Este importantă asigurarea şi stabilizarea cofrajului de oţel printr-un ciocan vibrator.
41.Antreprenorul va asigura tot personalul şi echipamentul necesar pentru a lovi pilotul de testare cu greutatea de oţel. Antreprenorul va asigura o macara mobilă ce are capacitatea de a ridica berbecul greu de oţel printr-un singur cablu drept care nu se răsuceşte şi care este capabil de a lovi capul pilotului gravitaţional.
42.Instrumentul pentru testul dinamic va fi conform cu ASTM D 4945.
43.Se va testa aproximativ un pilot forat pe zi. Personalul consultant al testării va da găuri în ferestrele cofrajului din oţel lăsat pe loc, pentru a putea fi ataşate convertoarele (2 accelerometre şi 2 aparate de măsurat tensiunea).
44.Procedurile de testare vor fi în conformitate cu ASTM D 4945.
45.Inginerul poate cere Antreprenorului să asigure instrumente de supraveghere pentru a monitoriza setul pilotului după fiecare lovitură.
46.După ce măsurătorile testării dinamice au fost obţinute şi analizate, iar raportul a fost trimis, Inginerul va furniza instrucţiuni pentru acele rezultate.
Raportul testului de încărcare
47.În termen de 24 de ore de la finalizarea testelor, Antreprenorul va trimite Inginerului o înregistrare completă a fiecărui test de pilot. Acolo unde este potrivit, acest raport va include:
(a)o descriere a locaţiei;
(b)condiţiile solului cu referire la cercetările solului;
(c)tipul pilotului;
(d)o descriere a aparatului de încărcare şi măsurare şi sistemul de reacţie;
(e)documentele de calibrare ale celulelor de încărcare, a cricurilor şi a aparatelor de măsură;
(f)înregistrarea instalării piloţilor de testare;
(g)înregistrări foto ale pilotului şi a locaţiei de testare;
(h)rezultate ale testului în formă numerică;
(i)graficele tasărilor în timp pentru fiecare încărcătură aplicată când se foloseşte o procedură de încărcare treptată;
(j)comportarea măsurată încărcare - tasare;
(k)justificarea motivelor pentru orice abateri de la recomăndari.
5.73.15. Piloţi în compresiune
Capacitatea ultimă de rezemare din testele de încărcare statică
1.Piloţii de încercare vor fi instalaţi în acelaşi mod ca şi piloţii ce vor forma fundaţia şi vor fi fundaţi în acelaşi strat.
2.În cazul unui pilot cu diametrul foarte mare, este deseori nepractic să se efectueze un test de încărcare asupra unui pilot de încercare de mărime întreagă. Testele de încărcare asupra piloţilor de încercare pot fi luate în considerate cu condiţia ca:
(a)Raportul diametru pilot de încercare/pilot de lucru să nu fie mai mică de 0.5;
(b)piloţii de încercare cu un diametru mai mic să fie fabricaţi şi instalaţi în acelaşi mod ca şi piloţii folosiţi pentru fundaţie;
(c)pilotul de încercare să fie măsurat în aşa fel încât rezistenţa la bază şi a coloanei să fie derivată separat din măsurători.
3.În cazul unei fundaţii a pilotului supusă forţei de tragere, rezistenţa pilotului la rupere sau la o deplasare care este egală cu criteriul de verificare a stării ultimei limite determinată din rezultatele testului de încărcare va fi corectată prin scăderea forţei de frecare laterală în straturi compresibile, determinată prin proiect sau măsurată.
4.Când se derivă ultima rezistenţa la rezemare caracteristică uneia din valori măsurate din una sau mai multe teste statice, se va lăsa o toleranţă pentru variabilitatea terenului şi variabilitatea efectului instalării pilotului. Ca minim, ambele condiţii a) şi b) din de mai jos trebuie îndeplinite folosind formula:
Rcc = Rcms/gns
Factori gns pentru a deriva Rcc:

Numărul de teste

1

2

> 2

gns în Rcms mediu

1.5

1.35

1.3

gns în Rcms minim

1.5

1.25

1.1

Pentru a obţine capacitatea ultimă de rezemare proiectată, valoarea caracteristică, Rcc, trebuie împărţită în componente de rezistenţă de bază, Rcbc, şi rezistenţă a coloanei, Rcsc, astfel încât
Rcc = Rcbc + Rcsc
Capacitatea proiectată de rezemare, Rcd, se va obţine din
Rcd = Rcbc/ gbs + Rcsc/gss
unde gbs şi gss sunt luate din tabelul de mai jos:
Valori ale gbs, gss şi gts

Factori componenţi

gbs

gss

gts

Piloţi bătuţi

1.3

1.3

1.3

Piloţi foraţi

1.6

1.3

1.5

Piloţi CFA

1.45

1.3

1.4

În mod normal, testul de încărcare furnizează testul de încărcare a pilotului versus tasare şi timp versus diagrame de tasare fără a face deosebire între rezistenţa punctuală şi a puţului. Prin urmare, deseori nu este posibil să se facă distincţia între factori parţiali ai evaluării valorii de proiect a rezistenţei de bază şi a rezistenţei puţului. In schimbul unui factor parţial de rezistenţă a pilotului Rcc pot fi luate pentru valorile gts cele oferite în tabelul de valori de mai sus.
Capacitatea ultimă de rezemare din formula de batere a pilotului.
5.Dacă sunt folosite formule de batere a piloţilor pentru a evalua capacitatea ultimă de rezemare a piloţilor individuali de compresiune într-o fundaţie, se va demonstra validitatea formulelor prin dovezi experimentale anterioare privind buna performanţă sau prin teste statice de încărcare asupra aceluiaşi tip de pilot cu lungime similară şi secţiune transversală şi în aceleaşi condiţii de sol.
6.Formulele de batere a piloţilor vor fi folosite numai dacă s-a stabilit stratificarea solului.
7.În proiect se va specifica numărul de piloţi ce trebuie rebătuţi. Dacă rebaterea oferă rezultate mai slabe, acestea vor fi folosite ca bază pentru evaluarea rezistenţei ultime de rezemare. Dacă rebaterea oferă rezultate mai bune, acestea pot fi luate în considerare.
8.Rebaterea trebuie efectuată de obicei în nămol, cu excepţia cazului în care experienţa comparabilă a dovedit că nu este necesar.
9.Capacitatea limită de rezemare din testele dinamice
10.Testele dinamice şi evaluarea lor poate fi folosită pentru a evalua capacitatea de rezemare a piloţilor individuali de compresiune. Validitatea evaluării va fi fost demonstrată de dovezi anterioare ale performanţei acceptabile sau de teste de încărcare statice asupra aceluiaşi tip de pilot de lungime şi secţiune transversală similare şi în aceleaşi condiţii ale solului. Nivelul energiei introduse în timpul testării dinamice va fi suficientă pentru a permite o interpretare adecvată a capacităţii pilotului la un nivel corespondent suficient de ridicat de efort.
Când se obţine rezistenţa limită caracteristică Rcc din valorile Rcmd măsurate în două sau mai multe teste dinamice, se va lăsa o marjă pentru variabilitatea solului şi variabilitatea efectului instalării pilotului. Ca valoare minimă, ambele condiţii a) şi b) ale tabelului de mai jos trebuie îndeplinite folosind formula:
Rcc = Rcmd/ gnd
Factori gnd pentru a deriva Rcc:

Numărul de teste

2

4

> 4

gnd pentru Rcmd mediu

1.4

1.4

1.4

gnd pentru Rcmd minim

1.7

1.4

1.6

Pentru a obţine rezistenţa de rezemare limită proiectată, valoarea Rcc, trebuie împărţită în componente ale rezistenţei de bază, Rcbc, şi rezistenţei coloanei,Rcsc, astfel încât
Rcc = Rcbc + Rcsc
Capacitatea proiectată de rezemare, Rcd, se va obţine din
Rcd = Rcbc /gbd+ Rcsc/ gsd
unde gbd şi gsd sunt luate din tabelul de mai jos:
Tabel de valori ale gbd, gsd şi gtd

Factori componenţi

gbd

gsd

gtd

Piloţi bătuţi

1.3

1.3

1.3

Piloţi foraţi

1.6

1.3

1.5

În cazul în care Rcbc şi Rcsc nu sunt cunoscuţi, rezistenţa limită de rezemare proiectată se obţine din:
Rcd = Rcc/ gtd
5.73.16. Piloţi în tensiune
11.Rezistenţa limită la întindere din testele statice de încărcare
Când se obţine rezistenţa limită caracteristică Rtc din valori Rtm măsurate într-unul sau mai multe teste statice, se va păstra o toleranţă pentru variabilitatea pământului şi variabilitatea efectului instalării pilotului. Ca valoare minimă, ambele condiţii a( şi b) ale tabelului de mai jos vor fi îndeplinite folosind formula:
Rtc = Rtms/ gnt
Factori gnt pentru obţinerea Rtc:

Numărul de teste

1

2

> 2

gnt pentru Rtns mediu

1.5

1.35

1.3

gnt pentru Rtms minim

1.5

1.25

1.1

În mod normal, când piloţii sunt încărcaţi la tensiune, sunt testaţi mai mulţi piloţi. În cazul unui număr mai mare de piloţi tensionaţi, se vor testa cel puţin 2% din aceştia.
Rezistenţa la întindere proiectată, se va obţine din:
Rtd = Rtc/ gm
unde gm = 1.6
5.73.17. Supravegherea construcţiei
1.Un plan de instalare a piloţilor va fi baza lucrărilor de construcţie.
2.Planul trebuie să ofere următoarele informaţii ale proiectului:
(a)numărul piloţilor;
(b)capacitatea cerută de încărcare a piloţilor;
(c)nivelul piciorului pilotului sau rezistenţa cerută la pătrundere;
(d)tipul de pilot cu specificare dacă este standardizat sau cu altfel de aviz tehnic;
(e)locaţia şi înclinarea fiecărui pilot şi toleranţele asupra poziţiei;
(f)secţiunea transversală a pilotului;
(g)lungimea pilotului;
(h)succesiunea instalării;
(i)obstrucţii cunoscute;
(j)orice alte restricţii asupra activităţilor de pilonare.
3.Instalarea tuturor piloţilor va fi supravegheată şi se vor face înregistrări la şantier şi pe măsură ce sunt instalaţi piloţii. Se va ţine o înregistrare semnată de către supervizor şi de către producătorul pilotului pentru fiecare pilot.
4.Înregistrarea pentru fiecare pilot va include următoarele, acolo unde este cazul:
(a)tipul pilotului şi echipamentul de instalare;
(b)numărul pilotului;
(c)secţiunea transversală, lungimea şi (pentru piloţi din beton) armarea;
(d)data şi ora instalării (inclusiv întreruperile procesului de construcţie);
(e)amestecul betonului, volumul de beton utilizat şi metoda de turnare pentru piloţii turnaţi;
(f)presiunile de pompare ale solului sau betonului, diametre interne şi externe, pasul de înşurubare şi penetrarea per revoluţie (pentru piloţi foraţi în trepte sau injectaţi);
(g)pentru piloţii bătuţi, valorile măsurătorilor rezistenţei la batere precum greutatea şi căderea sau evaluarea puterii ciocanului, frecvenţa loviturilor şi numărul de lovituri pentru cel puţin ultimii 0.5 m de pătrundere;
(h)puterea aparatelor vibratoare (acolo unde sunt folosite);
(i)cuplul de torsiune aplicat motorului de forare (acolo unde este folosit);
(j)pentru piloţii foraţi, straturile întâlnite în timpul forajelor şi starea bazei, dacă performanţa bazei este importantă;
(k)obstrucţiile întâlnite în timpul pilonării;
(l)abaterile de la poziţie, direcţie şi situaţia realizată pe teren.
5.Înregistrările vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani după finalizarea lucrărilor. Planurile înregistrate vor fi strânse după pilonare şi vor fi păstrate la un loc cu documentele de construcţie.
6.Dacă observaţiile la faţa locului sau inspectarea înregistrărilor aduc la lumină incertitudini cu privire la calitatea piloţilor instalaţi, se vor efectua cercetări suplimentare pentru a stabili starea reală din construcţie a piloţilor şi dacă sunt necesare măsuri de remediere. Aceste investigaţii vor include fie testele de reintroducere sau de integritate a piloţilor, în combinaţie cu testele de mecanică a solului din jurul piloţilor suspecţi şi teste statice de încărcare a piloţilor.
7.Testele vor fi folosite pentru a examina integritatea piloţilor pentru care calitatea este sensibilă la procedurile de instalare, dacă procedurile nu pot fi monitorizate într-un mod sigur.
8.Testele de integritate dinamice la tensiune scăzută pot fi folosite pentru o evaluare globală a piloţilor ce pot avea defecte importante sau care este posibil să fi cauzat o pierdere importantă de putere în sol în timpul construcţiei. De vreme ce defecte precum calitatea insuficientă a betonului şi grosimea acoperirii cu beton a armăturii, ce afectează performanţa pe termen lung a unui pilot, nu se găsesc deseori prin teste dinamice, poate fi nevoie de alte teste, precum teste sonice, teste de vibraţii sau carotare, pentru a superviza executarea.
5.74.COFRAJUL
5.74.1. Generalităţi
1.Cofrajul va include toate formele temporare pentru modelarea betonului împreună cu toate construcţiile temporare necesare pentru susţinerea acestor forme.
2.Cofrajele se pot confecţiona din lemn sau produse pe bază de lemn şi/sau metal; materialele utilizate trebuie să asigure realizarea unei suprafeţe de beton corespunzătoare.
3.La adoptarea materialului din care se va confecţiona cofrajul şi tipul de cofraj ce se va utiliza, se va ţine seama de tipul elementelor de executat, de dimensiunile acestora şi de tehnologia de punere în operă a betonului.
4.Cofrajele şi susţinerile lor vor îndeplini următoarele condiţii:
(m)să asigure obţinerea formei şi dimensiunilor prevăzute în proiect;
(n)să fie stabile şi rezistente sub acţiunea încărcărilor ce apar în procesul de execuţie;
(o)să fie alcătuite din elemente care să permită un număr mare de refolosiri;
(p)să fie prevăzute cu piese de asamblare de inventar.
5.74.2. Ungerea cofrajelor
1.Pentru a reduce aderenţa între beton şi cofraje, acestea se ung pe feţele ce vin în contact cu betonul, înainte de fiecare folosire cu agenţii de decofrare. Aceştia trebuie să nu păteze betonul, să nu deterioreze cofrajul, să se aplice uşor şi să-şi păstreze proprietăţile neschimbate în condiţiile climatice de execuţie a lucrărilor.
5.74.3. Depozitarea
1.Depozitarea cofrajelor se va face astfel încât să se evite deformarea şi degradarea lor (umezire, murdărire, putrezire, ruginire etc.). Este interzisă depozitarea cofrajelor direct pe pământ sau depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraje.
5.74.4. Condiţii de montaj
1.La montarea cofrajelor se va acorda o atenţie deosebită sprijinirilor şi legării cofrajului. Este interzisă legarea cofrajului de barele de armătură.
2.Se vor utiliza tiranţi, bare metalice sau buloane corespunzătoare.
3.Legăturile cofrajelor nu vor lăsa găuri sau spaţii neregulate care să necesite reparaţii ale suprafeţei betonului şi nu vor conduce la degradarea acestuia.
4.Se recomandă ca după îndepărtarea cofrajului să nu rămână nici un element metalic înglobat în beton la o distanţă mai mică de 5 cm de la faţa betonului.
5.Sprijinirile cofrajelor vor fi astfel montate încât să nu permită deplasări sau deformări ale cofrajului în timpul turnării betonului.
6.La cofrajele stâlpilor si pereţilor se vor prevedea la partea inferioară ferestre speciale pentru curăţire înainte de betonare; la intervale de maxim 2 m pe înălţime se vor prevedea ferestre pentru turnarea betonului, dacă betonul nu se toarnă cu pompa sau bene cu furtun.
7.Cofrajele din placaj sau alte produse din lemn, trebuie să asigure obţinerea unor suprafeţe rugoase (pentru aderenţa cu betonul) şi să aibă găuri pentru trecerea mustăţilor de legătură. Se va urmări etanşeitatea şi rezistenţa panourilor de cofraj, astfel încât să nu permită pierderea laptelui de ciment şi să asigure preluarea încărcărilor ce apar.
5.74.5. Toleranţe
1.Panourile de cofraj şi piesele de susţinere sau asamblare trebuie să fie confecţionate cu ajutorul şabloanelor şi dispozitivelor care să asigure exactitatea dimensiunilor, formelor şi poziţiilor pieselor.
2.Abaterile şi toleranţele cofrajului vor fi:

abateri limită la dimensiunile panourilor

la lungimi

± 4 mm

la lăţimi

± 3 mm

abateri limită pentru cofraje gata confecţionate

lumina la plăci, pereţi sau grinzi

± 10 mm

grosimea la pereţi şi plăci

± 2 mm

toleranţa la înclinare faţă de orizontală a muchiilor şi suprafeţelor cofrajelor gata confecţionate

pe 1 m. liniar

± 2 mm

pe toată suprafaţa

± 10 mm

5.74.6. Planuri şi calcule
1.Antreprenorul va înainta spre aprobare Inginerului planurile şi calculele ce vor indica detaliile cofrajului pe care intenţionează să il utilizeze.
2.Planurile vor indica materialele propuse şi detaliile de construcţie, ca de ex. mărimea pieselor, spaţierea şi poziţionarea zidăriei, traverselor, piroanelor şi împănărilor.
3.Cofrajul nu va fi construit până când planurile şi calculelele (dacă este cazul) nu vor fi aprobate de către Inginer.
4.O asemenea aprobare nu il va scuti pe Antreprenor de responsabilitatea sa cu privire la potrivirea şi performanta cofrajului.
5.Orice schimbări sau modificări ale cofrajului solicitate de către Inginer vor fi executate fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă.
6.Cofrajul va avea un proiect şi o construcţie adecvate pentru suportarea unor sarcini fără a se curba, distorsiona sau deplasa excesiv.
7.Cofrajul va fi astfel construit încât să prevină pierderile de apă sau de pasta din ciment. Se va acorda o atenţie specială cofrajului atunci când se utilizează vibratoare cu tije sau cu clapete pentru compactarea betonului.
5.74.7. Materiale pentru cofraj
1.Cofrajul poate fi realizat din lemn de foarte buna calitate, fără noduri, crăpături sau suprafeţe deformate. Lemnul pentru cofraj nu va avea o grosime mai mică de 30 mm, fetele lambriului în contact cu betonul şi marginile lambriului vor fi plane şi netede, iar îmbinările vor fi cu lamba şi uluc.
2.Alternativ, cu aprobarea Inginerului, cofrajul poate fi realizat fie din
(a)metal cu îmbinări aliniate cu acurateţe şi ajustate prin strângere
(b)lambriu sau placa dura de 5 mm grosime sprijinita de lemn ajustat prin strângere de 17.5 mm grosime
(c)lambriu cu o grosime de cel puţin 17.5 mm.
3.Lambriul sau placa dura vor fi rezistente la deteriorarea prin udare şi vor fi fixate şi îmbinate astfel încât să ofere betonului un finisaj perfect neted şi egalizat.
4.Pentru formele de beton texturat vă rugăm să vă referiţi la clauza "Finisarea suprafeţelor de beton".
5.74.8. Construcţia cofrajelor
1.Cofrajele vor fi suficient de rigide şi etanşe pentru a împiedica pierderea de lapte de ciment din beton şi pentru a menţine poziţia, formei şi dimensiunilor corecte ale lucrărilor terminate. Vor fi de asemenea construite astfel încât să se poată înlătura de pe betonul turnat fără deteriorări.
2.Cofrajele vor fi capabile să producă o calitate ridicată a suprafeţei, aşa cum este descris în contract.
3.Acolo unde găurile sunt necesare pentru a monta armături, dispozitive de fixare sau alte elemente încastrate, vor fi luate măsuri de precauţie pentru împiedicarea pierderii cimentului de legătură din mortar.
4.Cofrajele vor permite accesul la pregătirea suprafeţelor rosturilor, înainte ca betonul să se fi întărit.
5.Metoda Antreprenorului de realizare a cofrajelor va permite sprijinirilor pentru cofraje să rămână pe loc in perioada descrisă.
6.Legături metalice sau ancore în cadrul cofrajelor vor fi construite sau manşonate pentru a permite îndepărtarea lor completă până la o adâncime de cel puţin a stratului de acoperire de la faţă, fără deteriorări ale betonului. Toate garniturile pentru legăturile metalice vor fi astfel construite încât, după înlăturare, cavităţile lăsate să fie cât mai mici posibile. Cavităţile datorate fie îndepărtării parţiale sau complete a legăturilor vor fi înăsprite şi umplute cu un material aprobat de către Inginer.
7.Panourile cofrajului vor avea margini drepte pentru o aliniere precisă şi vor fi fixate fie cu rosturi verticale, fie orizontale. Acolo unde sunt necesare teşituri, racordurile vor fi tăiate pentru a furniza o linie dreaptă. Rosturile nu vor permite scurgerile de lapte de ciment, nici praguri sau muchii în suprafeţele expuse. Se va lăsa o toleranţă pentru deformarea cofrajului în timpul turnării betonului.
8.Cofrajele fasonate vor fi făcute din panouri din oţel, GRP, placaj sau alte materiale potrivite pentru obţinerea unui aspect final corespunzător. Panourile individuale vor fi aranjate într-un şablon uniform.
9.Cofrajele fasonate vor fi compuse din scânduri tăiate cu ferăstrăul, foi de metal sau orice alt material adecvat care împiedică pierderea inutilă de lapte de ciment atunci când betonul este vibrat şi va asigura o suprafaţă a betonului potrivită pentru aplicarea oricărui strat protector specificat.
10.Dacă nu se indică altfel în desene, toate muchiile expuse vor fi şanfrenate 25 mm x 25 mm.
11.Antreprenorul va lua toate măsurile în selectarea şi utilizarea cofrajelor şi în înlăturarea cofrajelor si tratarea ulterioară a betonului pentru a împiedica variaţii rapide ale temperaturii în beton.
5.74.9. Curăţarea şi tratarea cofrajelor
1.Interioarele tuturor cofrajelor vor fi curăţate riguros înainte ca orice beton să fie turnat. Feţele cofrajelor aflate în contact cu betonul vor fi curate şi tratate cu un agent de decofrare potrivit, acolo unde este cazul.
2.Se va da înştiinţare cu cel puţin 4 ore înainte pentru inspectarea şi aprobarea cofrajelor şi armăturilor.
3.Acolo unde o suprafaţă a betonului este expusă permanent, se va folosi un singur agent de decofrare pe întreaga suprafaţă. Agenţii de decofrare vor fi aplicaţi uniform şi se va evita contactul cu ranforsările şi alte elemente înglobate. Acolo unde suprafaţa betonului urmează a primi o finisare, se va avea grijă să se asigure compatibilitatea agentului de decofrare cu finisarea.
5.74.10. Dezasamblarea cofrajului
1.Cofrajul va fi îndepărtat fără lovituri sau deranjare a betonului. Dacă este posibil îngheţul, cofrajul nu va fi îndepărtat până când betonul monolit nu are o rezistenţă de 5 N/mm2.
2.Cofrajul pe suprafeţe verticale sau cofrajul în pantă ce nu susţine betonul împotriva deflecţiei nu va fi îndepărtat până când duritatea betonului nu va fi suficientă pentru a combate forţa vântului asupra betonului, cu probabilitate mare de a apărea la momentul când cofrajul este îndepărtat; şi
(a)Rezistenţa betonului monolit (confirmată de încercările cuburilor tratate în condiţii reprezentative ca şi cuburi la marginea cofrajului sau cuburi tratate la temperaturi potrivite) să fi atins 5 N/mm2 sau
(b)pentru betonul ce conţine numai ciment Portland, în absenţa rezultatelor testului cubic, o perioadă minimă trebuie să fi trecut de la turnarea betonului, echivalent cu 8 ore la 20o C pentru cofrajele din placaj neaglomerat, sau 6 ore la 20o C pentru cofrajele impermeabile.
Perioadele la alte temperaturi pot fi calculate folosind specificaţiile din NE 012-99
Cofrajul ce susţine betonul contra deformării nu va fi îndepărtat până când:
Rezistenţa betonului (confirmată de testul cuburilor tratate în condiţii reprezentative) nu atinge 10N/mm2, sau de două ori tensiunea la care va fi supus apoi betonul, care e mai mare, sau pentru betonul ce conţine numai ciment Portland, în absenţa rezultatelor testului cubului sau a oricărei proceduri formale aprobată în scris de Inginer, vor fi folosite perioadele dinaintea demontării calculate prin formula relevantă oferită, din tabelul următor:

Tip cofrajului

Perioadă calculată pentru temperatura mediului ambient (t) între 0o C şi 25o C folosind formulele de mai jos

Forme scafă pentru plăci şi grinzi

100 zile/ (t + 100)

Sprijiniri pentru plăci şi grinzi

250 zile/ (t + 10)

3.Antreprenorul va oferi înştiinţare adecvată Inginerului asupra intenţiei sale de a demonta cofrajul.
4.După înlăturare, lucrările de reparare nu vor fi efectuate până când betonul nu a fost inspectat şi aprobat.
5.Înainte de demontarea cofrajului, sau de aplicarea încărcăturilor betonului, Antreprenorul va asigura că betonul este capabil să reziste eforturilor provocate.
6.Momentul demontării cofrajului poate fi evaluat printr-una din metodele alternative de mai jos, dacă sunt aprobate de Inginer:
(a)măsurători de maturitate;
(b)teste de pătrundere;
(c)testele de extragere;
(d)testele de dezmembrare.
5.74.11. Cofrajele în pantă
1.Cofrajul de deasupra va fi furnizat pentru pante de 30o sau mai mult de la orizontal.
6.ARMĂTURI DIN OŢEL
6.1.Tipuri, calitate şi depozitare
1.Armatura de oţel pentru beton va fi formată din bare de oţel sau plase sudate din bare de oţel beton, cu excepţia cazului în care se indica altceva.
2.Barele de oţel beton vor fi reprezentate de bare profilate sau/si netede, după cum se stipulează în prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
3.Armatura din ţesătura din fire de oţel se va conforma la prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
4.Toate ţesăturile din fire de oţel vor fi livrate ca foi plate. Antreprenorul va pregăti specimene de testare din armatura de oţel care va fi utilizata în Lucrări.
5.Specimenele de testare vor fi prelevate în prezenta Inginerului şi vor avea o mărime suficienta pentru efectuarea testelor, aşa cum se descrie în cele ce urmează.
6.Acestea vor fi testate în laboratoare agreate şi vor fi înaintate Inginerului copii legalizate ale rezultatelor testelor.
7.Specimenele vor fi testate cu privire la proprietătile de îndoire şi tensionare, iar ţesătura din fire şi cu privire la rezistenta la forfecare sudurii.
8.Metodele şi cerinţele pentru testare vor fi realizate conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
9.Nici o armatura de otel nu va fi utilizata la lucrari pana ce Inginerul nu a aprobat rezultatele testelor.
10.Dacă se dispune de către Inginer, procedurile de testare vor fi repetate pe cheltuiala Antreprenorului pentru fiecare noua livrare de armatura de pe parcursul executării Lucrărilor.
11.Depozitarea armăturii se va face pe postamente sau suporturi deasupra solului. Tipurile şi dimensiunile diferite vor fi păstrate separat.
6.2.Grafice de îndoire şi tăiere
1.Antreprenorul va pregăti pentru uz propriu grafice de îndoire a barelor si grafice de taiere pentru fiecare structură individuală, din informaţiile oferite în planuri şi Specificaţii, şi va avea responsabilitatea să se asigure ca sunt furnizate informaţiile corecte atunci când se comanda armătura. Copiile după aceste grafice, liste sau comenzi vor fi înaintate Inginerului spre aprobare.
Suporturile pentru barele de oţel vor fi incluse în graficele de îndoire.
2.Aprobarea graficelor de îndoire şi taiere, listele şi comenzile nu il va elibera pe Antreprenor de responsabilitatea sa de a executa fixarea armăturii conform planurilor şi/sau cerinţelor stipulate în prevederile standardelor şi normelor naţionale aplicabile.
6.3.Protecţie şi curăţare
1.Armătura va fi protejată permanent împotriva deteriorării şi la momentul amplasării în structura va fi curăţată de noroi, zgura, rugina, vopsea, ulei sau orice altă substanţă străină.
2.Armătura de oţel va fi curăţată cu atenţie de betonul întărit sau parţial întărit, uleiul sau vopseaua de cofraj care s-au depus în timpul construirii Lucrărilor adiacente.
6.4.Tăierea şi îndoirea armăturii
1.Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea carcaselor de armătură se va face în strictă conformitate cu proiectul.
2.Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte. Eventualele impurităţi de pe suprafaţa barelor se vor îndepărta.
3.Pentru a se evita corodarea oţelului, se recomandă montarea şi betonarea armăturilor în maxim 15 zile de la fasonare.
4.La montarea armăturilor se vor lua măsuri pentru asigurarea menţineri poziţiei prevăzute în proiect prin:
(a)montarea distanţierilor;
(b)crearea spaţiilor necesare pătrunderi libere a betonului sau a furtunurilor prin care se descarcă betonul;
(c)crearea spaţiilor necesare pătrunderi vibratorului pentru compactare;
6.4.1.Fasonarea
1.Înainte de fasonarea armăturilor, barele trebuie să fie curate şi rectilinii; în acest scop se va îndepărta pământul, urmele de ulei, vopseaua sau alte impurităţi.
2.Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea eventualelor carcase sau plase de armătură, se va realiza în strictă conformitate cu prevederile proiectului.
3.Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate în aşa fel încât să se evite confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până în momentul montării.
4.Îndoirea armăturilor se execută cu o mişcare lentă, fără şoc.
5.La maşinile de îndoit cu două viteze nu se admite curbarea barelor cu profil periodic, la viteză mare a maşinii. Se va aduce la cunoştinţă Inginerului dacă, la îndoire, barele au tendinţa de a se fisura sau rupe.
6.Raza interioară de îndoire este de minim 1,25 diametre in cazul armaturilor netede si de 2 diametre in cazul armaturilor cu profil periodic. Porţiunea dreaptă de la capăt după îndoire este de 3 diametre la armaturile netede si 7 diametre la cele cu profil periodic.
6.4.2.Toleranţă
1.La fasonarea şi montarea armăturilor se vor respecta următoarele toleranţe:

La lungimea tăiată faţă de lungimea de proiect (dacă lungimea barelor este mai mare de 10 m)

± 25 mm

La lungimea de petrecere a barelor la înnădirea prin suprapunere (faţă de prevederile proiectului sau prescripţiilor)

± 3 diametre

La poziţia înnădirilor (faţă de proiect)

50 mm

Distanţa dintre axele barelor

± 5 mm

La grosimea stratului de acoperire

± 3 mm

2.Tăierea şi îndoirea armăturii va fi în conformitate cu ISO 4066 iar operatiile vor fi efectuate fără aplicarea căldurii şi la o temperatură nu mai mică de 5o C. Îndoiturile vor avea o curbură constantă substanţială.
3.Armătura nu va fi îndreptată sau reînnoită fără acordul Inginerului. Dacă permisiunea este acordată pentru îndoirea armăturii, se va avea grijă să nu se avarieze betonul şi pentru a asigura că raza nu este mai mică decât minimul specificat în ISO 4066.
4.La alegerea Inginerului, un număr de bare de ranforsare poate fi necesar pentru a fi testate independent la un laborator aprobat de către Inginer, iar certificatele de testare obţinute vor indica următoarele: compoziţia chimică, rezistenţa la întindere, valorile testelor de alungire şi îndoire. In acest scop, Antreprenorului i se poate cere să furnizeze o bară suplimentară de fiecare diametru pentru 3 coduri de fasonare diferite.
6.4.3.Fixarea armăturilor
1.Armăturile vor fi montate la poziţia prevăzută în proiect prin detaliile de armare; menţinerea la poziţie trebuie să fie asigurată în tot timpul turnării betonului.
2.Pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton prevăzut se vor utiliza distanţieri confecţionaţi din mase plastice sau prisme de mortar prevăzute cu câte o sârmă pentru a fi legate de armături; se interzice folosirea cupoanelor din oţel-beton. La montare se vor prevedea:
(d)cel puţin 3 distanţieri/mp de placă sau perete;
(e)cel puţin un distanţier la fiecare ml de grindă.
3.Dacă nu se specifică altfel prin proiect, legarea armăturilor se va face cu două fire de sârmă neagră de 1,5 mm diametru (STAS 889-89) în modul următor:
(a)reţelele de armături din pereţi şi plăci vor fi legate în mod obligatoriu la toate încrucişările, dacă latura reţelei este mai mare de 30 cm; în caz contrar vor fi legate în mod obligatoriu două rânduri de încrucişări marginale pe tot conturul, iar restul încrucişărilor din 2 în 2 în ambele sensuri (şah).
4.Armătura trebuie să fie susţinută ferm pe poziţie şi asigurată împotriva deplasării.
5.Conexiunile non-structurale pentru poziţionarea armăturilor vor fi făcute cu sârmă de legat sau alte dispozitive de fixare. Vor fi luate măsuri pentru a asigura că capetele legăturilor sau clamelor nu depăşesc limita acoperirii cu beton.
6.Armătura va fi ţinută în poziţie pe durata turnării betonului prin folosirea pieselor de distanţare, distanţierelor sau altor metode aprobate de Inginer. Numai distanţierii aprobaţi pot fi folosiţi în lucrările permanente. Înainte ca distanţierii să fie aprobaţi pentru folosire în lucrări, trebuie demonstrată capacitatea lor de a menţine ranforsarea în siguranţă în poziţie pe durata betonării fără a afecta turnarea betonului, compactarea sau durabilitatea acestuia.
7.Legăturile vor fi strânse astfel încât barele să fie proptite, iar partea interioară a părţilor lor curbate să fie în contact cu barele ce sunt conectate.
8.Betonul turnat parţial ce aderă la barele expuse în timpul operaţiilor de betonare va fi îndepărtat
6.4.4.Stratul de acoperire din beton
1.Stratul de acoperire cu beton se consideră de la faţa interioară a cofrajului la faţa exterioară a armăturii.
2.Stratul de acoperire cu beton, dacă prin proiectul elementului nu se specifică altfel va fi conform SR EN 1992-1-1 pct.4.4.1.
6.4.5.Tăierea plaselor sudate
1.Plasele de armătura vor fi tăiate in unghi drept.
2.Tăierea plaselor se va realiza în aşa fel încât să se limiteze pierderea de material.
3.Nu va fi permisă utilizarea la lucrările Permanente a părţilor tăiate rămase.
6.4.6.Înnădirea prin suprapunere a barelor şi a plaselor
1.Barele şi plasele suprapuse sunt permise atunci când sunt necesare şi se aprobă de către Inginer.
2.Nu se va efectua sudarea armaturii decât cu autorizarea Inginerului. În cazul când se aprobă de către Inginer, sudarea şi testarea armaturii se vor conforma cerinţelor stipulate în prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
3.Cu excepţia situaţiei când se specifică contrar, lungimea de suprapunere a barelor se va conforma standardului, iar suprapunerile vor fi poziţionate în zigzag.
4.Suprapunerile la secţiunile adiacente din ţesăturile de fire vor fi realizate în general după cum urmează:
Una lângă alta prin plasarea celor două fire din margine (firele longitudinale din marginile ţesăturii), una de-a lungul şi suprapusă celeilalte şi securizarea celor două piese împreună cu legături de sârmă amplasate la intervale de 900 mm.
5.Înnădirea barelor se va face prin petrecere în conformitate cu prevederile proiectului sau prin sudură acolo unde este prevăzut.
6.4.7.Fixarea armăturii
1.Armătura de oţel va fi amplasată şi fixată cu acurateţe pe poziţie şi ţinută în acea poziţie pe timpul plasării betonului.
2.Poziţionarea corectă va fi obţinută prin utilizarea suporturilor barelor de oţel, blocuri, legături, ancoraje şi alte asemenea suporturi aprobate.
3.Distanţierii vor fi realizati din blocuri de beton prefabricat dens, cu dimensiunile şi formele aprobate sau din armături.
4.Distanţierii vor fi dotaţi cu o cavitate semi-circulară şi sârme de legat duble curbate. Etanşeitatea acestor blocuri va fi cel puţin similară cu cea a betonului în care sunt turnate.
5.Nu se va permite utilizarea materialului de concasare, a bucătilor de piatra spartă, cărămizilor sau altor materiale.
6.Oţelul va fi îndoit şi legat în poziţia corectă cu sârme de oţel. În plus fată de orice cerinţă, oţelul de armătură va fi fixat astfel încât să suporte propria greutate şi alte sarcini care pot fi postate pe timpul construcţiei fără a se deplasa, a devia sau a suferi vreo mişcare. În elementele de beton cu două straturi de armătură, straturile paralele de bare de oţel vor fi sprijinite pe poziţie cu ajutorul unor saboţi de oţel.
7.Distanţierii vor fi plasati pentru a susţine straturile de armătura ale betonului de fundaţie sau cofrajului. Acoperirea de beton de până la cea mai apropiata armătură, excluzând zugrăveala şi alte finisaje decorative şi betonul de sub fundaţie se vor conforma standardelor respective.
8.Distanţa între oricare două bare paralele, cu excepţia celor de la suprapuneri, va fi cu cel puţin 5 mm mai mare decât mărimea nominală a agregatului.
9.Toată armătura care este probabil să fie expusa la condiţiile meteorologice pe o perioadă îndelungata înainte de a se începe betonarea, va fi acoperita cu polietilenă, bandă oarbă, pastă de ciment sau alte materiale satisfăcătoare pentru Inginer cu scopul de a se preveni ruginirea excesivă sau pătarea betonului înconjurător. În situaţia în care, în ciuda acestor măsuri de precauţie, apar pete de rugină pe suprafeţele vizibile în permanentă, acestea vor fi îndepărtate imediat intr-un mod satisfăcător pentru Inginer.
6.4.8.Oţeluri pentru armături
1.Pentru armarea elementelor din beton se utilizează bare laminate la cald din oţel beton rotund OB 37 şi PC 52, care trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice din specificaţia tehnică în vigoare privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă ST 009/2005.
2.Livrarea, depozitarea şi controlul calităţi armăturilor se va realiza cu respectarea prevederilor normativului NE 012/2-2010.
3.Livrarea oţelului-beton şi a plaselor sudate se va face conform prevederilor în vigoare şi trebuie să fie însoţită de certificatul de calitate emis de producător. Dacă livrarea se face de către o bază de aprovizionare, aceasta este obligată să transmită copii ale certificatelor de calitate corespunzătoare loturilor pe care le livrează.
4.Barele de oţel-beton şi plasele de armătură trebuie depozitate separat, pe tipuri şi diametre, urmărindu-se:
(a)evitarea condiţiilor care favorizează corodarea oţelului;
(b)evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte materiale;
(c)asigurarea posibilităţilor de identificare uşoară a fiecărui sortiment şi diametru.
6.4.9.Controlul calităţii
1.Pentru cantitate şi diametru aprovizionat, operaţia de verificare va consta în:
(a)constatarea existenţei certificatului de calitate;
(b)verificarea dimensiunilor secţiunii;
(c)examinarea aspectului;
(d)verificarea prin îndoire la rece.
2.La cererea Inginerului sau când există dubii asupra calităţii oţelurilor, Antreprenorul va proceda la verificarea caracteristicilor mecanice prin încercare la tracţiune, conform STAS 6605-78.
6.5.Sudarea armăturii
1.Armătura nu va fi sudată pe şantier exceptând acolo unde este descris sau unde este permis în documentaţia contractului. Toate procedurile de sudură vor fi supuse aprobării de către Inginer în scris.
6.6.Aprobarea înainte de betonare
1.Armătura, după fixarea pe poziţie, va fi inspectata şi aprobata de către Inginer înainte ca betonul să fie turnat. Betonul turnat cu nerespectarea acestei cerinţe va fi îndepărtat împreună cu armătura şi înlocuit de către Antreprenor pe cheltuiala sa, dacă se dispune în acest sens de către Inginer.
7.LUCRARI PENTRU CONFECTII METALICE
1.Materialele ce se folosesc trebuie sa aibă compoziţia chimica si caracteristicile mecanice corespunzătoare pentru mărcile si clasele de calitate prevăzute in proiectul de execuţie întocmit in baza prevederilor din standardele de produse, precum si a altor prescripţii legale in vigoare.
2.Alte condiţii necuprinse in standarde, apreciate de proiectant ca necesare, pot fi introduse in proiect si nota de comanda, de acord cu uzina furnizoare. Aceste condiţii suplimentare vor fi garantate de uzina furnizoare.
3.Mărcile si clasele de calitate ale otelurilor, precum si caracteristicile mecanice ale şuruburilor, piuliţelor si şaibelor nu pot fi schimbate fără acordul scris prealabil al proiectantului.
7.1.Aspect (defecte de suprafaţă) şi defecte interioare
1.Laminatele utilizate la elementele de construcţii din otel trebuie sa corespunda condiţiilor tehnice cu privire la neregularităţi de execuţie (defecte de suprafaţa si defecte interioare), stabilite prin prezentele prescripţii.
2.Se admit defecte de suprafaţa a căror adâncime nu depăşeşte 1/2 din abaterea limita la grosime prescrisa in standardul de produs respectiv. Defectele cuprinse intre 1/2 si valoarea întreaga a abaterii limita se vor înlătura prin polizare, care se recomanda a fi executata in direcţia eforturilor si a cărei panta fata de suprafaţa piesei nu va depăşi 1:10.
3.În ambele cazuri, grosimea minima efectiva trebuie sa fie cel puţin egala cu grosimea admisa.
4.Se interzice utilizarea pieselor din laminate cu suprapuneri care nu se înlătura complet la uzinare.
5.Laminatele care prezintă defecte de suprafaţa cu adâncimi mai mari decât abaterea limita din standardul de produs, sau incluziuni ne-metalice respectiv sulfuri cu lungimi mai mari de 5 mm si latimi sau grosimi mai mari de 1 mm, pot fi utilizate numai cu acordul scris prealabil al proiectantului si cu eventualele masuri de remediere prescrise de acesta.
7.2.Abateri limită de la formă şi dimensiuni
1.Abateri limita la îndreptarea la rece sau la cald se exprima prin săgeata a cărei valoare nu trebuie sa fie mai mare de 1/1000 din lungimea piesei, dar fără a depăşi 10 mm.
2.La îndreptarea tablelor, abaterea limita dintre acestea si o rigla de otel cu lungimea de 1 m aşezată in orice direcţie si in orice loc pe suprafaţa lor, este de maximum 1,5 mm.
3.La piesele îndoite, abaterea limita se exprima prin mărirea rostului dintre acestea si un şablon a cărui lungime măsurata pe arc este egala cu lungimea zonei de îndoire, dar fără a depăşi 1,5 m. Mărimea rostului nu va depăşi 1/500 din lungimea arcului zonei de îndoire, dar maximum 3 mm.
7.3.Abateri limită la trasare
1.Trasarea pieselor se executa cu o precizie de ± 1 mm exceptând pe cele pentru care proiectul prescrie o precizie mai mare.
(a)Abaterile limita admise la forma si dimensiunile elementare sunt conform tabelului 1 - STAS 767/0-88;
(b)Abateri limita admise la montajul elementelor construcţiilor din otel;
(c)Abaterile limita la rezemarea elementelor din otel sunt conform tabelului 2 STAS 767/0-88;
(d)Abaterile limita admise la construcţiile din otel după executarea lucrărilor de montaj sunt conform tabelului 3, STAS 767/0-88;
(e)Îndoirea pieselor se poate face la rece, daca raza este mai mare sau cel puţin egala cu jumătatea valorii limite admise in cazul îndreptării la rece.
7.4.Trasare
1.Indiferent daca se executa trasarea sau daca tăierea se face direct, la stabilirea cotelor de debitare a materialelor se va tine seama ca valorile cotelor din proiect sunt finale, care trebuie realizate după încheierea întregului proces tehnologic de uzinare.
2.Orientarea pieselor fata de direcţia de laminare poate fi oarecare, cu excepţia cazurilor când se face menţiuni speciale in desenele de execuţie.
7.5.Tăiere
1.În cazul tăierii termice, marginile care urmează sa rămână libere, precum si cele care nu se vor topi complet (pe întreaga grosime) prin sudare, trebuie sa se încadreze in clasa de calitate II, conform STAS 10546-76. Marginile care se vor topi prin sudare, precum si toate marginile pieselor care au rol de fururi, trebuie sa se încadreze in clasa de calitate III.
2.Piesele vor fi curăţate si uscate in zona de efectuare a tăierii.
3.După tăierea termica, marginile tăierii precum si suprafeţele adiacente pe o lăţime de cel puţin 20 mm, se vor curata de zgura, prelingeri de metal, de bavuri si se vor stropi.
4.Piesele care prezintă după tăierea termica neregularitatea locale mai mari decât cele prescrise pentru clasa de calitate respectiva a tăieturii, pot fi utilizate numai daca aceste neregularităţi nu depăşesc dublul valorii prescrise si cu condiţia remedierii lor. Remedierea tăieturii, sau prin încărcare cu sudura. Aceasta din urma se admite numai cu condiţia respectării tehnologiei de sudare pentru remedieri prescrise in documentaţia tehnica de execuţie, iar in cazul marginilor libere ale elementelor din categoria de execuţie A este necesar si acordul scris prealabil al proiectantului.
5.Prelucrarea mecanica ulterioara a marginilor tăiate termic este obligatorie numai daca se prescrie in proiect. In acest caz, se va îndepărta un strat de minimum 2 mm adâncime. Suprafaţa rămasa nu va prezenta neregularităţi sau fisuri.
6.În cazul tăierii cu foarfeca sau prin stanţare, marginile care urmează sa fie libere sau care nu vor fi complet topite prin sudare, se prelucrează prin polizare sau rabotare. In cazul pieselor din grupa de execuţie A, prelucrarea se extinde in mod obligatoriu pana la o adâncime de cel puţin 2 mm la piese cu grosimi pana la 14 mm inclusiv, respectiv cel puţin 3 mm la piese mai groase.
7.Marginile care urmează sa fie topite complet prin sudare, precum si marginile pieselor care au rol de fururi nu se prelucrează, daca aceasta nu se prescrie in proiect.
8.La marginile libere ale pieselor tăiate cu fierăstrăul, se vor îndepărta bavurile prin polizare.
9.Tăierea pieselor cu unghiuri intrande se va face după executarea prin aşchiere a unei găuri cu diametrul egal cu dublul razei de racordare prescrise in proiect, la care se racordează tangent laturile tăiate.
Observatie:
(a)Se poate renunţa la aceasta găurire daca tăierea se executa termic, la maşini automate;
(b)Daca in proiect nu se specifica raza de racordare, aceasta se va realiza de minimum 25 m.
7.6.Protecţia anticorozivă
1.Pregătirea suprafeţelor se va face in conformitate cu STAS 10166/1-77, iar straturile de protecţie, vor respecta prevederile proiectului si ale STAS 10702/1-83 si STAS E 10702/2-80.
2.Se va urmări si consemna in procese verbale de lucrări ascunse aplicarea protecţiei anticorosive pe suprafeţele interioare ale elementelor care urmează sa fie închise, daca in proiect se prevede protejarea acestora.
3.În uzina se va aplica obligatoriu cel puţin un strat de grund pe toate suprafeţele care urmează sa fie protejate prin vopsire.
4.Prin înţelegere intre uzina si întreprinderea de montaj, in uzina se pot executa si unul sau mai multe straturi de protecţie prevăzute a fi aplicate la montaj.
7.7.Montajul construcţiilor din otel
1.Montajul construcţiilor din otel se face pe baza documentaţiei tehnice elaborate de întreprinderea de montaj cu respectarea indicaţiilor prevăzute in proiect.
2.Înainte de începerea montajului, se vor face verificările prescrise in STAS 767/0. De asemenea se va verifica daca exista nepotriviri intre elementele care urmează sa fie asamblate, sunt necesare remedieri, acestea se vor executa in condiţiile menţionate in prezentul standard.
3.În cazul când unele operaţii trebuie sa aibă loc la temperaturi scăzute, se vor respecta toate prevederile prescripţiilor legale in vigoare privind executarea lucrărilor de construcţii pe timp friguros.
4.La montaj se interzic lărgirea găurilor cu dornul, prin lipire sau cu flacăra (aceasta din urma fiind permisa numai pentru găurile de trecere destinate şuruburilor de ancoraj si numai cu acordul scris prealabil al Inginerului).
5.Îndepărtarea pieselor auxiliare sudate (urechi, cârlige etc.) nu se va face prin lovire, ci prin taiere cu flacăra oxiacetilenica la o distanta suficient de mare de suprafaţa elementului de construcţie pentru a nu se produce încrestări. Părţile din piese si cusăturile care rămân se vor înlătura apoi complet prin polizare, evitându-se o încălzire prea mare. După aceasta se refac straturile de protecţie anticorosiva, daca exista si au fost deteriorate.
7.8.Reguli si metode de verificare a calităţii
1.Verificarea condiţiilor tehnice generale de calitate a elementelor construcţiilor din otel consta in:
(a)verificarea îmbinărilor care se executa la montaj;
(b)verificarea condiţiilor privind comportarea unor elemente sau a construcţiei din otel sub încărcări.
2.Verificarea pieselor si a elementelor de construcţii din otel din punct de vedere a aspectului si al respectării abaterilor admise la dimensiunile geometrice, se efectuează bucata cu bucata. Proporţiile verificărilor referitoare la calitatea materialelor si a îmbinărilor sunt cele stabilite de prescripţiile tehnice legale in vigoare. In cazuri speciale, proiectantul poate prevedea justificări scrise a acestor prestaţii suplimentare.
3.Verificarea calităţii materialelor utilizate la uzinare si montajul construcţiilor din otel (oteluri, organe de asamblare, materiale de adaos pentru sudura, materiale folosite pentru protecţia anticorosivă etc.) se face pe baza de produs sau in lipsa totala sau parţiala a acestor certificate, prin încercări in laborator autorizate, in concordanta cu standardele menţionate.
4.Verificarea respectării tehnologiei de execuţie se face separat pentru fiecare faza intermediara (îndreptare, îndoire, taiere, găurire, etc.) pe baza încercărilor si a măsurătorilor prevăzute in documentaţia tehnica de execuţie si in prescripţiile legale in vigoare.
5.Trecerea de la o faza la alta este permisa numai după verificarea realizării in faza precedenta a condiţiilor de calitate prescrise.
6.Verificarea îmbinărilor executate la montaj se face pe baza prescripţiilor tehnice legale in vigoare, precum si a eventualelor condiţii suplimentare prevăzute in documentaţia tehnica de execuţie.
7.Verificarea formei si dimensiunilor geometrice ale elementelor de construcţii din otel se face pentru ca elementele sa corespunda datelor din tabelele 1 si 3 din prezentul standard si documentaţia tehnica. In uzina, aceasta verificare se va efectua înainte de aplicarea primului strat de protecţie anticorosivă.
8.Verificarea aspectului se face pentru ca elementele de construcţii din otel sa corespunda condiţiilor tehnice de calitate cu privire la neregularităţile de execuţie (denivelări locale, rosturi de îmbinare, fisuri, etc.) modul de tratament anticorosiv, stabilite pentru fiecare tip de element si îmbinare prin documentaţia tehnica sau prin alte prescripţii, in funcţie de importanta, modul de finisare si condiţiile de exploatare ale elementului.
9.Verificarea poziţiei in plan si a nivelului fetei superioare a fundaţiilor (inclusiv şuruburile de ancoraj sau golurile pentru şuruburi), sau a zonelor de rezemare pentru elementele construcţiei din otel se face pentru ca acestea sa corespunda datelor din documentaţia tehnica de execuţie. In cazul când abaterile depăşesc valorile admise, se vor executa de către întreprinderea de construcţii toate remedierile necesare. Atât verificările, cat si remedierile efectuate vor fi consemnate obligatoriu in procese verbale.
10.Verificarea calităţii construcţiei din otel montate se face conform reglementarilor in vigoare privind efectuarea recepţiei obiectivelor de investiţii.
7.9.Depozitare, livrare si transport
1.Depozitarea elementelor de construcţii din otel se face pe tipuri de dimensiuni.
2.La aşezarea elementelor in depozit si la transport se vor respecta prescripţiile legale in vigoare si eventualele indicaţii din proiectul de execuţie privind:
(a)condiţiile de protecţie contra intemperiilor pentru elemente speciale;
(b)condiţii de rezemare pentru ca sa nu se producă deformaţii remanente in elemente;
(c)asigurarea stabilităţii elementului sau a stivei de elemente.
3.Pentru manipulare, daca se prevede in proiect sau pe baza acordului scris prealabil al Inginerului, se pot suda unele piese auxiliare (urechi, cârlige, etc.) sau se pot găuri unele elemente. De asemenea, tot cu avizul Inginerului aceste piese auxiliare pot fi înlăturate după montajul elementelor.
4.Locurile de agăţare a elementelor in vederea manipulării se stabilesc de către uzina (daca nu sunt prevăzute in proiect), astfel încât elementele sa nu fie suprasolicitate in timpul manipulării.
5.La manipularea elementelor se vor respecta masurile de protecţie a muncii, prevăzute in normele in vigoare, precum si eventualele masuri speciale indicate in proiect.
6.Toate materialele necesare pentru îmbinările de montaj (eclise, fururi, materiale de adaos pentru sudura, organe de asamblare etc.) se vor livra de către uzina, la comanda Antreprenorului.
7.Aceste materiale trebuie ambalate in mod corespunzător si protejate anticorosiv (daca este cazul) si vor fi însoţite obligatoriu de certificate de calitate.
7.10.Pregătirea materialelor
1.Înainte de debitare, laminatele se verifica bucata cu bucata in ceea ce priveşte aspectul exterior si dimensiunile. Laminatele cu suprapuneri, stratificări, exfolieri, segregaţii, deformaţii (torsionări sau curburi in forma de sabie), abateri dimensionale si alte defecte, care nu se încadrează in cele prevăzute in prescripţiile in vigoare, trebuie eliminate de la debitare.
2.Bavurile si crusta de oxizi de pe muchiile tăiate dintr-o taiere defectuoasa, se vor înlătura cu dalta, cu polizorul sau vor fi rabotate pe adâncimea defectului.
3.Prelucrarea marginilor pieselor ce urmează a se asambla prin sudare se poate face prin rabotare sau cu flacăra oxigen la maşini automate sau semiautomate, care sa asigure rectiliniaritatea marginilor si unghiurilor de teşire prescrise pentru îmbinarea respectiva.
4.Piesele din tabla având prevăzute tăieturi cu unghiuri intrânde, trebuie mai întâi găurite in vârful unghiului, cu un burghiu cu diametrul de cel puţin 50 mm, pentru a evita ruperea tablei.
5.Marginile si fetele laminate ce urmează sa se îmbine prin sudare vor fi curăţate de oxizi pana la luciu metalic după cum urmează:
(a)la îmbinările cap la cap, marginile tablelor se vor curata de oxizi si rugina prin polizare cu pietre abrazive sau cu discuri de sarma, pe ambele fete ale marginilor, pe o latine de 30 - 40 mm;
(b)la îmbinările de colt, atât pentru cele in relief cat si pentru cele in adâncime, se va curata prin polizare cu pietre abrazive sau cu discuri de sarma stratul de oxizi sau rugina, la inimi pe ambele fete ale marginilor pe o lăţime de 30-40 mm, iar fata tălpii pe care se sudează inima se va curata in zona de sudare pe o lăţime de 40-60 mm, pe toata lungimea.
(c)înainte de începerea sudarii, marginile laminatelor ce urmează a se suda se vor curata de grăsimi prin spălare cu substanţe dizolvante si se vor usca in cazul când sunt umede.
6.Electrozii si fluxurile de asemenea trebuie sa fie uscate.
7.Prinderea prin sudura trebuie făcuta cu atenţie. Lungimea si desimea prinderilor cu sudura trebuie astfel alese încât sa păstreze poziţia reciproca a pieselor de legătura intre ele, in cazul transportării elementului asamblat de la sectorul de asamblare la sectorul de sudare, dar, sa nu îngreuneze nici efectuarea operaţiei de sudare printr-o grosime exagerata si desimea nejustificata a acestor prinderi.
7.11.Procedee de sudare
1.Procedeele si metodele de sudare se aleg in primul rând pe considerente de calitate si in al doilea rând pe considerente de economie.
2.În execuţia construcţiilor si elementelor se vor folosi, in limita capacitaţii instalate, sudarea automata si semiautomata, respectiv procedeele de sudare cele mai economice si productive, care sa asigure condiţiile de calitate cerute. In vederea aplicării acestora, forma rosturilor îmbinărilor poate fi modificata de către uzina executanta, cu avizul Inginerului.
3.Sudarea
4.Sudarea construcţiilor de otel se va executa la o temperatura de peste 00 C, si in general in ateliere si spatii închise. In cazul execuţiei lucrărilor de sudare in aer liber, trebuie luate masuri pentru protejarea locului de sudare si a sudorului, de vânt, de ploaie si zăpada.
5.Se recomanda ca sudurile executate la temperaturi sub 00 C sa se execute cu electrozi cu înveliş bazic rezistent la fisurare.
6.În tehnologia de sudare se vor prevedea cele mai potrivite masuri pentru reducerea deformaţiilor si prevenirea concentrării tensiunilor proprii, prin indicarea modului de fixare a pieselor, ordinea de executare a cordoanelor de sudura, a trecerilor etc. si indicarea parametrilor optimi si ai regimurilor de sudare.
7.Toate sudurile se vor executa la dimensiunile prevăzute in desenele de execuţie si cu respectarea abaterilor limita prevăzute in prescripţiile oficiale in vigoare sau in obiectele de sarcini.
8.La sudarea in mai multe straturi, suprafaţa se va curata cu grija de orice urma de zgura si mai ales marginile stratului depus anterior, iar eventualele defecte se vor înlătura si repara înaintea aplicării stratului următor.
9.Se recomanda ca pe cat posibil sudarea sa se facă in poziţie orizontala, evitându-se sudarea in poziţie verticala si peste cap.
10.Sudarea se va executa fără pori, incluziuni ne-metalice, lipsuri de pătrunderi si lipsuri de topire. Suprafaţa cusăturilor trebuie sa fie cat mai neteda si uniforma. Se vor evita crestăturile de topire la marginile sudurilor, iar craterele se vor umple cu metal.
11.La sudarea electrica prin presiune, puterea maşinilor trebuie sa corespunda secţiunii de sudat. Suprafeţele de contact intre piese sunt intre piese si bacurile de prindere, respectiv electrozi la sudarea prin puncte, se vor curăţi cu grija.
12.Bavurile rezultate după sudarea cap la cap prin presiune se vor îndepărta la cald sau la rece; se recomanda forjarea îngroşării rezultate din sudare pana la grosimea materialului nesudat.
13.La sudurile solicitate la sarcini dinamice, se va asigura trecerea lina de la materialul de baza la sudura.
7.12.Remedierea defectelor
1.Crestăturile (adânciturile) ivite in timpul sudării se vor umple cu sudură, iar trecerile de la materialul de baza la sudura se vor netezi prin polizare in direcţia de solicitare. Se interzice lăsarea unor rizuri perpendiculare pe direcţia liniilor de forţă.
2.Se admit şlefuiri locale ale crestăturilor si urmelor de amorsare a arcului electric, care nu depăşeşte 5 % din grosimea elementelor. Adâncimile mai mari se umplu cu sudura si se netezesc prin polizare îngrijita.
3.Porţiunile defecte se îndepărtează urmând ca sudura sa fie refăcuta.
4.Pentru reducerea tensiunilor introduse prin aceste remedieri se recomanda detensionarea prin metode adecvate.
5.Se admit maximum doua reparaţii in acelaşi loc.
6.Pentru reducerea deformaţiilor survenite in timpul sudarii se admite îndreptarea cu condiţia ca zona încălzita sa nu depăşească temperatura critica de transformare a materialului respectiv.
7.13.Controlul execuţiei
1.Controlul execuţiei începe cu recepţionarea materialelor de baza si a celor de adaos.
2.Se va efectua controlul tehnic de calitate după fiecare faza de proiectare, insistându-se la verificarea după debitare, după prelucrarea la maşini, după asamblare la lăcătuşerie si după sudare cu scopul de a preveni introducerea in fabricaţie in final condiţii pentru efectuarea unor suduri de calitate.
3.Execuţia operaţiilor prescrise in mod special ca: preîncălzire, detensionare (prin încălzire sau ciocănire), începerea si terminarea sudarii joantelor la îmbinările in capete pe plăcuţe prelungitoare, scobirea rădăcinii sudurilor prin craituire arc - aer, sudarea in detaliu, a unor poziţii care sa preceadă asamblarea elementelor de construcţii etc. se va supraveghea de personal autorizat si competent.
4.Construcţiile si elementele de construcţie executate trebuie sa corespunda cotelor si dimensiunilor date in proiectul de execuţie si sa se înscrie in abaterile limita date de STAS 767-64 si STAS 2300-65, precum si cele date in specificatiile tehnice.
5.Toate sudurile executate trebuie sa fie accesibile controlului, in care scop se recomanda practicarea controlului parţial al calităţii sudurilor la construcţiile casetate (cheson), la care controlul integral final nu mai este posibil datorita formei constructive a construcţiei sau elementului de construcţie.
6.Toate sudurile prezentate la control trebuie sa fie curăţate de zgura si stropi si neacoperite de vopsea. Se admite acoperirea eventuala a sudurilor cu un strat de protecţie transparent.
8.LUCRARI PENTRU HIDROIZOLATII
8.1.Hidroizolaţii la fundaţii (orizontale)
1.La construcţiile fără subsol se vor executa hidroizolaţii orizontale, atât la pereţii exteriori cat si interiori.
2.Hidroizolaţia orizontala sub pereţi se prevede pe toata grosimea peretelui la o înălţime de minim 30 cm de la cota trotuarului si poate fi alcătuită dintr-un strat de carton bitumat CA 400 lipit intre doua straturi de bitum IB 70-95°C.
8.2.Hidroizolaţii verticale pe pereţi
1.La construcţiile cu subsol se vor executa hidroizolaţii verticale pe toate suprafeţele care sunt in contact cu pământul, daca nu sunt impermeabile la apa.
2.Structura hidroizolaţiei este aceeaşi cu a hidroizolaţiei orizontale de la fundaţii. Racordarea la partea superioara a hidroizolaţiei peretelui cu cea a soclului se face cu un strat de pânză bituminoasa A45 sau A35, un strat de carton bitumat CA400 lipite cu bitum. Protecţia hidroizolaţiei verticale se face cu zidărie de ˝ cărămida cu mortar M 100 Z.
8.3.Hidroizolaţii speciale
1.Pentru etanşarea diferitelor construcţii subterane împotriva infiltraţiilor, se vor prevedea hidroizolaţii moderne alcătuite din produse speciale care se aplica pe suprafeţele interioare (radiere si pereţi laterali).
2.Aceste izolaţii conţin substanţe active care provoacă o reacţie catalitica in porii si tuburile capilare ale betonului. Aceste produse generează formaţiuni cristaline, fibroase in masa betonului, etanşândul la acţiunea apei din orice direcţie.
3.Prin folosirea acestor substanţe de izolare hidrofugă se conferă betonului o etanşare si impermeabilitate necesara protecţiei otelului beton cat si a conductelor de instalaţii existente la interior.
8.4.Hidroizolaţii la bazine şi rezervoare
1.Hidroizolaţia contra infiltraţiilor la construcţii subterane si supraterane cu rol de depozitare a apei va fi prevăzută la partea interioara a structurii de rezistenta.
2.Construcţiile subterane vor fi prevăzute după caz cu hidroizolaţii contra umidităţii terenului sau a apelor cu presiune.
3.Hidroizolaţia interioara se va stabili in funcţie de grupa de fisurare a construcţiei, de modul de acţiune al apei depozitate si de presiunea acesteia, astfel:
(a)la construcţii ce depozitează ape stagnate din grupa I si II de fisurare, se va prevedea o tencuiala impermeabila de 3 cm grosime, aplicata in doua straturi vopsita cu doua sau trei straturi de soluţie sau emulsie de bitum. Se admite aplicarea aceleiaşi hidroizolaţii si la grupa III de fisurare, daca este asigurata verificarea anuala si repararea acesteia.
(b)la construcţii ce depozitează ape in mişcare (sub agitaţie) indiferent de gradul de fisurare, hidroizolaţia va fi alcătuită dintr-o amorsare cu emulsie sau soluţie bitumata (minim 300 g/mp), straturi de pânza sau ţesătura bitumata in funcţie de presiunea interioara a apei si un strat de carton bitumat CP400 lipite cu mastic de bitum (minim 1,5 kg/mp) pe care se aplica un strat de protecţie din tencuiala de ciment armata, minim 3 cm grosime.
4.În cazul rezervoarelor si decantoarelor circulare prevăzute cu armatura de precomprimare, se vor prevedea la exterior următoarele sisteme de protecţii bituminoase:
(a)contra umidităţii pământului si a apelor fără presiune se aplica o protecţie alcătuită din amorsare cu soluţie de bitum (minim 30 g/mp) si un strat de mastic de bitum (min 1,5 kg);
(b)contra apelor cu presiune, se va aplica o protecţie alcătuită din amorsare de bitum (minim 300 g/mp) si doua straturi de pânza sau ţesături bitumate tip PA 55, PA 45 acoperita cu un strat din carton bitumat CA400, lipite fiecare cu minimum 1,5 kg/mp mastic de bitum IB 70/90°C.
5.Aceste straturi vor fi protejate pe orizontala cu sapa de mortar de ciment M100 de 4-5 cm grosime.
6.Hidroizolaţiile sau protecţiile suprafeţelor exterioare se vor executa după verificarea probei de etanşeitate prin umplerea cu apa a recipientului.
7.Pe suprafaţa orizontala a betonului de egalizare se va prevedea o hidroizolaţie bituminoasa împotriva umidităţii pământului.
8.La scafe, muchii verticale si orizontale, se va prevedea un strat suplimentar de pânza sau ţesătura bitumata de 50 - 100 cm lăţime.
9.La străpungeri, se va prevedea continuitatea hidroizolaţiei pe elementele de străpungere, in funcţie de diametrele conductelor si de tipul hidroizolaţiilor.
10.Pentru executarea lucrărilor de hidroizolaţii la construcţiile subterane, se vor respecta următoarele:
(a)coborârea si menţinerea nivelului pânzei freatice la minimum 30 cm sub cota inferioara a radierului pe întreaga durata de execuţie;
(b)suprafeţele suport trebuie sa fie rigide si cu forme geometrice simple, iar scafele cu muchii rotunjite cu raza de 5 cm;
(c)la scafe si muchii, hidroizolaţia se va întări cu fâşii din pânze sau ţesături bitumate de 50 - 100 cm lăţime;
(d)la hidroizolarea construcţiilor din spatii închise, se recomanda ca stratul de amorsare sa se execute cu emulsie de bitum. În cazul execuţiei cu soluţii bituminoase, se vor lua masuri de ventilare si paza contra incendiilor;
(e)chiturile se aplica numai pe suprafeţe uscate;
(f)hidroizolaţia pe verticala la pereţi se va începe de la scafe si se va executa complet pe tot conturul construcţiei până la înălţimea de maxim 2 m. In cazul înălţimilor mai mari, legătura straturilor cu cele superioare trebuie sa se execute in trepte cu petreceri de minim 10 cm;
(g)pe timp călduros si pe zonele expuse razelor solare pentru preîntâmpinarea alunecării straturilor hidroizolatoare, hidroizolaţia se va executa in structura completa pe porţiuni, urmând imediat execuţia peretelui de protecţie;
(h)protecţia hidroizolaţiei verticale din zidărie de cărămida plina de 6 - 13 cm grosime sau cu prefabricate din beton tipizate, se va executa cu rosturi verticale de 5 m distanta;
(i)la protecţiile din beton, armatura se va fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia.
9.LUCRĂRI HIDROTEHNICE - APĂRĂRI DE MALURI
9.1.Generalităţi
1.Refacerea lucrărilor existente, afectate temporar de activităţile Antreprenorului pe care acesta le execută în cadrul contractului, vor fi suportate de acesta, motiv pentru care Antreprenorul va include în oferta sa preţurile aferente
2.Lucrările vor fi refăcute la nivelul cerinţelor autorităţilor competente, ale proprietarilor particulari sau a persoanelor care au control asupra lucrărilor de amenajare a malurilor cursului de apă, canalului, aducţiunii, etc.
3.Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile normativelor şi standardelor în vigoare, a documentaţiei proiectului, cât şi a normelor de tehnica securităţii muncii.
9.2.Trasarea lucrărilor
1.Trasarea lucrărilor de apărări de maluri se va realiza conform planurilor de situaţie care prevăd elementele de trasare.
2.Verificarea corespondenţei lucrărilor trasate cu prevederile proiectului se va face conform Normativului Tehnic Departamental privind condiţiile de recepţie a lucrărilor de amenajare a apelor, elaborat de I.C.P.G.A. şi se va referi la:
(a)Traseul lucrărilor cu abaterile admisibile:
(i)amplasarea vârfurilor de unghi: ± 30 cm
(ii)raza de curbură: ± 5%
(iii)lungimea aliniamentelor: ± 30 cm
(b)Dimensiunile albiei regularizate şi cotele de nivelment în secţiune şi longitudinal cu obiectele admise:
(i)peste nivelul apei: ± 10 cm
(ii)sub nivelul apei: ± 20 cm
(iii)pantele taluzelor neprotejate: ± 10%
(iv)pantele taluzelor protejate: ± 5%
(c)Dimensiunile lucrărilor de protecţie cu abaterile admisibile:
(i)lăţimea coronamentelor şi bermelor: ± 10 cm
(ii)lăţimea saltelelor de fascine sau a gabioanelor: ± 5 cm
(iii)grosimea pereurilor: ±1 0%
(iv)dimensiunile şi greutatea anrocamentelor (pe bucată) dacă este stipulată în proiect: ± 15%
3.Abaterile limită sunt valabile în cazul în care în proiect nu se indică alte valori.
4.În cazul constatării unor neconcordanţe mai mari decât cele admisibile la trasarea lucrărilor, Antreprenorul va reface lucrările astfel încât acestea să fie aduse în toleranţele admisibile şi costul operaţiilor necesare acestei refaceri va fi suportat integral de către acesta.
9.3.Verificări calitative
1.Se vor verifica aspectul lucrărilor privind uniformitatea muchiilor şi racordurilor, planitatea suprafeţelor, mărimea anrocamentelor şi pietrelor din gabioane, masive şi peree, având în vedere eventualele zone cu tasări şi degradări raportate la reperele de tasare.
2.Pentru calitatea materialelor din pereuri, saltele de fascine, gabioane, prisme din anrocamente se vor face sondaje prin desfacerea locală a lucrărilor.
3.În cazul constatării neconcordanţelor calitative între prevederile proiectului tehnic şi lucrările executate, acestea se vor reface până când Inginerul se vor declara multumit însă costul lucrărilor de refacere va fi suportat integral de către Antreprenor.
9.4.Îmbrăcăminţi
9.4.1.Îmbrăcăminţi vegetale (înierbări)
1.Îmbrăcarea taluzelor prevăzute a fi protejate prin înierbare cu pământ vegetal se va face pe o adâncime de 10 cm după compactare dacă în proiect nu se prevede altfel.
2.Înfrăţirea pământului vegetal pe taluzul terasamentelor se asigură prin trepte de înfrăţire.
3.Execuţia treptelor se face de sus în jos, iar pământul vegetal se aşterne de sus în jos, compactându-se bine pe taluz. Se va prefera recoltarea pământului vegetal cu păstrarea texturii dar în cazul când aceasta nu este posibilă, se va proceda la însămânţarea terenului. Aceasta se va face primăvara sau în perioada ploioasă a anului. În caz contrar se va asigura umiditatea necesară prin stropirea suprafeţelor înierbate pe o perioadă de 30 zile.
9.4.2.Îmbrăcăminţi din piatră
1.Îmbrăcarea taluzelor prevăzute cu peree din piatră brută sau de râu se va face cu piatră brută de greutatea de până la 50 kg/buc în straturi de grosimea prevăzută în proiect. În cazul pietrei de râu, aceasta va avea laturile intre 70 si 300 mm.
2.Pereul din piatră se va realiza îngrijit prin pozarea pietrei astfel încât suprafaţa sa să fie netedă iar vârful ascuţit al pietrei să fie orientat în jos, în stratul de fundaţie (patul drenant).
3.Pietrele folosite vor fi dese şi curăţate prin cioplire de părţile moi sau crăpate şi pentru obţinerea unei forme cât mai potrivite.
4.Interspaţiile rezultate vor fi umplute cu nisip sau în cazul în care pereul este prevăzut a fi rostuit se vor respecta prevederile din proiect.
9.4.3.Îmbrăcăminţi din dale de beton
1.Îmbrăcarea taluzelor prevăzute cu dale din beton prefabricate se va face numai în uscat prin aşezarea lor îngrijită pe patul de fundaţie (suport) gata amenajat.
2.Dalele de beton prefabricat vor avea forma şi dimensiunile din proiect iar reţeta betonului va trebui respectată întocmai pentru a realiza gradul de gelivitate şi impermeabilitate necesar.
3.Rosturile dintre dale vor avea 2 - 3 cm, atât cele longitudinale cât şiu cele transversale pe taluz. După cum e prevăzut în proiectul de execuţie, vor fi umplute cu mortar de ciment sau bituminos pe o adâncime de 4 cm de la faţa văzută şi nisip pe restul adâncimii.
4.Îmbrăcăminţile din dale de beton turnat pe loc se aşează pe patul drenat, bine compactat şi nivelat. Turnarea betonului se va face fără cofraje numai în cazul în care taluzul are panta de cel mult 1: 2,5. Trebuie realizată o compactare foarte bună pentru a se obţine gelivitatea şi gradul de impermeabilitate prevăzut. Dacă nu se specifică altfel, se vor folosi betoane cu 200 - 250 kg ciment la mc şi plastifianţi iar betonul se va vibra.
5.Este obligatorie folosirea unui strat de hârtie Kraft peste stratul de fundaţie în scopul evitării colmatării cu lapte de ciment a filtrului invers. Pereul se va împărţi prin rosturi de 2 - 3 cm grosime în câmpuri de suprafaţă prevăzute în proiect.
9.5.Straturi filtrante
1.Filtrele uniforme compuse dintr-un singur strat filtrant se execută manual în grosimile indicate în proiect şi din materialele şi sorturile specificate pe planşe şi în documentaţii.
2.Straturile se pozează în uscat, se compactează prin batere cu maiul de mână.
3.Filtrele inverse din două straturi se execută de asemenea manual prin compactarea succesivă a stratului de la faţa taluzului, după pozarea acestuia în uscat, până la grosimea lui, prevăzută în proiect, iar ulterior pozarea celui de-al doilea strat şi compactarea lui. După compactare stratul va avea grosimea proiectată.
4.Filtrele inverse vor avea suprafeţe netede şi fără discontinuităţi, taluzele şi suprafeţele ce urmează a fi acoperite cu filtrele respective vor fi curăţate de rădăcini şi vor avea pantele prevăzute în proiect.
5.În cazul când ele constituie fundaţia pentru dale de beton simplu turnate pe loc, filtrul invers se protejează cu un strat de hârtie Kraft.
9.6.Reazeme pentru îmbrăcăminţi
1.Prismele din piatră brută (sau bolovani de râu) vor avea formele şi dimensiunile din proiecte.
2.Se vor respecta greutăţile minime per bucată ale pietrei brute sau bolovanilor de râu. Din punct de vedere calitativ piatra trebuie să convină scopului.
3.După executarea mecanizată a prismurilor, golurile rezultate vor fi umplute manual cu anrocamente cu greutate de până la 20 kg per bucată astfel încât să se obţină o suprafaţă a coronamentului cât mai uniformă.
4.În cazul când masivul de anrocamente reazemă pe o saltea de fascine, se va completa profilul acestuia după ce s-au preluat tasările inerente datorate flexibilităţii saltelei.
9.7.Fundaţii pentru apărări de maluri
1.Saltelele de fascine folosite ca fundaţii pentru apărările de mal vor respecta dimensiunile şi formele din proiect. În general nu se recomandă o lăţime a saltelei mai mare de 30,0 m şi o lungime de peste 50,0 m din cauza confecţionării greoaie.
2.Se vor respecta grosimile fascinelor pe straturile constitutive. Legarea lor se va executa cu sârmă neagră, frânghie gudronată sau chiar nuiele subţiri.
3.Grătarul inferior şi cel superior se vor solidariza între ele prin legare în punctul de încrucişare a fascinelor.
4.Execuţia saltelelor se va realiza pe planuri înclinate de lăţime egală cu cea a saltelei.
5.Salteaua executată trebuie transportată cât mai curând la locul de scufundare. Nu trebuie lăsată în apă, nelestată, peste 10 - 15 zile de la lansare căci se autoscufundă.
6.Pe amplasamentul lucrării salteaua se fixează prin intermediul unor cabluri întinse de trolii şi a unor ambarcaţiuni ancorate bine.
7.De-o parte şi de alta a saltelei se aduc bacuri cu piatră de lestare. Piatra de lestare se împrăştie uniform şi căt mai repede pe suprafaţa saltelei, cu roabe care circulă pe punţi improvizate. Se preferă ca scufundarea saltelei să înceapă din amonte spre aval. Respectarea normelor de tehnica securităţii muncii referitoare la lucrul pe cursuri de apă e obligatorie.
9.8.Gabioane
1.Gabioanele vor avea dimensiunile şi forma din proiect. Se vor respecta atât cotele de fundare indicate cât şi modul de realizare a structurilor compuse din mai multe gabioane.
2.Plasa de sârmă folosită va fi cu ochiuri pătrate de 50 mm, împletitura fiind realizată cu sârmă zincată cu diametrul de 2,8 mm. Legarea plasei pe cadrele din oţel beton se va realiza cu sârmă moale zincată la cald cu diametrul de 4,0 mm.
3.Umplerea cu pietre se va face numai manual. Cadrul din oţel beton se va suda după planurile din proiect, respectându-se grosimea oţelului folosit.
9.9.Materiale utilizate la apărări de maluri
9.9.1.Piatră
1.Piatra utilizată în lucrările de apărări de maluri este piatra de râu, piatra brută aşa cum rezultă din cariere, piatra spartă, piatra cioplită şi prelucrată în diferite moduri.
2.Piatra trebuie să reziste la acţiunea agenţilor atmosferici, să nu fie solubilă în apă şi să nu fie atacată de agenţii chimici agresivi din ea.
3.Greutatea volumetrică să fie mai mare ca 1,6 tf/mc.
4.Piatra nu trebuie să fie poroasă şi gelivă.
5.Duritatea trebuie să fie cel puţin 3... 4 după scara standard.
6.Se recomandă rocile eruptive compacte, şisturile cristaline negelive, gresiile şi conglomeratele cu lianţi cuarţoşi.
9.9.2.Lemn
1.Lemnul este utilizat sub forma sa brută - lemn rotund sau semirotund. Se recomandă folosirea esenţelor tari.
2.Produsele lemnoase secundare - crengile şi nuielele - trebuie să fie rezistente, drepte şi flexibile.
3.Lungimea minimă să fie 2 - 3 m, iar diametrul capătului gros să nu depăşească 4 - 5 cm.
4.Nuielele nu trebuie să aibă multe ramificaţii laterale.
5.Speciile lemnoase recomandate sunt: salcia, aninul negru, alunul, stejarul.
6.Recolterea se va face imediat după topirea zăpezilor înainte de înfrunzire, pentru a se păstra elasticitatea nuielelor şi puterea lor de a da lăstari un timp cât mai îndelungat.
9.9.3.Beton
1.Betoanele folosite în elementele prefabricate sau turnate pe loc din componenţa apărărilor de maluri se vor situa calitativ pe aceleaşi coordonate ca şi cele tratate în cap.5.
2.Se va ţine cont la stabilirea reţelelor de agresivitatea apelor iar betoanele vor fi vibrate după punere în operă.
3.Se va urmări realizarea unor betoane cu grad de impermeabilitate P4 şi grad de gelivitate G 150.
9.9.4.Pământ
1.Pământurile folosite în umpluturile necesare la realizarea apărărilor de mal vor fi cele admise la umpluturile de la cap.4 "Terasamente" ale acestor specificaţii tehnice generale.
10.ARHITECTURA ŞI CLĂDIRILE
10.1.Prevederi de ordin general
1.Înfăţişarea clădirilor va ţine seama, şi vor fi proiectate în conformitate cu cerinţele de planificare urbanistică şi orice alte cerinţe suplimentare ale Direcţiei de Urbanism. Antreprenorul va proiecta clădirile în conformitate cu următoarele cerinţe:
(a)toate structurile vor prezenta înălţimea minimă tehnologică;
(b)finisajele externe vor fi durabile şi rezistente la coroziune;
(c)nu va fi utilizată nici o formă de tencuială scămoşată;
(d)forma generală, culoarea şi ferestrele clădirii vor fi simple;
(e)pereţii externi vor fi faţade sau structuri de cărămidă naturală similare ca tip şi culoare cu clădirile adiacente existente;
(f)calea de acces a vehiculelor va fi de o mărime adecvată pentru instalarea şi demontarea tuturor echipamentelor mecanice şi electrice specifice pentru clădire;
(g)pe cât posibil se va urmări utilizarea luminii naturale pentru iluminatul interior, completat de iluminatul electric atunci când va fi cazul;
(h)toate structurile din lemn externe vor fi impregnate prin presare până la un coeficient şi calitate corespunzătoare locaţiei.
10.2.Zidăria
1.Zidăria de rezistenţa va fi proiectată în conformitate cu prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile.
10.3.Acoperişuri
1.Acoperişurile se vor conforma standardelor recomandate şi/sau dezirabile cu privire la izolaţia termică şi fonica, rezistenţa la incendiu şi sarcină clădirilor.
2.O valoare maximă a transferului termic de 0.45 W/m˛ × °C se va aplica pentru toate acoperişurile.
10.4.Pereţii exteriori
1.Toţi pereţii se vor conforma standardelor recomandate şi/sau dezirabile cu privire la izolaţia termică şi fonică, rezistenţa la incendiu şi sarcina clădirilor.
2.O valoare maximă a transferului termic de 0.45 W/m˛ × °K se va aplica pentru pereţii externi.
3.Rosturile de dilataţie vor avea inserat în interior un material de etanşare aprobat, pe măsură ce Lucrările avansează, prevenind astfel aruncarea unor materiale în cavitate.
10.5.Aspectul interior
1.Pereţii interiori vor fi realizaţi din beton cu faţada zugrăvita, din blocuri sau cărămizi plate, sau cărămizi vopsite şi cărămizi plate. În cazul în care pereţii vor fi zugrăviţi, vor fi excluşi cei cu conducte şi reţele electrice încastrate.
2.Pardoselile din beton li se va aplica un agent de întărire la 14 zile după maturare, în cazul în care acestea vor fi lăsate neacoperite.
3.Dacă vor fi utilizate pardoselile industriale de vinil, acestea vor avea un finisaj anti-alunecare.
4.Toate componentele staţiei vor fi ridicate peste cota solului pe socluri de beton, la o înălţime de minim 100 mm.
5.Finisajele interioare vor fi simple şi durabile.
6.Treptele trebuie să aibă suprafeţe şi căptuşeli antiderapante.
7.Construcţiile vor fi astfel realizate încât să faciliteze efectuarea curteniei. Uşile vor fi prevăzute cu sisteme de alarma anti-efracţie.
8.Uşile de metal sunt impuse la exterior. Uşile de metal cu amortizare termică sau acustică vor fi din oţel moale galvanizat sau un material similar aprobat, gravate şi vopsite înainte de livrare.
9.Tocurile vor fi din oţel presat galvanizat, gravate şi vopsite înainte de livrare. Încuietorile şi broaştele vor fi cele corespunzătoare locaţiei. În măsura în care este posibil, uşile vor fi amplasate astfel încât să nu fie în direcţia vântului şi să aibă un grad mare de etanşeitate.
10.Trebuie avută în vedere pe viitor vopsirea construcţiilor de oţel pentru întreţinere.
10.6.Precizia Lucrărilor de Construcţii
1.Specificaţiile cu privire la precizia Lucrărilor de Construcţii trebuie să se conformeze prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile.
10.7.Acoperişul
10.7.1. Generalităţi
1.Planşeele din beton armat vor fi acoperite cu o şapă de beton de izolare cu o grosime de 50 mm şi un înveliş în trei straturi de bitum.
2.Atunci când este necesar, îmbinările se vor face în stratul izolator. Se vor prevedea o bariera antivapori precum şi ventilaţie pentru stratul de bitum de pe acoperiş.
3.Dacă este cazul, trapa din acoperiş va fi prevăzută cu un panou de izolare tip sandwich, cu o grosime de 50 mm, constând în spumă poliuretanică sau un material similar aprobat.
4.Antreprenorul va înainta eşantioane şi referinţe Inginerului pentru aprobarea materialelor pe care intenţionează să le utilizeze înainte de comandarea acestor materiale.
10.7.2. Evacuările pentru apă meteorică
1.Evacuările de pe acoperiş pentru apă pluviala se vor conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
2.Acestea vor fi dotate cu grătare circulare şi dimensionate pentru burlanele de scurgere. Un eşantion din elementele de evacuare a apei de ploaie propuse pentru utilizare, va fi înaintat spre aprobare Inginerului.
10.7.3. Tabla de oţel galvanizat
1.Tabla de oţel galvanizat pentru acoperirea îmbinărilor mobile ale acoperişului se va conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare şi va avea 1.00 mm grosime.
10.7.4. Materialul de etanşare a îmbinărilor mobile
1.Materialul de etanşare pentru protejarea îmbinărilor din plafoanele cu îmbinări mobile va fi conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
10.8.Pardoseli interioare
10.8.1. Pardoselile cu structură granulară
1.Pardoselile cu structură granulară vor avea o grosime minimă de 75 mm şi se vor conforma la Secţiunea "Betonul" din Specificatie.
10.8.2. Protecţia pardoselilor
1.Toate suprafeţele finisate vor fi corespunzător protejate până la finalizarea Contractului. Plăcile de ceramică şi pardoselile vor fi protejate cu un strat de rumeguş curat. Pardoselele din plăci de PVC şi covoarele vor fi protejate cu căptuşeală de polietilenă.
10.9.Pereţi, tavane şi zugrăveală
10.9.1. Faianţarea pereţilor
1.Pereţii sau porţiunile de pereti care trebuie placate cu faianţă vor fi finisate înainte de montarea plăcilor cu un mortar alcătuit din ciment Portland, calcar cochilifer sau un material similar aprobat şi nisip în proporţie de 1/2:1:4.
2.Plăcile de faianţă vor fi fixate uniform cu un adeziv aprobat.
3.Îmbinările vor fi înguste, cu o lăţime uniformă şi umplute cu un mortar alb special pentru faianţă.
4.Umplerea cu mortar se va executa conform instrucţiunilor producătorului. Atunci când este necesar, plăcile de faianţă vor fi tăiate şi potrivite corespunzător.
10.9.2. Tencuiala de ciment
1.Pereţii interiori şi tavanele vor fi tencuite cu ciment Portland şi mortar de nisip în raport de 1:4.
2.Grosimea totală a tencuielii pereţilor interiori va fi de 20 mm.
3.Înainte de executarea tencuielii, îmbinările vor fi raşchetate până la o adâncime de cel puţin 10 mm. Suprafaţa peretelui va fi curăţată de materii străine înainte de aplicare.
10.9.3. Zugrăveala peretelui
1.Suprafaţa pereţilor şi tavanelor cu tencuială de ciment va fi amorsată şi zugrăvita cu o vopsea lavabilă şi impermeabilă. Vopseaua utilizată va fi vopseaua de cea mai bună calitate cu emulsie de plastic disponibilă. Culoarea va fi selectată de Inginer.
2.Dacă este necesar, pereţii şi tavanele vor fi curăţaţi înainte de vopsire intr-un mod satisfacâtor pentru Inginer. Zugrăveala va fi aplicată conform recomandărilor producătorului.
10.9.4. Tencuiala cu finisaj simplu
1.Tencuiala cu mortar de ciment cu finisaj simplu se va conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, cu excepţia cazului în care se stipulează contrar în cele ce urmează.
2.Tencuiala cu finisaj simplu se va executa cu ciment şi nisip în raport de 1:5, în două sau trei straturi.
3.Tencuiala în trei straturi va fi realizată pe suport de metal sau pe alt fond, pe care Inginerul le determina prin inspecţie ca fiind prea neuniforme pentru a permite tencuiala în două straturi.
4.Tencuiala aplicată pereţilor exteriori va conţine un agent de impermeabilizare supus aprobării Inginerului.
5.În situaţia în care tencuiala este aplicată pe suprafeţe de beton sau pe blocuri de beton, aceste suprafeţe vor fi tratate prin mijloacele aprobate de Inginer pentru a conferi o fixare mecanica pentru tencuiala. Înainte de începerea dispunerii tencuielii, suprafeţele vor fi curăţate de particulele reziduale de praf şi ulei şi de alte particule dăunătoare.
6.Se va acorda o atenţie specială maturării tencuielii nou aplicate, aşa cum s-a stipulat prin aceasta pentru beton.
7.Căptuşeala va avea finisaj de lemn cu planuri drepte, curbe regulate şi suprafaţa uniformă. Proeminenţele vor fi rotunjite, aliniate, iar la unghiurile interioare vor fi montate filete tubulare.
10.9.5. Suportul de metal, metalul expandat şi plasă de sârmă
1.Suportul de metal pentru tencuire, metalul expandat şi plasa de sârmă se vor conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
2.Toate aceste forme de armare şi suport al tencuielii vor fi executate din oţel galvanizat. Vor fi înaintate Inginerului şi aprobate de către acesta, eşantioane de suport de metal, etc, înainte de utilizarea la lucrări.
10.10.Grătare şi capace sau platelaje din tablă striată
1.Capacele şi grătarele se vor conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, cu excepţia cazului în care se dispune altfel prin cele ce urmează.
2.Asemenea capace şi grătare vor fi realizate din plasa rectangulara, anti-alunecare, din oţel moale şi galvanizat prin cufundare la cald după fabricaţie, la locul de montaj.
3.Capacele vor fi prevăzute cu deschidere între stâlpii de susţinere.
4.Acolo unde este necesar, vor fi prevăzuţi şi fixaţi stâlpi de susţinere intermediari.
5.Vor fi prevăzute plăcute de fixare în jurul decupărilor, cu excepţia cazului în care se dispune contrar de către Inginer.
6.Capacele din tablă striată vor fi anti-alunecare, cu o grosime de cel puţin 6 mm, măsurată fără a include modelul în relief.
7.Capacele vor fi strânse de cadru cu un set de şuruburi înecate din oţel inoxidabil. Toate planşeele vor fi proiectate să suporte o sarcină de 400 kg/m2, deviaţia nu va depăşi 0.2 % din deschidere şi vor fi îngrădite la marginile pietonale.
8.Toate capacele vor fi detaşabile şi nivelate în cadre din materiale similare.
9.Acolo unde cadrele vor fi fixate peste suprafeţe deschise, aceste cadre vor fi prevăzute cu console pentru încastrare.
10.Capacele vor fi furnizate având dimensiuni adecvate pentru ridicarea şi înlocuirea de către o persoana şi cu decupajele corespunzătoare pentru a permite îndepărtarea lor fără a deranja sau a demonta osiile, consolele de reazem, cablurile sau conductele.
11.Vor fi prevăzute şi fixate cu şuruburi încastrate adecvate şi elemente portante intermediare, pentru a se conferi rigiditatea necesară marginilor secţiunilor individuale de planşee care sunt montate peste deschideri şi şanţuri mai largi.
12.Elementele portante vor fi de asemenea detaşabile pentru a permite accesul liber la deschideri sau şanţuri.
13.Costul acestor elemente portante şi de fixare va fi inclus obligatoriu în tarifele şi preţurile din Contract. Pentru fiecare locaţie vor fi furnizate pene de fixare ridicătoare.
10.11.Casa scării
1.Casa scării va fi detaliată şi construita conform dimensiunilor indicate în planuri şi în conformitate cu prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, cu o încărcare utilă de 400 kg/m2 dacă nu e specificat astfel.
11.LUCRARI DE ZIDĂRIE
11.1.Generalităţi
1.Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrările de zidărie portanta si neportantă, precum si executarea lucrărilor de zidărie din cărămizi si blocuri ceramice cu goluri.
11.2.Livrare, depozitare, manipulare
1.Se recomanda ca la transport si manipulare sa se folosească palete, conform Fisei tehnologice pentru transport, manipulare si depozitarea materialelor de construcţii.
2.Aşezarea cărămizilor si a blocurilor in mijloacele de transport se va face in rânduri strânse, bine împănate.
3.Manipularea, incarnarea si demarcarea prin basculare este interzisa.
4.Depozitarea cărămizilor se va face in stive de cel mult 1,5 m înălţime.
5.La depozitarea in aer liber, blocurile mici cu goluri se vor aseza cu golurile in jos pe platforme protejate in timpul anotimpului friguros împotriva precipitatiilor
11.3.Executarea lucrărilor
11.3.1. Operaţiuni pregătitoare
1.Executarea zidăriei si peretilor nu va putea începe decât numai după ce s-a verificat existenta proceselor verbale de lucrări ascunse, care sa ateste ca suportul peste care se executa zidăria corespunde prevederilor proiectului si prescriptiilor tehnice respective.
2.Suprafata suportului se va curata si spăla cu apa de noroi, praf, etc.
11.3.2. Alcătuirea zidăriilor
1.Zidăria simplă se alcătuieste din cărămizi sau blocuri aşezate pe lat sau pe cant (cu excepţia celor cu goluri verticale, care se aşează numai pe lat) rânduri orizontale si paralele. La alcătuirea zidăriilor din cărămizi pline si goluri verticale, pe lângă cărămizile întregi se folosesc si fracţiuni, necesare realizării ţeserii legăturilor, ramificaţiilor si colturilor. La ziduri de grosime de 1/2 caramida si de o caramida se admite folosirea caramizilor sparte (jumătăţi sau mai mari) in proporţie de cel mult 15%.
2.Se recomanda ca înăltimea zidurilor sa fie multiplu al înăltimii blocurilor
3.Rosturile verticale vor fi ţesute astfel ca suprapunerea cărămizilor din doua rânduri succesive pe inaltime, atât in câmp cat si la intersecţii, ramificaţii si colturi sa se facă pe min. 1/4 caramida pe grosimea acestuia. Testarea se va face obligatoriu la fiecare rând.
4.Grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm iar a celor verticale va fi de 10 mm, abaterile admisibile la grosimea golurilor sunt cele arătate in STAS 10190/ 1 - 82.
5.Zidurile portante se vor alcătui din cărămizi sau blocuri cu aceeaşi inaltime, in cazul in care acest lucru nu este posibil, legătura intre zidurile respective se va realiza prin ţesere la doua rânduri, fie prin intercalarea unui stâlpişor din beton armat.
6.Zidăria de umplutura va fi împănata la partea superioara si ancorata de elementele portante ale constructiilor (stâlpi, diafragme).
7.Cornişele si brâiele care depăşesc planul zidului cu cel mult jumătate din grosimea lui, se pot realiza prin scoaterea treptata in consola a cărămizilor, in trepte de cel mult 1/4 de caramida la fiecare rând.
8.Coşurile de fum se vor executa din cărămizi pline presate pe cale umeda sau caramizi cu goluri verticale, canalele de fum se vor captuşi cu olane sau tuburi prefabricate din beton.
9.Cărămizile cu goluri verticale se pot zidi cu mortar fluid (de consistenta 10 - 11cm), iar golurile cărămizilor se vor umple cu mortar. Zidăria coşurilor obişnuite se va alcătui din cărămizi întregi. Fracţiunile de cărămizi se vor folosi numai pentru realizarea legăturilor.
10.Zidăria va fi executata cu rosturi orizontale si verticale bine umplute cu mortar. Grosimea peretilor canalelor de fum la pereţii interiori va fi de min. 1/2 cărămizi. La montarea olanelor si tuburilor rosturile dintre ele vor fi umplute cu mortar si bucăţi de caramida.
11.3.3. Tehnologia de executie a zidăriilor.
1.Dimensiunile, marca si calitatea cărămizilor, precum si marca mortarului de zidărie vor fi obligatoriu cele prevăzute in proiect. Compoziţia mortarului va fi cea arătata in STAS 1030-85 si in Instrucţiunile tehnice C 17-82 inclusiv cele cu adaos de cenuşa, conform deciziei ICCPDC nr. 35/31.03.1980.
2.Consistenta mortarului, determinata de conul etalon pentru zidăria din cărămizi pline va fi de 8.... 13cm, iar pentru zidăria din cărămizi si blocuri cu goluri verticale sau orizontale va fi de 7.... 8cm.
3.Cărămizile, înainte de punerea lor in lucrare, se vor uda bine cu apa.
4.La zidăria din cărămizi pline si cu goluri verticale, rosturile orizontale si verticale vor fi umplute cu mortar, dar lăsându-se neumplute pe o adâncime de 1... 1,5 cm de la fata exterioara a zidului.
5.La zidăria din blocuri cu goluri orizontale, rosturile orizontale vor fi bine umplute cu mortar ca si la zidăria din cărămizi pline cu goluri verticale, pentru realizarea rosturilor verticale, mortarul se va aplica cu mistria numai pe porţiunile marginale ale blocurilor cu goluri orizontale înguste.
6.Întreruperea execuţiei zidăriei se face in trepte, fiind interzisa întreruperea cu ştepi.
7.Legăturile intre ziduri, la colturi, intersecţii si ramificaţii se fac alternativ funcţie de tipul de cărămizi si blocuri utilizate conform Normativ P 2-85.
8.Tăierea cărămizilor pline sau cu goluri verticale necesare pentru realizarea legăturilor la colturi, intersecţii si ramificaţii etc. se va face cu ciocanul de zidărie bine ascuţit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv.
9.Ultimul rând al zidăriei, peste care urmează sa se monteze elemente prefabricate, se va executa cu cărămizi aşezate in lung.
10.Ancorarea zidăriei de umplutura la structura clădirii (stâlpii sau diafragmele de beton armat) se face fie cu ajutorul mustăţilor de otel beton, fie cu agrafe fixate pe bolţuri împuşcate cu pistolul.
11.Înainte de executare zidăriei de umplutura, pe suprafeţele respective ale stâlpilor sau diafragmelor se va aplica un sprit de mortar de ciment iar rostul vertical dintre zidarie si elementul de structura va fi umplut complet cu mortar.
12.La zidurile cu grosimea de cel putin o caramida se vor zidi de o parte si de alta a golului cate trei ghermele la fiecare gol de usa si cate doua ghermele la fiecare gol de fereastra. Ghermelele din lemn vor fi impregnate cu carbolineum sau cufundate de 2... 3 ori într-o baie de bitum fierbinte.
13.Rosturile zidăriei coşurilor se vor ţese la fiecare rând si vor fi complet umplute folosindu-se mortar de aceeaşi marca ca la zidăria pereţilor.
14.Se vor monta numai olane si tuburi din beton care nu prezintă defecte.
15.Execuţia va fi îngrijita astfel ca suprafaţa interioara a coşului sa fie neteda. Coşurile pe porţiunea din podul clădirilor se vor tencui si se vor spoi cu var. La executarea cosurilor se va tine seama si de prevederile STAS 6793-82 "Construcţii civile industriale si agrozootehnice. Cosuri canale de fum pentru focare obişnuite la construcţii civile. Prescripţii generale".
11.3.4. Protejarea lucrărilor
1.Daca va fi o durata mai mare intre terminarea zidărie si planseu sau sarpanta se va proteja cu folii de plastic, rogojini, etc. de precipitatiile atmosferice.
2.Abateri admise:

La dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidurilor

din cărămizi si blocuri ceramice

ziduri cu grosimea < 63 mm

la zidurile provenite din demolări abaterile limita se pot majora cu 50%

± 3 mm

ziduri cu grosimea de 90 mm

± 4 mm

ziduri cu grosimea de 115 mm

± 4 mm

ziduri cu grosimea de 140 mm

± 4 mm

ziduri cu grosimea de 240 mm

± 6 mm

ziduri cu grosimea > 240 mm

± 10 mm

din blocuri de beton cu agregate usoare

ziduri cu grosimea < 240 mm

± 4 mm

ziduri cu grosimea de 290 mm

± 5 mm

ziduri cu grosimea > 365 mm

± 10 mm

La goluri

pentru ziduri din caramida blocuri ceramice si din blocuri mici din beton cu agregate usoare

cu dimensiunea golului < 100 cm

± 10 mm

cu dimensiunea golului > 100 cm

± 20 mm

pentru ziduri din blocuri mici,din placi si fisii de beton celular autoclavizat

± 20 mm

La dimensiunile in plan ale incaperilor

cu latura încăperii < 300 cm

± 15 mm

cu latura încăperii > 300 cm

± 20 mm

La dimensiunile parţiale in plan (nise, spaleti)

La dimensiunile parţiale in plan (nise, spaleti)

± 20 mm

La dimensiunile in plan ale intregii cladiri

cu conditiile ca denivelarile unui planseu sa nu depaseasca 15 mm

± 50 mm

La dimensiuni verticale

pentru ziduri din cărămizi din blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare

pentru un etaj

± 20 mm

pentru întreaga cladire (cu maximum 5 niveluri)

± 20 mm

La dimensiunea rosturilor dintre caramizi, blocuri sau placi

rosturi orizontale

-2 mm

rosturi verticale

-2 mm

pentru ziduri aparente

± 2 mm

La stâlpi portanti cu sectiunea 0,1 mp abaterile limita se micsoreaza cu 50%.

La suprafeţe si muchii

 

 

La plantarea suprafetelor

pentru ziduri portante

3 mm/ m

 

pentru ziduri neportante

5 mm/ m

 

pentru ziduri aparente, portante si neportante

2 mm/ m

La rectilinitatea muchiilor

pentru ziduri portante

2 mm/ m

 

pentru ziduri neportante

4 mm/ m

 

Cel mult 20 mm pe lungimea neîntrerupta a zidului

La verticalitatea suprafetelor si muchiilor

pentru ziduri portante

3 mm/ m

Cel mult 10 mm pe etaj si 30 mm pe inaltimea cladirii

 

pentru ziduri neportante

6 mm/ m

 

Cel mult 10 mm pe etaj

 

 

pentru ziduri aparente

 

 

portante si neportante

2 mm/ m

 

Cel mult 5 mm pe etaj si cel 20 mm pe întreaga inaltime a cladirii.

Abateri fata de orizontala a suprafeţelor superioare ale fiecărui rând de cărămizi sau blocuri

Pentru ziduri din cărămizi, din blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare

pentru ziduri portante

2 mm/ m

Cel mult 15 mm pe toata lungimea neintrerupta a zidului

pentru ziduri neportante

3 mm/m

Cel mult 20 mm pe toata suprafata neintrerupta a zidului

La coaxialitatea zidurilor suprapuse

dezaxarea de la un nivel la urmatorul

± 10

Cel mult 30 mm dezaxare maxima cumulata pe toate nivelurile

maxima pe întreaga constructie

± 30

La rosturile de dilatare

de tasare si antiseismice

+10

la înaltimea rostului

20

la verticalitatea muchiilor rosturilor

2 mm/ m

Cel mult 20 mm pentru întreaga inaltime a cladirii

11.4.Verificări in vederea recepţiei
11.4.1. Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor
1.Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care se folosesc la executarea zidăriilor si pereţilor se vor pune in opera numai după ce conducătorul tehnic al lucrării a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescripţiilor tehnice.
2.Controlul asupra calitatii materialelor in momentul punerii in opera va consta din următoarele:
(a)se va examina starea suprafeţelor cărămizilor, blocurilor,
(b)interzicându-se folosirea celor acoperite de praf, impuritati sau gheata
(c)se va verifica in special pe timp călduros, daca se uda cărămizile înainte de punerea in opera
(d)pe măsura executării lucrărilor se va verifica daca procentul de fracţiuni de caramizi fata de cele întregi nu depăşesc limita maxima de 15%
(e)se va examina starea suprafeţelor cărămizilor si blocurilor interzicându-se folosirea celor cu stirbituri sau colturi rupte
(f)prin maturatori cu conul etalon, se va verifica la fiecare punct de lucru si la fiecare sarja de mortar cit mai frecvent daca consistenta mortarului de zidarie se inscrie in limitele prevăzute in Normativele CR6-2006, C 14 -82 si in Instrucţiunile tehnice P 104 - 83.
(g)8... 13 cm la zidărie din caramizi pline si blocuri din beton cu agregate grele sau usoare
(h)7... 8 cm la zidăria din caramizi si blocuri cu goluri verticale si orizontale.
(i)10... 11 cm la zidaria din blocuri mici si placi de beton celular autoclavizat.
11.4.2. Verificarea calităţii execuţiei zidăriilor
1.Prin masuratori la fiecare zid se va verifica după rosturile verticale ţesute la fiecare rând, astfel ca suprapunerea cărămizilor din doua rânduri succesive pe inaltime sa se faca pe minim 1/4 caramida in lungul zidului si 1/2 caramida in grosime la blocurile ceramice, din beton cu agregate usoare si din beton celular autoclavizat se va verifica daca rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rand ca suprapunerea blocurilor sa se faca pe 1/2 bloc.
2.Se vor verifica grosimile rosturilor orizontale si verticale ale zidariei prin masurarea a 50 - 20 rosturi la fiecare zid; media aritmetica a masuratorilor facute cu precizie de 1 mm trebuie sa se inscrie in limitele abaterilor admisibile.
3.Vizual, se va verifica in toate zidurile daca rosturile verticale si orizontale sunt umplute complet cu mortar cu exceptia adâncimii de 1... 1,5 cm de la fetele vazute ale zidariei, nu se admit rosturi neumplute.
4.Orizontalitatea randurilor de zidarie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel si dreptarului la toate zidurile.
5.Modul de realizare a legăturilor zidariilor se va verifica la toate colturile, ramificaţiile si intersecţiile, asigurându-se executarea lor conform prevederilor din Normativul CR6-2006 si Instructiunilor tehnice C 190-79 ŞI c198-79
6.Grosimea zidariilor se va verifica la fiecare zid in parte. Verificarea grosimii zidariei se va face prin masurarea cu precizie de 1mm a distantei pe orizontala dintre doua dreptare aplicate pe ambele fete ale zidului.
7.Verticalitatea zidăriei (suprafeţelor si muchiilor) se verifica cu ajutorul firului de plumb si dreptarului cu lungimea de cca. 2,5 m. Verificarea se face in cate trei puncte pe inaltime la fiecare zid.
8.Planeitatea suprafeţelor si rectilinitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pe suprafaţa zidului a unui dreptar cu lungimea de cca. 2,5m si prin măsurarea cu precizie de 1mm, a distantei dintre rigla si suprafaţa sau muchia respectiva. Verificarea se va face la toate zidurile.
9.Lungimea si inaltimea tuturor zidurilor, dimensiunile golurilor si ale plinurilor dintre goluri se verifica prin masurarea direct cu ruleta sau cu metrul. Media a trei masuratori se compara cu dimensiunile din proiect.
10.Comisia de recepţie preliminara procedează la verificarea scriptica si directa prin sondaje, planeitatea, verticalitatea zidariei si pereţilor precum si dimensiunile golurilor. Daca ele dau rezultate nesatisfacatoare, se va dubla numarul masuratorilor si daca si in acest caz o parte din rezultate sint nesatisfăcătoare, Comisia de recepţie preliminara va proceda conform reglementarilor privind efectuarea recepţiilor.
12.LUCRĂRI DE ÎNVELITORI ŞI ŞARPANTE
12.1.Generalităţi
1.Acest capitol cuprinde alcătuirea si executarea învelitorilor in ţigle cu jgheab (trase sau presate) la construcţii civile cu sau fără pod.
12.2.Materiale si produse.
1.Materiale de baza: ţigle si coame - ce trebuie sa corespunda condiitilor tehnice prevăzute in standardele respective indicate in Tabelul 12-1.

Forma si materiale

De baza

(forme si dimensiuni)

Auxiliare

(cond. generale, verificari, etc.)

Dimensiuni

Ţigla solzi

- din argila arsa

- din sticla

 

515 - 89

2863/ - 80

 

514 - 78

2863/ 1 - 80

 

350 x 170

350 x 170

Ţigla cu jgheab trasa

- din argila arsa

- din mortar de ciment

 

515 - 89

-

 

514 - 78

-

 

390 x 220

380 x 230

Ţigla cu jgheab presata

- din argila arsa

- din sticla

 

515 - 89 2863/ 2 - 80

 

514 - 78

2863/ 1 - 80

 

480 x 230

390 x 220

Olane presate acoperis

- din argila arsa

 

513 - 74

 

-

 

450 x 180

Coame presate din

- argila arsa - mari

- mici

- mortar de ciment

 

515 - 89

515 - 89

5547 - 64

 

514 - 78

514 - 78

-

 

380 x 250

320 x 206

450 x 220

Tabelul 12-1
2.Materialele auxiliare: şipci, mortar de ciment-var, cuie, sarma zincata tabla zincata, materiale mărunte de lipit, carton bituminat sau împâslitura din fibre de sticla bituminata trebuie sa corespunda standardelor indicate în Tabelul 12-2.

Forma si materiale

De baza

(forme si dimensiuni)

Auxiliare

(cond. generale, verificari, etc.)

Dimensiuni

Scanduri rasinoase

952 - 86

1949 - 86

24 x 300 x 3000

Sipci din lemn de brad

942 - 86

1949 - 86

28 x 38

24 x 48

Mortar de ciment - var marca25

1030 - 85

2634 - 80

 

Colorant miniu de plumb sau de fier

429 - 85

 

 

Cuie cu cap plat pentru tabla si carton

2111 - 90

 

 

Sarma moale zincata 1 - 2 mm

889 - 89

 

 

Tabla de 0,40 x 750 x 1500mm

2028 - 80

 

 

Materiale de lipit

- aliaj tip Lp - 30

- clorura de amoniu (tipirig)

- staniu, plumb.

96 - 87

 

 

Amoniac tehnic tip 20 sau 25

- acid azotic tehnic

- carton bituminat

- tabachere

448/ 2 - 84

447 - 80

138 - 80

137 - 78

 

11853 - 83

 

Jgheaburi si burlane cu

sectiune rotunda

2389 - 77

 

154 mm

L = 750 ± 2 mm

Coturi

2274 - 88

 

154 mm

R = 385 ± 2 mm

Carlige

2274 - 88

 

 

Receptoare pentru colectarea apelor de pe terase si acoperisuri

2742 - 86

2583 - 80

 

Tabelul 12-2
3.Ţiglele si coamele trebuie sa fie prevăzute cu găuri de prindere.
4.Diametrul găurilor de prindere trebuie sa fie de 1,5 mm la ţigle si de minim 2mm la coame se admite ca maxim 5% din ţigle sau coame sa nu aibă găuri de prindere.
5.Înaltimea ciocurilor pentru prinderea ţiglelor se recomanda sa fie de 20 mm dar nu mai mica de 15 mm. Adâncimea jgheaburilor laterale ale ţiglelor trebuie sa fie de minim 5 mm iar celelalte jgheaburi de la capete trebuie sa fie suficient de adânci pentru a permite intrarea ciocurilor interioare ale tiglelor.
6.Sunetul de lovire cu un ciocan trebuie sa fie clar, nedogit. Structura trebuie sa fie omogena, compacta, cu granulaţie mica si fara stratificaţii care sa influenţeze rezistenta la inghet - dezghet.
7.Impermeabilitatea, capacitatea portanta si rezistenta la inghet - dezghet conform STAS 515 - 89 - 2.2. Forma ţiglelor si coamelor trebuie sa fie reglata si fara valuri. Se admit abateri de la planeitatea fetelor si rectilinitatea muchiilor de 4 mm la tiglele profilate cu jgheaburi, denivelarea colturilor de maxim 4 mm. Ştirbituri la colturi, muchii si pe fete - una la colturi cu adâncimea de maxim 5 mm si lungimea maxima de 20 mm. La muchii si pe fete cu adâncimea de maxim 3 mm si lungimea totala maxima 10 mm turtiri la colturi se admit pe maxim 1/3 din înaltime. Nu se admit crapaturi. Bavuri nu se admit. Se admit mici variatii de nuanta. Glazura trebuie sa fie aplicate uniform si sa nu prezinte exfolieri.
8.Regulile si metodele de verificare a calitatii ţiglelor si coamelor din argila arsa se fac conform STAS 514 - 78.
9.Tabacherele au dimensiunea 1076 x 900 mm, conform STAS11853-83. Rama se executa din scânduri căptusite la exterior cu tabla zincata. Capacul este prevăzut cu geamuri armate. Sorturile sunt făltuite, îndoiturile trebuie sa nu prezinte fisuri sau crăpături. Se verifica îmbinările, dimensiunile daca sunt corect executate pentru a se asigura o buna etansare.
12.3.Livrare, depozitare, manipulare.
12.3.1. Ţigle şi coame
1.Fiecare livrare trebuie sa aibă pe langă cantitate solicitata de tigla si cantitatea necesara de coame. În lipsa de specificaţii, in comanda, numărul de coame va fi de 5.
2.Ţiglele si coamele se depozitează in stive de aceleaşi produse si clasa de calitate. Ţiglele se aseaza pe cant, pe maxim 7 rânduri. Între rânduri se aseaza şipci, paie, talaş sau alte materiale care sa asigure integritatea produselor de depozitare.
3.Coamele se aseaza in poziţie verticala pe maxim 6 rânduri. Ţiglele si coamele se livrează polarizate, pachetizate, containerizate sau neambalate. Se transporta in orice mijloc de transport.
4.În cazul produselor neambalate, acestea se aseaza in mijloace de transport pe cant, in stive, pe maxim 7 rânduri.
5.Încarcarea si descărcarea produselor trebuie sa fie făcuta cu grija, fiind interzisa aruncarea sau rostogolirea lor in mijloacele de transport.
6.Tabacherele se livrează complete, dar fara geamuri; se controlează planeitatea si modul de fixare in poziţia deschisa a capătului tabacherei.
7.Miniu de plumb se livrează in butoaie bine închise, se depozitează in încăperi uscate si acoperite; pentru transport se folosesc vehicule acoperite.
8.Cuiele se livrează pe tipuri, in pachete si cutii bine inchise.
9.Sirma se livrează in colaci dintr-un singur fir, fara indoiri, neambalate, transportul se face cu mijloace de transport inchise.
10.Tabla se livreaza in legături de maxim 60 kg se leaga cu benzi de tabla de cca 30 mm latime.
12.3.2. Materiale de lipit
1.Vergele de staniu de plumb se livrează neambalate in legături cu masa de maxim 15 kg.
2.Amoniacul soluţie se livrează in cisterne, butoaie de otel si in baloane de sticla pentru produse industriale conform STAS2062-74.
3.Acidul azotic se livrează in ambalaje de sticla inchise cu dopuri de sticla sau gresie, etansate cu ipsos. Se transporta in cosuri metalice protejate cu zgura granulata sau vata minerala sau vata de sticla.
4.Cartonul de bitum se livrează in suluri legate cu sirma neagra moale cu D = 1 m, cite 5 buc legatura.
5.Coturile se livreaza legate cu sirma cite 4 buc la o legatura (sau 10 buc) ambalate in lazi.
6.Depozitarea jgheaburilor, burlanelor si coturilor se face pe platforme, asigurindu-se protectia impotriva loviturilor si a deteriorărilor.
12.4.Executarea lucrărilor
12.4.1. Operaţiuni pregătitoare
1.Învelitorile se vor executa in conformitate cu detaliile din proiectul de executie si cu respectarea prevederilor din Normativul pentru alcătuirea si executarea invelitorilor C37-83.
2.Înainte de începerea executiei invelitorii, stratul suport al acesteia va fi riguros controlat in ceea ce priveste:
(a)respectarea soluţiilor, materialelor, dimensiunilor;
(b)respectarea pantelor scurgerilor, plantarii si a aliniamentului formelor, panelor si căpriorilor, in conformitate cu datele din proiect;
(c)executarea prealabila a tuturor străpungerilor pentru cosuri, ventilaţii, conducte, cabluri, etc;
(d)asigurarea scurgerii apelor in cazul luminatoarelor sau a altor obstacole transversale mai late de 500 mm;
(e)protecţia anticoroziva prevăzuta in proiect pentru partile metalice;
(f)executarea termoizolaţiei conform specificatiei tehnice
3.În timp de iarnă stratul suport si materialele ce se pun in opera vor fi bine curatate de zapada si de gheata.
12.5.Descrierea lucrărilor de bază
1.Lucrările de tinichigerie (rosturi, dolii, pazii, străpungeri pt. ventilaţii, tabachere) vor precede montarea învelitorii propriu-zisa.
2.Ţiglele se aşează pe doua rânduri de şipci si astereala, sipicile din al doilea rând fiind aşezate in lungul căpriorilor pe un strat de carton bitumat cu petreceri de 10 cm fixat cu cuie pentru tabla de astereala.
3.Montarea ţiglelor se va începe de la poala către coama. Rândurile de ţigla se vor decala unul fata de celalalt cu o jumătate de tigla. În câmpul învelitorii ţiglei cu jgheab se vor lega şipci cu sarma zincata la fiecare al patrulea rând.
4.Coamele învelitorilor se vor executa cu coame mari (STAS 515-89) care vor fi petrecute cu 8 cm. Fixarea lor se va face cu mortar de var - ciment (conform detaliului catalog ICCPDC, vol. I grupa 10).
5.Pentru coamele inclinate, montarea coamelor se va face după ce in lungul pantei de coama se vor bate 2 şipci separate prin fisuri la maxim 1 m distanta.
6.Doliile vor fi din tabla de 0,5 mm prinse de astereala prin copci de tabla pe minim 40 cm latime, falturile doliilor din tabla vor fi duble si cositorite (detaliu catalog ICCPDC - vol.I grupa 10).
7.Burlanele se prind de construcţie cu ajutorul bratarilor ancorate in zidărie. Pentru a împiedica alunecarea burlanelor pe verticala in bratari se vor lipi de burlane opritori triunghiulare care vor sprijini pe bratari la cca 2 m distanta. Evacuarea apei prin burlan se va face prin coturi de tabla amplasate la 20-25 cm de la sol.
12.6.Prescripţii, recomandări, standarde, normative pentru execuţia de detaliu
1.Învelitoarea din ţigla are forme simple cu versanti plani, cu intersecţii (dolii si coame) puţine, cu scurgeri libere la stresini, la jgheaburi, conform detaliilor din proiectul de executie.
2.Modul de execuţie al tiglelor cu jgheab este simpla, pe doua rânduri de sipci si astereala, sipcile din al doilea rand sunt aţezate in lungul căpriorilor pe un strat de carton bituminat cu petreceri de 10 cm fixate cu cuie pentru tabla de astereala (conform detaliu catalog IPCT).
3.Pantele admise pentru acoperiţurile învelitorilor de tigla conform STAS 3303/2-88, sunt minim 45cm uzual 50-70 cm/m maxim 1200 cm/m (conform planselor de învelitori).
4.Pentru iluminarea naturala a podului se prevăd tabachere (STAS 11853 -83) si tigle de sticla pe portiuni precis delimitate in planţele de arhitectura, iar pentru execuţie se vor urmări plansele de detalii.
5.Jgheaburile si burlanele se prind de constructie cu ajutorul bratarilor ancorate in zidărie, conform detaliilor din proiect.
12.7.Verificări in vederea recepţiei
1.Verificarea la recepţia preliminara a întregului obiect se face de către comisia de recepţie prin:
(a)examinarea existentei si conţinutul certificatelor de calitate a materialelor si a proceselor verbale de verificare pe faze de lucrări;
(b)examinarea directa a lucrărilor, executata prin sondaj (cel puţin câte unul de fiecare tronson), cu referire la toate elementele constructive ale învelitorii, conform prevederilor specifice, urmărindu-se in special ca învelitorile sa îndeplinească funcţiile de îndepărtare a apelor pluviale, precum si condiţiile respective de etanşare la apa, la vant si la ploaie sau la zăpada viscolita.
2.La examinarea învelitorii pe dedesubt nu se admite sa prezinte interspatii prin care sa se vadă lumina in exterior.
12.7.1. Suportul învelitorii
1.Verificarea constă in examinarea proceselor verbale încheiate la terminarea fazei la terminarea fazei de lucrări din care face parte suportul si măsurarea - prin sondaj a elementelor geometrice ale acestuia (pante, planitate, rectilinitate, distanta intre axe), distanta minima 10 cm intre cosurile de fum si pârtile lemnoase sau combustibile ale suportului. Abaterile de la planeitate măsurate cu dreptarul de 3 m, trebuie sa nu depaseasca 5 mm in lungul pantei si 10 mm perpendicular pe acesta.
2.În toate cazurile se vor verifica:
(a)concordanta lucrărilor executate cu prevederile si detaliile date de proiectanţi (felul învelitorii, pante, racordări, prinderi, dolii, coame, străpungeri);
(b)existenta si corectitudinea lucrărilor de tinichigerie aferente învelitorii, conform detaliilor din proiect si cataloagelor de detalii tip, in special: sorturile, doliile, paziile, îmbrăcămintea coşurilor, străpungeri pentru ventilaţie, jgheaburi, burlane.
3.La învelitori de ţigla (solzi, profile) si olane se va verifica:
(a)aşezarea rândurilor de ţigle sau coame in sfoara, pe linii orizontale, paralele cu poala, abaterea admisibila este de 1cm/m dar maxim 5 cm pentru intreaga lungime a versantului;
(b)decalarea rândurilor succesive de ţigle de orice tip ca si a ţiglelor solzi suprapuse (aşezate dublu) cu o jumătate de ţigla;
(c)la ţigle solzi aşezate simplu, primul rând de la poala si ultimul rând de la coama sa fie asezate dublu si cu rosturile decalate;
(d)la ţigle solzi asezate simplu sa rezulte in dreptul unei şipci trei ţigle suprapuse, iar intre şipci doua ţigle;
(e)la ţigle solzi aşezate dublu, toate rândurile sa fie duble, in dreptul rezemării pe şipci sa rezulte patru ţigle;
(f)la ţigle solzi sau profilate prinderea de suport prin legare cu sirma zincata in câmp la fiecare al patrulea rând iar la streaşină si la margini precum si in câmp la pante ce depăşesc pe cele uzuale sau in zone seismice de gradul 7-9 fiecare ţigla;
(g)la ţigle profilate, realizarea rezemării complete pe cele patru laturi;
(h)fixarea si etanşarea coamelor cu mortar de ciment;
(i)la coame aşezate pe suport continuu protejat cu un strat de material bitumat (carton, împâslitura) suprapunerea cu 4 cm a rândurilor succesive;
(j)fixarea cu mortar de ciment a rândurilor si şipcilor de olane pe contur (poale, margini, coame), iar in cazul depăşirii pantelor uzuale fixarea in câmp la 10 rânduri longitudinale si transversal, cu cuie cu cap conic a olanelor de dedesubt si in mortar a celor deasupra din aceste rânduri;
(k)executia corecta a doliilor din tabla zincata de 0,5 mm si maxim 40 cm lungime, cu falţuri duble cositorite.
(l)tiglele, olanele si coamele sa fie întregi, nefiind admise cele sparte, fisurate sau ciobite mai mult de 2 cm.
13.TENCUIELI INTERIOARE
13.1.Generalităţi
1.Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de execuţie a tencuielilor interioare drişcuite pe suprafeţe suport din zidărie de cărămidă beton blocuri mici din beton sau din blocuri din BCA.
13.2.Livrare, depozitare, manipulare
1.Livrarea materialelor de preparare a mortarelor sau semifabricatelor (mortarelor preparate centralizat) se face în condiţiile arătate la “Mostre şi testări".
2.Varul stins manual sau mecanizat (pasta de var) se păstrează In groapă cel puţin 2 luni de la stingere şi până la punerea lui în operă - tencuieli. Varul bulgări în vrac sau praf în saci se păstrează în şoproane închise ferite de umezeală. Cimentul vrac se păstrează în buncăre sau silozuri, iar cel în saci în şoproane închise.
3.Transportul mortarelor se face în funcţie de gradul de mecanizare al şantierelor, de locul de amplasament a instalaţiei de preparare a mortarului, de distanţei şi nivelurile la care se transportă.
4.Transportul la distanţe mici se face cu tomberoane, roabe, dumpere bene sau pompe.
5.Pe distanţe mari, de la staţia de preparare a mortarului până la punctul de lucru, se face cu autocamioane, basculante, bene speciale sau autoagitatoare.
6.Pe verticală se face cu macarale elevatoare, pompe sau trolii instalate pe sol.
7.Mijloacele de transport să fie etanşe, curate şi să permită fără efort golirea rapidă. Vor fi curăţate şi spălate la sfârşitul schimbului de lucru, de câte ori se schimbă natura materialului sau la întreruperi mai mari de 2 ore. Este interzisă descărcarea mortarelor direct pe pământ.
8.Durata maximă de transport:
(a)maximum 10 ore de la preparare pentru mortarele de ciment sau ciment - var fără întârziere;
(b)maximum 16 ore la cele cu întârziere.
13.3.Execuţia lucrărilor
13.3.1. Operaţiuni pregătitoare
1.Să fie terminate toate lucrările a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorarea tencuielilor.
2.Suprafeţele suport să fie curate, fără urme de noroi, pete de grăsimi, mortar, etc.
3.Pentru o bună aderentă a tencuielilor, stratul suport să fie rigid, plan, uscat, rugos şi să nu prezinte abateri de la verticalitate şi planeitate.
4.Rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate cu o scoabă metalică pe o adâncime de 3 - 5 mm.
5.Suprafeţele netede de beton vor fi aduse în stare rugoasă.
13.3.2. Stratul suport
1.Stratul suport va consta din zidărie de cărămidă din blocuri mici de beton, blocuri de BCA sau din beton, executate conform specificaţiilor “Zidării" (din cărămidă, BCA, etc.).
13.3.3. Trasarea suprafeţelor
1.După controlul şi pregătirea stratului suport, urmează trasarea suprafeţelor de tencuit.
2.Trasarea se face cu repere de mortar (stâlpişori), scoabe metalice lungi, şipci de lemn sau repere metalice.
3.Se verifică modul de fixare al reperelor pentru obţinerea unui strat de mortar cu grosimea stabilită.
13.3.4. Amorsarea
1.Suprafeţele de tencuit vor fi stropite cu apă, apoi se vor amorsa prin stropire cu un şpriţ în grosime de 3 mm.
2.Suprafeţele zidăriilor de cărămidă vor fi amorsate cu mortar fluid cu aceeaşi compoziţie pentru grund.
3.Suprafeţele de beton zidărie, BCA sau blocuri de beton mici se vor amorsa prin stropire cu amestec de ciment şi apă (lapte de ciment).
13.3.5. Grundul
1.Grundul, cel mai gros strat al tencuielii (5 - 20 mm), se va aplica la cel puţin 24 de ore de la execuţia şpriţului pe suprafeţe de beton şi la o oră la zidăria de cărămidă.
2.Pe suprafeţele de zidărie de cărămidă amorsate numai prin stropire cu apă se poate aplica imediat grundul.
3.Pe timp călduros când suprafaţa şpriţată este prea uscată se va uda în prealabil înainte de aplicarea grundului.
4.Stratul de grund se va aplica manual sau mecanizat în unul sau două reprize.
5.Aplicarea şpriţului şi grundului mecanizat în încăperile clădirilor pe pereţi şi tavane până la înălţimea de 3 m se va executa de pe pardoselile respective.
6.Aplicarea manuală a şpriţului şi grundului pe tavane şi partea superioară a pereţilor se va executa de pe platforma de lucru continuu (dulapi de lemn pe capre).
7.Este interzis să se aplice grundul pe suprafeţe îngheţate sau dacă există pericolul să îngheţe grundul înainte de întărire.
13.3.6. Stratul vizibil (Tinci)
1.Înainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafaţa grundului să fie uscată, să nu aibă granule de var nehidratat care prin hidratare să împuşte suprafeţele tencuite.
2.Stratul vizibil al tencuielilor se va executa cu un mortar denumit “tinci" de aceeaşi compoziţie cu a grundului, eventual cu o cantitate mai mare de var - pastă şi nisip fin până la 1 mm grosime.
3.Stratul vizibil va avea grosimea de 2 - 5 mm.
4.Tinciul se aruncă cu mistria la anumite intervale de timp (cca. 5 min.), astfel că între aceste intervale să fie nivelat cu drişca.
5.Stratul vizibil se va prelua în funcţie de materialele utilizate, precum şi în funcţie de sculele utilizate, tencuielile respective purtând denumiri ca: drişcuite, gletuite, stropite, sclivisite, decorative din materiale speciale, etc.
13.3.7. Protejarea lucrărilor
1.După executarea tencuielilor se vor lua măsuri pentru protecţia lor până la întărirea mortarului de următoarele acţiuni:
(a)umiditatea mare care întârzie întărirea mortarului alterându-l;
(b)uscarea forţată din curent de aer, expunere îndelungată la uscare, supraîncălzirea încăperilor, care deshidratează mortarul şi contractându-se apar crăpături în tencuială;
(c)lovituri, vibraţii (provenite din darea în exploatare a clădirii înainte de termen);
(d)îngheţarea tencuielilor înainte de uscarea lor.
13.3.8. Terminarea lucrărilor
1.După terminarea tencuielilor se vor curăţa încăperile de resturi de mortar căzut în timpul execuţiei şi pregătire în vederea gletuirii, a zugrăvelilor sau vopsitoriilor.
2.Abateri admise
(a)Umflături, împuşcări, crăpături, fisuri, lipsă de glafuri, etc.
(i)a tencuieli brute, max. 1 - 4 m2 la fiecare m2;
(ii)la tencuieli drişcuite, nu se admit.
(b)Zgrunţuri mari (max. 3 mm) zgârieturi adânci, băşici, etc.
(i)la tencuieli brute, max. 2 la m2;
(ii)la tencuieli drişcuite, nu se admit.
(c)Neregularităţi ale suprafeţelor (la verificarea cu dreptarul de 2 m)
(i)tencuieli brute nu se verifică;
(ii)tencuieli drişcuite max. 2 neregularităţi/ m2 în orice direcţie, având înălţimea sau adâncimea până la 2 mm.
(d)Abateri la verticală a tencuielilor
(i)tencuieli brute max. cele admise pentru elementul suport;
(ii)tencuieli drişcuite max. 1 mm/m şi max. 3 mm/m la toată înălţimea încăperii.
(e)Abateri faţă de rază la suprafeţe curbe
(i)tencuieli brute nu se verifică.
3.Verificările se fac pe baza documentelor care însoţesc materialele la livrare, prin examinarea vizuală, prin încercări de laborator făcute prin sondaj.
13.4.Materiale
1.Materialele folosite pentru executarea tencuielilor interioare drişcuite sunt cele de la tavane sunt cele de la "Standarde de referinţă".
14.ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII
14.1.Generalităţi
1.Pentru realizarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va ţine seama de Normativul C 3 - 76, care stabileşte condiţiile şi modul de realizare şi condiţiile tehnice de calitate ale acestor lucrări.
14.2.Lucrări pregătitoare
1.Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli, toate lucrările şi reparaţiile de tencuieli, glet, placaje, instalaţii sanitare, termice şi electrice trebuie să fie terminate.
2.Pardoselile reci de mozaic vor fi terminate, lustruirea făcându-se după terminarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii.
3.La încăperile prevăzute cu pardoseli din parchet, zugrăvelile se vor executa înaintea aplicării îmbrăcămintei pardoselii.
4.Tâmplăria de lemn şi cea metalică trebuie să fie montate definitiv, accesoriile metalice trebuie să fie montate corect şi buna lor funcţionare trebuie să fie verificată cu excepţia armăturilor, a aparatelor oscilo-basculante şi a pieselor nichelate, care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei.
5.La lucrările de vopsitorie, ultimul strat se va aplica numai după terminarea completă a zugrăvelilor şi înainte de fixarea îmbrăcăminţilor de pardoseli (raşchetare, curăţire, lustruire).
6.Trebuie să fie complet executate toate lucrările de la faţada construcţiei ca: jgheaburi, straşine, cornişe, glafuri, socluri, etc., precum şi trotuarele.
14.3.Pregătirea suprafeţelor
1.În vederea finisării cu zugrăveli de var, suprafeţele trebuie să fie drişcuite cât mai fin, astfel încât ca urmele de drişcă să fie cât mai puţin vizibile; toate reparaţiile necesare trebuie să fie executate îngrijit, terminate şi uscate.
2.În cazul suprafeţelor tencuite sau de beton plane şi netede, toţi porii rămaşi de la turnare sau găurile survenite de la transport, montaj ori turnare (în cazul pereţilor din beton armat), se vor umple cu mortar de ciment - var, după ce în prealabil bavurile şi dungile ieşite în relief au fost îndepărtate, astfel ca să rezulte suprafeţele netede. De asemenea, petele cu urme de decofrol, se vor freca cu piatra de şlefuit sau cu perii de sârmă.
3.Suprafeţele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet, trebuie să fie plane şi netede, fără desprinderi sau fisuri: varul folosit trebuie să aibă o vechime de cel puţin 14 zile.
4.Toate fisurile, neregularităţile, se chituiesc de către zugravul vopsitor sau se spăcluiesc cu pastă de aceeaşi compoziţie cu a gletului. Pasta de ipsos folosită pentru chituirea defectelor izolate, se prepară din două părţi ipsos şi o parte apă (în volume).
5.Pentru spăcluirea suprafeţelor mai mari se foloseşte şi pasat de ipsos - var, în proporţie de 1 parte ipsos şi 1 parte lapte de var (în volume). Compoziţia se va prepara în cantităţi care să poată fi folosite în cel mult 20 minute de la preparare.
6.Umiditatea tâmplăriei de lemn înainte de vopsire trebuie să nu depăşească media de 15%.
7.Suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină, păcură, grăsimi, mortar, vopsea veche, noroi, gheaţă, zăpadă, etc.
8.Rugina se îndepărtează prin frecare cu perii de sârmă, şpacluri de oţel, răzuitoare, dălţi, piatră abrazivă sau prin sablare sau ardere cu flacără: în cazuri speciale se vor folosi băi de spălare şi decapare acidă, în instalaţiile industriale sau paste decapante.
9.Peretele de grăsimi se şterg cu tampoane muiate (White - sprite, terebentină, benzină uşoară). Se interzice folosirea petrolului lampant sau a benzinei auto care pot înlesni coroziunea metalului.
10.Tâmplăria metalică se aduce pe şantier cu un grund anticoroziv corespunzător vopselei care se aplică.
14.4.Condiţii de execuţie
1.Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile din prezentul normativ.
2.Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor începe numai la o temperatură a aerului, în mediul ambiant, de cel puţin 5şC în cazul zugrăvelilor pe bază de apă şi de cel puţin 1... 15oC în cazul vopsitoriilor sau al finisajelor cu polimeri.
3.Acest regim se menţine în tot timpul executării lucrărilor şi cel puţin încă 8 ore pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii sau finisaje cu polimeri după executarea lor.
4.Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă şi nici la un interval mai mic de 2 ore de la încetarea ploii (în condiţii de temperatură care să permită uscarea suprafeţei) de asemenea se va evita lucrul la faţade în orele de însorire maximă sau vânt puternic, pentru a evita uscarea accelerată şi crăparea peliculei.
14.5.Zugrăveli cu lapte de var
1.Zugrăvelile cu lapte de var se aplică pe tencuieli şi pe glet de ipsos.
2.Amestecurile preparate pentru zugrăveli cu lapte de var şi coloranţi trebuie să fie rezistente la lumină. Compoziţia trebuie să aibă o astfel de consistenţă, încât acoperirea suprafeţelor să se poată face corect, fără ca materialul să curgă şi fără să rămână urme vizibile de bidinea, de asemenea trebuie să aibă pigmenţii bine fixaţi. Pentru această, în compoziţie se vor introduce uleiuri.
3.Materialele utilizate la executarea lucrărilor trebuie să corespundă prevederilor din următoarele standarde şi norme interne ale unităţilor producătoare:
(a)ulei de in sicativ, STAS 16 - 80;
(b)ulei tehnic de in, STAS 18 - 76;
(c)ulei tehnic de rapiţă, STAS 2078 - 76;
(d)ulei tehnic de floarea soarelui, STAS 2710 - 76;
(e)var pentru construcţii, STAS 146 - 78;
(f)apă, STAS 790 - 78;
(g)coloranţi, STAS 6476 - 61;
(h)hârtie pentru şlefuire uscată, STAS 1581 - 71.
4.Laptele de var folosit la zugrăveli se prepară din var pastă gata stins, prin diluarea pastei de var cu apă în proporţie de 1 parte de var la 1,5 părţi apă (în volume). În caz că nu există pe şantier var gata preparat, laptele de var se poate prepara din bulgări (2 - 2,5 părţi apă la 1 parte var bulgări - în volume).
5.Varul pastă poate fi folosit la zugrăveli după 3 - 5 zile de la preparare.
6.Laptelui de var i se adaugă grăsimi (ulei de in, rapiţă sau de floarea soarelui) în proporţie de 1 - 2% (în volume).
7.Laptele de var strecurat se amestecă cu colorantul muiat în apă cu 24 de ore înainte de strecurare. Compoziţiile colorate se prepară în cantităţi suficiente pentru zugrăvirea cel puţin a unei încăperi, pentru a evita variaţiile de nuanţă în cadrul aceluiaşi câmp vizual.
8.Înainte de întrebuinţare, compoziţia se va strecura prin site fine, cu ţesătură din sârmă de alamă, pentru reţinerea atât a impurităţilor cât şi a particulelor de var nestins sau de colorant.
9.Compoziţia de zugrăveală se păstrează în găleţi de tablă zincată sau de material plastic.
10.Zugrăvelile de lapte de var şi colorant se execută în două straturi. Aplicarea primului strat se face imediat după terminarea lucrărilor pregătitoare, cel mult după 2 - 4 ore; în caz contrar, ştergerea de praf se va efectua din nou înainte de aplicarea primului strat de zugrăveală.
11.Pentru a asigura o mai bună aderenţă de suport, primul strat de zugrăveală se aplică cu bidineaua. Al doilea strat se va aplica numai după uscarea primului start, prin stropire cu aparate de pulverizare.
12.În încăperile unde se execută lambriuri în vopsea de ulei, se zugrăveşte mai întâi partea superioară a peretelui împreună cu tavanul, iar apoi se execută lambriul în ulei. Limita de demarcaţie se trage cu culoare de apă.
14.6.Vopsitorii cu vopsea de ulei
1.Vopsitoriile cu vopsea de ulei se aplică pe suprafeţe cu glet de ipsos, pe tâmplărie de lemn şi pe suprafeţe metalice (tâmplărie).
2.Materialele utilizate la executarea vopsitoriilor trebuie să corespundă standardelor de stat şi normelor interne ale unităţilor producătoare. Materialele folosite sunt:
(a)vopsea, lacuri şi emailuri pe bază de ulei, NI 90 - 61;
(b)chituri pe bază de ulei, STAS 6592 - 75;
(c)diluant 104, STAS 3124 - 77;
(d)benzină, STAS 45 - 75;
(e)hârtie de şlefuit, STAS 1581 - 71;
(f)ulei de in sicativ, STAS 16 - 80;
(g)grund anticoroziv - miniu de plumb, 351 - 6 NI 90 - 61.
3.Vopsitoria de ulei se aplică după terminarea lucrărilor pregătitoare.
4.Pe gletul de ipsos se aplică un strat de grund de îmbibare incolor. Tâmplăria de lemn şi metalică se furnizează pe şantier gata grunduită cu grund de îmbibare incolor.
5.După grunduire se execută chituirea defectelor locale, şlefuirea locurilor chituite şi ştergerea de praf după şlefuire.
6.Aplicarea vopselei se face în două straturi. Straturile de vopsea succesive se întind pe direcţii perpendiculare, unul faţă de celălalt.
7.După aplicarea primului strat de vopsea, acesta se netezeşte cu pensule speciale cu părul moale, după uscare suprafaţa se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit H.S.80.
8.Şlefuirea şi aplicarea unui nou strat se face numai după minim 24 de ore de la aplicarea stratului precedent, după uscarea acestuia.
9.După aplicarea ultimului strat de vopsea, acesta se va tufui sau se va netezi cu pensule moi.
10.Încăperea unde se vopseşte trebuie să fie lipsită de praf şi bine aerisită.
11.În încăperile unde se produc vapori de apă, suprafeţele vopsite nu se tufuiesc, acestea trebuind să rămână netede pentru o mai bună întreţinere.
14.7.Vopsitorii cu vopsele emailate
1.Materiale auxiliare:
(a)apă, STAS 790 - 84;
(b)nisip cuarţos 0 - 1 mm, STAS 3488 - 76;
(c)ciment PA 35, STAS 1500 - 78;
(d)aracet DP 25 şi DP 50, STAS 7058 - 80;
(e)ipsos pentru construcţii, STAS 545/1 - 80;
(f)hârtie pentru şlefuirea uscată.
2.Prescripţii de execuţie:
(a)în prealabil, se va face verificarea şi rectificarea eventuală a suprafeţei de finisat;
(b)corespondenţa zugrăvelilor cu prevederile proiectului şi dispoziţiile ulterioare, spre a se constata concordanţa lucrărilor executate cu prevederile acestora.
(c)suprafeţele zugrăvite în culori de apă trebuie să aibă un ton de culoare uniformă, să nu prezinte pete, scurgeri, stropi, băşici, cojiri, fire de păr sau urme de la pensulă sau bidinele.
3.Aderenţa zugrăvelilor se constată prin frecare uşoară cu palma pe perete.
4.Aspectul vopsitoriei se verifică vizual avându-se în vedere următoarele:
(a)suprafeţele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri sau lacuri trebuie să prezinte pe toată suprafaţa acelaşi ton de culoare şi acelaşi aspect lucios sau mat;
(b)la vopsitoriile executate pe tâmplărie se va verifica vizual buna acoperire cu peliculă de vopsea a suprafeţelor de lemn sau metalice bine chituite şi şlefuite în prealabil, se va controla ca accesoriile metalice vizibile să nu fie pătate cu vopsea.
(c)se va examina vizual dacă ţevile, radiatoarele, etc., sunt vopsite în culorile prescrise şi dacă vopseaua este de culoare uniformă;
(d)separaţiile din vopsitorii şi zugrăveli pe acelaşi perete precum şi cele dintre zugrăveala pereţilor şi tavane să fie distincte, fără suprapuneri, ondulaţii, etc.
15.TÂMPLĂRIE DIN PVC
15.1.Generalităţi
1.Soluţiile constructive, alcătuirea şi calitatea tâmplăriei vor fi cele prevăzute în proiect.
2.Tâmplăria PVC va fi depozitată în locuri uscate, ferite de ploi şi de degradare prin lovire.
3.Montarea tâmplăriei în pereţii de zidărie se face înaintea executării tencuielilor şi a pardoselilor.
4.Înainte de începerea lucrărilor de montare a tâmplăriei se verifică planeitatea zidurilor, dimensiunile golurilor numărul golurilor pentru praznuri.
5.La executarea tâmplăriei din PVC se vor folosi obligatoriu profile de culoare alba, stabilizate, cu protectie UV, având cinci camere, latime de cel putin 70 mm şi armaturi metalice pentru întărire - rigidizare. Feroneria va fi de buna calitate şi va asigura deschiderea ferestrelor in modurile specificate in tablourile de tâmplărie cu distanţa maxima dintre doua puncte de închidere mai mica de 80 cm.
6.La ferestrele exterioare se vor utiliza obligatoriu geamuri termopan (stratificate)de 24 mm (4 - 16 - 4) cu sticla float Low-e, cu coeficient de transfer termic K = 1,4W/mpK şi spaţiul dintre geamuri umplut cu gaz inert (argon).
7.Toate ferestrele exterioare se vor executa cu profile adecvate pentru crearea posibilitătii de montare ulterioara pervazurilor interioare.
15.2.Tehnologia de execuţie
1.Tâmplăria PVC se poziţionează corect în golul zidului şi se fixează cu pene de lemn.
2.Se verifică verticalitatea şi orizontalitatea cu bula de nivel, apoi se umplu golurile în dreptul praznurilor cu mortar de ciment.
3.După întărirea mortarului se pot îndrepta penele şi se montează geamurile.
4.După montarea geamurilor se montează spaţiul dintre toc şi zidărie cu mortar de ciment şi se execută tencuiala pe conturul golului şi pardoseală, apoi se vopseşte tâmplăria.
5.Atât uşile PVC cât şi ferestrele PVC se execută la comandă specială conform detaliilor din proiect, predate de proiectant în faza D.E. şi conform dimensiunilor efective ale golurilor din pereţi.
15.3.Controlul montajului şi recepţia lucrărilor
1.După terminarea lucrărilor de montaj se va face recepţia de funcţionare a uşilor.
2.Se va verifica:
(a)corespondenţa cu proiectul şi detaliile respective;
(b)prinderea tâmplăriei de zidărie, stâlpi de beton sau prin sudarea ei de praznuri (conform proiectului);
(c)modul în care s-au realizat montările garniturilor de cauciuc;
(d)calitatea vopsitoriei.
16.PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT
16.1.Generalităţi
1.Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de execuţie a pardoselilor din mozaic turnat.
16.2.Livrare, depozitare, manipulare
1.Piatra de mozaic se livrează în vrac sau la convenţie între părţi sau ambalată în saci de hârtie conţinând 50 kg piatră asigurându-se împotriva impurificării şi amestecării diferitelor forme sorturi şi culori.
2.Transportul pe distanţe mari pe timp de ploaie sau ninsoare se va face cu mijloace de transport acoperite.
3.Piatra de mozaic se va depozita separate pe forme, sorturi (dimensiuni) culoare şi natura rocii în locuri ferite de impurificare.
4.Condiţiile de livrare, transport şi manipulare la ciment şi agregate naturale sunt cele conform specificaţiei "Şape pentru pardoseli".
5.Coloranţii se livrează in bidoane. Manipularea şi depozitarea se va face conform prescripţiilor producătorului.
6.Acidul clorhidric se livrează în ambalaje de sticlă sau material plastic şi se va transporta şi manipula cu respectarea prescripţiilor în vigoare.
16.3.Execuţia lucrărilor
16.3.1. Operaţiuni pregătitoare
1.Lucrări ce trebuiesc terminate înainte de începerea lucrărilor de pardoseli:
(a)instalaţii electrice;
(b)instalaţii sanitare;
(c)efectuarea probelor prescrise pentru instalaţii;
(d)rectificarea planşeelor prefabricate;
(e)montarea elementelor de pereţi despărţitori neportanţi;
(f)montarea tocurilor tâmplăriei;
(g)executarea tencuielilor;
(h)suprafaţa planşeului se va curăţa şi spăla cu apă de eventualele impurităţi, praf sau resturi de tencuială;
(i)înainte de a se întinde stratul de pozare din mortar de ciment suprafaţa suport se va uda cu apă;
(j)se trasează nivelul pardoselilor finite.
16.4.Stratul suport
1.Stratul suport va consta dintr-o şapă de mortar (strat de poză) executată conform specificaţiei "Şape pentru pardoseli" şi va avea grosimea de 3 cm.
16.5.Turnarea mozaicului
1.Îmbrăcăminţile din mozaic turnate se vor executa dintr-un strat de 10 - 15 mm grosime (strat de marmură din mortar de ciment cu piatră de mozaic).
2.Mortarul executat cu piatră de mozaic, granulaţie continuă sau discontinuă de aceiaşi provenienţă şi culoare sau provenienţă şi culori diferite, 500 kg ciment la 1 m3 piatră de mozaic iar pentru colorarea stratului se pot adăuga coloranţi minerali sau cimenturi colorate în proporţie de cel mult 5% din greutatea cimentului.
3.Când se folosesc cantităţi mari de coloranţi (până la 15%) din greutatea cimentului se fac unele încercări prealabile pentru a stabili amestecul optim şi a nu scădea rezistenţa stratului.
4.Îmbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa plane şi orizontale sau cu pante de 1... 5% în încăperi cu sifoane de pardoseală sau guri de scurgere, pe un strat suport rigid din beton sau planşeu armat.
5.Pe stratul suport rigid se va întinde un strat de mortar de poză cu dozaj minim de 13 nisip de cca. 30 mm grosime turnat uniform între şipci de reper şi bine îndesat. După îndesare, şipcile vor fi scoase şi se umple cu mortar.
6.Stratul de uzură din mortar de ciment cu piatră de mozaic se va turna după mortarul de poză în şipcile reper întins cu mistria şi nivelat până apare laptele de ciment.
7.La turnare se va urmări distribuţia uniformă a pietrei de mozaic ca desime şi granulaţie.
8.Pentru obţinerea culorilor: roşu, negru, cenuşiu se va folosi ciment obişnuit, iar cimentul alb pentru culorile: alb, galben, verde şi albastru.
9.Bordurile se vor executa tot din mozaic cu aceiaşi compoziţie dar diferită de restul pardoselii.
10.Îmbrăcăminţile cu desene, acestea se vor obţine folosind şabloane din şipci sau tablă de forma desenului cerut în care se toarnă mortarul de ciment, se lasă să se întărească o zi, două, se scot şabloanele şi se toarnă mozaic cu altă culoare pe locurile neumplute cu mortar.
11.Frecarea îmbrăcăminţii din mozaic turnat se face obligatoriu după 4 - 6 zile de la turnare pentru a nu disloca piatra de mozaic şi se freacă cu maşina de frecat sau manual cu piatra abrazivă.
12.În timpul frecării, suprafaţa se menţine umedă, iar a doua frecare se face cu o piatră abrazivă cu granulaţia mai fină udându-se suprafaţa pardoselilor cu apă.
13.Se pot executa şi îmbrăcăminţi spălate cu apă la 24 ore de la turnare, udându-se cu apă şi frecate cu peria de paie până începe să apară granule de mozaic din masa de ciment.
14.Pliantele sau scafele se vor executa pe loc sau vor fi prefabricate din beton mozaicat. Nu se vor aşeza peste tencuială, ci direct pe pereţi prin intermediul unui start de mortar de ciment (cele prefabricate) şi vor depăşi cu 5 - 8 mm suprafaţa tencuielii.
15.Pliantele sau scafele din mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele şi în condiţiile tehnice la îmbrăcăminţile din mozaic turnat. Vor avea înălţimea de 100 - 150 mm, iar grosimea va depăşi faţa tencuielii cu 5 - 8 mm.
16.Operaţia de montare a pliantelor sau scafelor prefabricate din beton mozaicat cuprinde operaţii ca: trasare, stropire cu apă a peretelui, prepararea şpriţului de ciment, stropirea cu şpriţ de ciment a peretelui, aşternerea unui strat de mortar de ciment pe spatele pliantei sau scafei, aşezarea şi fixarea prin presare în startul de poză, turnarea laptelui de ciment la rosturi, curăţirea spălarea şi lustruirea pliantelor şi scafelor.
16.6.Protejarea lucrărilor
1.După terminarea stratului de uzură şi terminarea prizei pentru a se evita fisurarea datorită uscării rapide (curenţi de aer sau soare) când aceasta este executată la exterior, se va proteja cu rogojini, saci de hârtie sau rumeguş de brad care se vor uda periodic cu apă, asigurându-se o stare de umiditate până la frecarea pardoselii.
2.Nu se va utiliza rumeguş de stejar sau alte foioase deoarece pătează suprafaţa îmbrăcăminţii.
3.La încăperi mai mari de 92 m2 pentru a se preîntâmpina fisurarea, stratul de uzură se va turna în panouri cu suprafaţa de maximum 22 m2, despărţite prin rosturi de turnare fie prin rosturi de sticlă de benzi care se umplu apoi cu mortar de ciment cu piatră mozaic de culoare diferită.
4.La mortarele preparate cu ciment alb se adaugă şi ciment obişnuit (15 - 20% în volume faţă de cimentul alb) pentru a se evita apariţia fisurilor.
16.7.Terminarea lucrărilor
1.După şlefuire se va îndepărta pasta rezultată (şlamul) cu rumeguş uscat care se va lăsa să se usuce, apoi se va cerui cu ceară de parchet şi lustrui.
2.La un finisaj mai îngrijit înainte de ceruire se execută o lustruire cu sare de măcriş (oxalat acid de potasiu) şi pâslă.
3.Abateri admise:
(a)Devierea de la cota de referinţă specificată în planuri pentru îmbrăcămintea de mozaic ± 15 mm.
(b)Diferenţa de planeitate la pardoseală măsurată faţă de un dreptar de 3 m lungime de ± 3 mm.
16.8.Verificări în vederea recepţiei
1.Se vor face verificări în vederea recepţiei la:
(a)aspectul şi starea generală;
(b)elemente geometrice (planeitate, pante, etc.);
(c)rosturi;
(d)corespondenţa cu proiectul.
2.Acolo unde prescripţiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau dacă aspectul pardoselii nu este corespunzător (fisuri, rosturi ştirbite). Beneficiarul poate decide înlocuirea locală sau pe suprafeţe mai mari a pardoselii şi refacerea în condiţiile prescrise în specificaţii.
17.REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
1.Dacă nu este specificat altfel, toate lucrările de construire din această secţiune vor fi efectuate în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale (sau cu practicile locale echivalente), reglementările locale în domeniul construcţiilor (acolo unde este relevant), ordonanţe sau în conformitate cu recomandările producătorului.
17.1.Construcţiile din cărămidă şi cele din piatră, generalităţi
1.Conţinutul de umiditate din cărămizi va fi astfel reglat încât absorbţia excesivă să nu fie exercitată de către mortar.
2.Cărămizile din fiecare rând se vor îmbina în mod corect cu cărămizile de dedesubt. Rândurile vor fi aşezate paralel cu îmbinările de grosime uniformă şi vor fi menţinute drepte sau curbate, după necesitate. Straturile de cărămidă vor fi măsurate pentru a se ridica cu înălţimea de 300 mm în 4 rânduri. Îmbinările verticale vor fi în aliniament, aşa cum este cerut de către aderenţă şi vor avea o grosime medie de 10 mm. Cărămizile ce formează praguri, unghiuri interne sau externe, vor fi alese pentru rectangularitate şi verticalitate. Cărămizile cu o singură orientare vor fi aşezate cu aceasta în sus.
3.Construcţiile din cărămidă şi cele din piatră se vor ridica uniform; colţurile şi celelalte lucrări avansate vor fi retrase şi nu vor fi ridicate deasupra nivelului general cu mai mult de 1 m. Nici o lucrare din cărămidă nu va fi ridicată cu mai mult de 1,5 m pe zi. Nu vor fi introduse cărămizi sfărâmate în lucrare decât dacă este necesar pentru împănare. Acolo unde este nevoie de blocuri de piatră tăiate, toate tăierile se vor efectua folosind un tăietor cu disc mecanic.
4.Lucrările din cărămidă sau piatră finalizate vor fi protejate permanent împotriva prăbuşirii, căderilor de mortar şi scurgeri de lapte de ciment din plăcile suspendate sau împotriva altor efecte dăunătoare. Lucrările vor fi lăsate să se întărească înainte de a fi tăiate şi cioplite.
5.Mortarul pentru cărămidărie va fi Clasa M1 sau cum s-a stabilit cu Inginerul.
6.Mortarul pentru lucrările din blocuri din beton dens va fi de clasa M2 sau cum s-a stabilit cu Inginerul.
7.Mortarul pentru lucrările din blocuri din beton uşor va fi de Clasa M3 pentru rezistenţe ale blocurilor de peste 3.5N/mm2 şi de clasa M4 pentru rezistenţe ale blocurilor de 2.8N/mm2 sau cum s-a stabilit cu Inginerul.
8.Mortarul pentru alte construcţii din blocuri peste nivelul DPC va fi de clasa M2, colorate după acordul Inginerului.
9.Mortarul pentru toate construcţiile din cărămidă sau piatră sub nivelul DPC va fi de clasa M1 sau cum s-a stabilit cu Inginerul.
10.Construcţiile din piatră sub nivelul DPC vor fi aşa cum au fost aprobate de către Inginer.
11.Aderenţa va trebui să îndeplinească cerinţele locale.
12.Antreprenorul va pregăti pentru probă un panou de 1 m2 din cărămidă aparentă. Panourile vor fi completate şi mortarul va fi lăsat să se întărească pentru cel puţin 2 zile înainte de a fi prezentate pentru aprobare.
(a)Aprobarea pentru panourile de probă trebuie obţinuta de la Inginer înainte de începerea construcţiilor din cărămidă;
(b)Panourile de probă finale aprobate vor fi foloste ca ghid calitativ pentru lucrările de cărămidă aparentă şi orice lucrări care nu îndeplinesc standardul panourilor aprobate vor fi respinse. Panourile de probă vor fi plasate acolo unde pot fi protejate şi vor fi înlăturate numai după ce lucrarea de cărămidă aparentă a fost aprobată;
(c)Dacă panoul de probă este insuficient pentru a obţine un standard satisfăcător de utilitate, se pot cere panouri suplimentare pentru a obţine aprobarea.
17.2.Construcţiile din cărămidă şi cele din piatră, îmbinarea şi joantarea
1.Cărămizile şi blocurile de piatră vor fi aşezate şi îmbinate în mortar în mod corespunzător, iar toate încheieturile vor fi umplute cu mortar la fiecare strat.
2.Acolo unde suprafaţa zidăriei nu oferă o aderenţă potrivită, îmbinările pereţilor ce urmează a fi tencuiţi vor fi răzuiţi până la o adâncime de 12 mm.
3.Construcţia din cărămidă aparentă va fi finalizată în conformitate cu practicile locale în domeniul construcţiilor.
4.Lucrările din cărămidă sau blocuri de piatră pentru suprafeţele interne care nu vor fi tencuite vor fi finisate la nivel egal.
5.Atât pentru construcţiile din cărămidă cât şi pentru cele din piatră, Antreprenorul va construi îmbinări verticale/de contracţie/expandare în conformitate cu cerinţele acceptate internaţional sau echivalentul local.
17.3.Pereţii cu goluri
1.Părţile interioare şi exterioare ale pereţilor cu goluri vor fi construite împreună. Golurile vor fi late de 75 mm sau aşa cum se specifică în contract, şi vor fi lipsite de mortar prin suspendarea unei scânduri de lemn de o lăţime suficientă pentru a reţine căderile, iar scândura va fi ridicată şi curăţată periodic şi ridicată cu lucrarea. Căderile de mortar pe legături nu vor fi permise.
2.Legături ale pereţilor din oţel inoxidabil vor fi introduse la nu mai puţin de 50 mm în fiecare aripă, înclinându-se spre faţa externă în rânduri alternative la distanţe de 750 mm orizontal şi 450 mm vertical. Legăturile suplimentare ale pereţilor în lateralele deschizăturilor vor fi asigurate la fiecare rand.
3.Toate golurile vor fi închise cu lucrări din cărămidă sau piatră la deschizături verticale. Închizătorii izolaţi vor fi folosiţi pentru a închide golul la nivelul cornişei/ancadramentului. Pe măsură ce se construieşte un zid, o aripă nu se va ridica mai sus cu 450 mm peste cealaltă.
4.Tot mortarul în exces va fi înlăturat din faţa golului aripilor interioare şi exterioare pe măsură ce lucrările continuă.
5.Izolarea peretelui cavităţii va fi de minim 50 mm de discuri de izolare din lînă minerală şi se va păstra un spaţiu de aer de minim 25 mm în interiorul cavităţii.
6.Discurile izolatoare vor fi tăiate precis în jurul legăturilor, deschizăturilor etc, şi vor fi instalate cu atenţie fără a lăsa spaţii între discurile adiacente, fie vertical sau orizontal.
7.Discurile izolatoare vor fi oprite în apropierea închizătorilor de cavitate, la 20 mm distanta.
8.Se vor furniza găuri de scurgere prin lăsarea deschisă a rosturilor perpendiculare la intervale nu mai mari de 1 m în stratul imediat deasupra cavităţii cu nu mai mult de 2 găuri per deschizătură.
9.Cărămizile de aerisire vor fi cimentate prin cavităţi.
10.Cavitatea din pereţi de sub rândurile rezistente la umezeală vor fi umplute la nivelul de 300 mm sub randul rezistent la umiditate cu un amestec uşor de beton şi vor fi finisate cu înclinare spre faţa exterioară.
17.4.Rândul rezistent la umezeală
1.Rândurile rezistente la umezeală şi compartimentele cavităţilor vor fi peliculizate cu material polimer, iar acoperişurile şi tăviţele preformate vor fi utilizate oricînd este posibil.
2.Suprapunerea minimă la îmbinări va fi de 100 mm.
3.Rândurile verticale rezistente la umezeală vor fi formate dintr-o singură bucată. Marginea dreaptă a oricărui rând rezistent la umezeală va fi menţinută la acelaşi nivel cu faţa expusă a lucrării din cărămidă şi se va prelungi cu minim 25 mm peste închizătura cavităţii, în cavitate.
4.Rândurile verticale rezistente la umezeală vor fi suprapuse în spatele oricărei tăviţe a cavităţii peste o deschidere şi peste orice rand orizontal rezistent la umezeală de la centuri.
5.Tăviţele rezidente la umezeală se vor prelungi cu 150 mm dincolo de capetele pragului superior şi vor avea praguri pentru a împiedica scurgerea în interiorul cavităţii.
17.5.Crearea consolei
1.Consola nu va depăşi 30 mm la fiecare rând.
17.6.Aderenţă la beton
1.Acolo unde construcţiile din cărămidă sau piatră urmează a fi legate de beton, aceasta se va realiza prin intermediul unor legături metalice aşezate uniform (3 per m2), iar zidăriile vor fi înălţate ulterior betonului.
2.Zidăria aparentă va fi legată de suprafeţele noi sau existente de beton folosind dispozitive de fixare în conformitate cu specificaţiile sau cu aprobarea Inginerului.
3.Legăturile fixate în mortar de ciment vor fi instalate şi montate folosind un amestec puternic aprobat nu mai devreme de 2 zile înainte de a aşeza zidăria în jurul lor.
17.7.Subzidirea
1.Subzidirea în cărămidă va fi efectuată până la un rând al părţii dorsale a structurii existente şi va fi lăsată să se întărească. Rândul rămas va fi aşezat în mortar şi împănat strâns de structura existentă cu pene.
2.Lucrarea în cărămidă din subzidire se va întări timp de minim 7 zile înainte de uscare şi încă 7 zile înaintea punerii sub sarcină.
17.8.Cintrele şi protejarea
1.Cintrele şi protejarea folosite pentru construcţia din cărămidă şi piatră vor rămîne în poziţie atâta timp cât este necesar acestora pentru a dezvolta suficientă rezistenţă pentru a împiedica deformarea sau crăparea îmbinărilor.
17.9.Construirea cu cărămizi sau piatră pe vreme rece
1.Materialele folosite vor fi ferite de îngheţ şi nici o cărămidă sau bloc de piatră nu va fi aşezat cînd temperatura ambientală este sub 3o C, cu excepţia cazului când sunt luate măsuri speciale. Antreprenorul va asigura că orice aditiv folosit în mortar nu cauzează o variaţie a culorii îmbinărilor. Lucrările finalizate vor fi protejate corespunzător în timpul vremii reci.
2.Construcţia cu cărămizi/piatră în timpul condiţiilor de iarnă va fi în conformitate cu reglementările si stas-urile în vigoare.
3.În timpul construcţiei, se vor păstra înregistrări ale condiţiilor atmosferice inclusiv cele maxime şi cele minime ale temperaturilor.
17.10.Pregătirea pentru tencuială
1.Dacă nu se foloseşte un agent de aderenţă, tavanele de beton, grinzile tavanelor, stâlpii şi montanţii vor fi degresate înainte de începerea tencuielii, iar amestecul folosit pentru degresare va fi similar cu cel folosit pentru prima vopsire. Suprafaţa betonului turnat va fi curăţată de praf, particule libere şi alte materii. Suprafeţele vor fi udate imediat înaintea începerii tencuirii.
2.Unghiurile dintre pereţi şi tavane, unghiuri verticale şi îmbinări dintre materialele diferite vor fi întărite cu o pânză aspră de 90 mm aşezată în tencuială şi netezită cu mistria. Toate îmbinările dintre părtile de tencuială vor fi tratate asemănător.
3.Bordurile unghiulare din metal expandat vor fi prevăzute la toate colţurile exterioare.
17.11.Fixarea panourilor de tencuială
1.Panoul de tencuială pentru tavan va fi fixat în cuie zincate de 40 mm, la distanţe de 150 mm astfel încît îmbinările să fie aşezate alternativ. Vor fi asigurate traverse sau alte suprafeţe de fixare pentru a asigura că marginile panoului de tencuială sunt prinse în mod corespunzător. Capetele plăcilor vor fi îmbinate strâns, iar marginile vor fi lăsate la o distanţă ce nu depăşeşte 5 mm.
2.Acolo unde plăcile au fost tăiate, cuiele nu vor fi la mai puţin de 18 mm de marginile tăiate. Cuiele vor fi bătute cu capetele uşor sub suprafaţă, dar nu vor rupe hârtia.
3.Panoul de tencuială va fi aranjat cu încheieturi lipite, cu marginile sigilate peste suporturi şi va fi fixat la fiecare suport. Se va lăsa un spaţiu de 5 mm între fiecare panou şi între panouri şi punctele de sprijin şi, unde panourile urmează a fi tencuite ulterior, îmbinările vor fi acoperite cu pânză de iuta, lată de 100 mm, aşezată în tencuială.
4.Sprijinul va fi asigurat la perimetrul tuturor panourilor, iar panoul de tencuială va fi fixat cu marginile acoperite cu hartie la unghiuri drepte faţă de suporturile principale.
5.Tavanele din panouri de tencuială vor fi finisate cu un strat nivelat de tencuială.
17.12.Tencuiala
1.Tencuiala va fi aplicată în mod normal în 2 straturi în conformitate cu instrucţiunile producătorului, iar dozele vor fi folosite cât mai curând posibil după ce s-a adăugat apa. Grosimea totală a ambelor straturi nu va depăşi 13 mm.
2.Acolo unde contractul prevede executia a 3 straturi, grosimea nu va depăşi 18 mm.
3.Grosimea lucrării în 2 straturi aplicată la tavane din beton şi intradosuri sau panourilor de tencuială nu va depăşi 9 mm.
4.Grosimea straturilor de finisare va fi în jur de 3 mm cu excepţia locurilor unde tencuiala finisată este folosită, când grosimea va fi de 5 mm.
17.13.Tencuiala în vreme rece
1.Când temperatura ambientală este de 5şC sau mai mică, porţiunea din lucrări ce trebuie tencuită va fi împrejmuită complet. Temperatura ambientală va fi ridicată şi menţinută peste 5şC până la finalizarea tencuirii şi hidratării tencuielii.
17.14.Finisajele pardoselilor de beton
1.Pardoselile din beton vor fi finisate aşa cum se specifică în contract.
2.Grosimea minimă a oricărui strat de ciment sau mortar din beton va fi în conformitate cu următoarele:
(a)aşezat monolitic cu placa de bază 10 mm;
(b)aşezat pe şi legat în întregime de o placă de bază 25 mm;
(c)aşezat pe o membrană de separare 75 mm.
3.Toate finisajele pardoselilor de beton vor avea o înclinaţie ce va permite pardoselii să fie spălată şi apa să fie drenată printr-o scurgere potrivită.
17.15.Placarea pardoselii
1.Placarea pardoselii va respecta SR EN 12004 pentru placare rigida si SR EN 12002 pentru placare elastica.
17.16.Material pentru mozaic
1.Materialul pentru finisarea pardoselilor va respecta SR EN 13813.
17.17.Tencuirea exterioară
1.Grosimea totală nu va fi mai mică de 20 mm. Amestecul va fi mortar clasa M4, iar primul strat va fi aplicat, nivelat, răzuit şi lăsat să se usuce timp de cel puţin 3 zile în vreme caldă şi nu mai puţin de 7 zile în temperaturi scăzute sau vreme ploioasă. Absorbţia suprafeţei primului strat va fi reglată, dacă este necesar, prin udare înainte de aplicarea celui de-al doilea strat, care va fi colorat, nivelat şi netezit cu o mistrie de lemn.
17.18.Placarea pereţilor
1.Placarea peretilor va respecta SR EN 12004.
17.19.Dulgheria şi tâmplăria
1.Oriunde este posibil, tăierea şi modelarea cherestelei, va fi efectuată înainte de efectuarea tratamentului de conservare. Acolo unde tăierea sau modelarea trebuie efectuată după tratare, suprafeţele tăiate şi lucrate vor fi date cu 2 straturi de conservat. După tratare, lemnul va fi uscat riguros înainte de folosire.
2.Întreaga tâmplărie va fi tăiată şi îmbinată cât mai repede posibil după începerea lucrărilor. Se vor lăsa 3 mm pentru fiecare faţă lucrată, cu excepţia locurilor unde munca este descrisă în contract ca fiind finalizată. Cadrele, cofrajele şi alte materiale de tâmplărie vor fi securizate în cutii din lemn tare construite special pentru aceasta. Acolo unde nu au fost asigurate cutii din lemn tare, suprafeţele primitoare vor fi astupate cu cepuri din lemn tare sau cu dopuri aprobate.
3.Elementele fabricate ce urmează a fi vopsite vor fi grunduite la locul producţiei.
17.20.Lucrările de structuri metalice
1.Grinzile folosite in structurile de zidărie vor fi tăiate la rece la lungimea dorita. Lungimea minima de suportabilitate la zidărie este 100 mm, iar forta minima de strivire la blocurile de beton este de 7 N/mm2 sau se va folosi o lespede de piatra pentru a distribui incarnarea.
2.Lucrările de structuri pe cadre de otel vor fi proiectate, detaliate, fabricate si ridicate conform SR EN 1991-1-1:2004.
3.Daca nu se specifica altfel, toate structurile din otel in proces de umed sau predispuse la condens vor fi galvanizate conform SR EN ISO 1461:2009 cu o captuseala groasa de 85 m.
4.Sudorii angajati in fabricarea structurilor metalice vor fi atestati SR EN 287.
5.Se vor înlătura rugina si orice impuritati de pe structurile metalice care vor fi incastrate in beton.
6.Este obligatoriu ca toate structurile din otel care vor fi incastrate sa fie curatate conform SR EN ISO 8501-3:2007 si apoi tratate cu doua straturi de grund cauciucat. Tratarea suprafetelor se va face conform SR EN ISO 12944-1:1998 si va fi finalizata cu suficient timp inainte de a fi livrate in santier produsele. Testarea acestor materiale va fi organizata la cererea Inginerului.
7.Toate structurile metalice de fixare vor primi acelasi tratament de protectie la fel de bun ca si partile care vor fi conectate.
8.După strângere, toate suruburile ar trebui sa aiba cel putin doua fire surub iesite din piulitele de blocare. Lungimea cozii surubului va permite cel putin unui fir sa ramana vizibil intre piulita si capăt.
9.La cerere, următoarele teste vor fi efectuate:
(a)Examinarea ultrasonica la SR EN 10228-3-2001;
(b)Test de penetrare SR EN 571-1:1997; sau
(c)Testul cu particule magnetice SR EN ISO 9934-2:2002.
17.21.Acoperişurile
1.Toate lemnele pentru acoperiş din grinzi cu zăbrele, grinzi şi căpriori vor fi tratate împotriva umezelii.
2.Izolarea termică a acoperişului va fi capitonată cu saltele de vată minerală de minimum 150 mm între grinzile aşezate deasupra tavanelor din panouri de tencuială.
17.22.Pardoseli din lemn
1.Grinzile din podele vor fi fie încastrate în lucrările din cărămidă sau piatră, fie ţinute în cârlige de oţel galvanizate, şi vor fi potrivite aşa cum se descrie în contract. Podirea va fi spaţiată la 1,8 m depărtare şi va fi groasă de 50 mm până la adâncimea totală a grinzilor sau 38 mm, prin rigidizări de 50 mm în unghi.
2.Pardosirea cu scânduri va fi strânsă şi bătută în cuie de podele. Deschizăturile potrivite vor avea margini teşite late de 75 mm
3.Conţinutul de umezeală a lemnului la momentul ridicării nu va depăşi 18%.
4.Fiecare scândură va fi fie bătută în 2 cuie sau bătută în cuie ascunsă de fiecare grindă.
5.Se va lăsa o distanţă de 10 mm de la elevaţia exterioară a construcţiei de cărămidă.
17.23.Cadrele uşilor
1.Cadrele uşilor vor fi fixate în deschizături pregătite, găurite şi prinse în 3 puncte per glaf.
2.Îmbinarea dintre cadrele externe ale uşilor şi pereţii adiacenţi va fi în pană cu mastic butil aplicat cu un pistol sau alt chit aprobat.
17.24.Ferestrele
1.Cadrele ferestrelor vor fi fixate în deschizături în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi vor fi împănate cu butil aplicat cu un pistol sau alt chit aprobat.
17.25.Geamurile
1.Cadrele geamurilor trebuie fixate corect la deschizatori conform instructiunilor producătorului si trebuie permanent etansate cu butil sau alt chit recomandat.
17.26.Vopsirea
1.Toate emulsiile, vopselele, coloranţii etc vor fi obţinute de la producători aprobaţi de către Inginer înainte începerii lucrării propriu-zise.
2.Vopselele vor fi folosite exact cum au fost primite de la producători şi sub nici o formă nu se va permite adăugarea de diluanţi, uscători sau alt material.
3.Chitul pentru tâmplărie va fi un chit fără plumb de calitate aprobată internă sau externă, în funcţie de locaţie.
4.Mărimile, grundurile şi izolatorii vor fi de un anumit tip aprobat pentru a se potrivi cu suprafaţa ce urmează a fi izolată.
5.Toate podelele, feroneriile şi suprafeţele care nu urmează a fi vopsite vor fi acoperite în mod corespunzător şi protejate pe măsura desfăşurării vopsirii.
6.Culoarea finală a pereţilor şi tavanelor va fi în conformitate cu schema de culori aprobată pentru contract şi se vor pregăti panouri de probă de 600 mm x 300 mm de către contractant dacă este nevoie.
17.27.Faianţa şi gresia
1.Faianta si gresia vor respecta SR EN 12004:2008.
17.28.Acoperişul din beton uşor
1.Acoperişul din beton uşor se va turna la panta necesara si va respecta SR EN 491:2006. Inainte de turnare se aşterne o amorsa de bitum si se lăsa la uscat.
17.29.Asfaltarea acoperişului
1.Masticul bituminos se va turna conform SR 174 pe un substrat acoperitor turnat usor, cu imbinari la cel putin 50 mm. Acoperişul va fi jalonat cu puncte principale, linii de scurgere si arcade casetate, conform cerinţelor.
17.30.Acoperirea cu un strat de bitum
1.Acoperirea cu un strat de bitum se va face conform SR EN 491:2006.
17.31.Ţevile
1.Se vor asigura vane de izolare pentru serviciile de apă caldă şi rece pentru fiecare element major servit.
2.Toate lucrările la conducte vor fi susţinute de brăţări făcute în acest scop, legate de structura clădirii. Toate ţevile vor avea un grad potrivit de ventilare şi scurgere cu permiterea mişcării provocate de dilatare/contracţie. Toate ţevile vor fi izolate, dacă nu se specifică altfel. Trebuie prevăzute vane de golire pentru întregul sistem de conducte în vederea drenării complete a acestuia.
17.32.Deschizăturile din pereţi, pardoseli şi tavane
1.Antreprenorul va tăia deschizăturile din pereţi, pardoseli şi tavane pentru trecerea ţevilor şi cablurilor şi, acolo unde se descrie în contract, va prevedea şi va fixa ştuţurile aprobate ale tuburilor tăiate la acelaşi nivel cu suprafaţa finisată. Toate deschizăturile vor fi etanşate pentru a împiedica trecerea gazelor toxice sau explozive.
17.33.Toleranţele pentru lucrările la clădiri
1.Toleranţele pentru lucrările la clădiri, cu excepţia celor descrise altfel în contract, nu vor depăşi abaterile permisibile de la nivelurile şi dimensiunile acceptate în conformitate cu standardele şi practicile internaţionale sau echivalent local.
17.34.Instalaţiile electrice
1.Toate instalaţiile electrice vor respecta cerinţele SR EN ISO 14001:2005.
17.35.Rosturile în construirea clădirilor
1.Culoarea profilelor metalice va fi conform cerintelor.
2.Profilele metalice pentru acoperiş vor fi proiectate sa reziste la vânt, zăpada iar incarcarile de acces vor fi conform SR EN 10025:1/2004. Combinaţia penelor de spaţiere si profilul foii vor avea o rigiditate adecvata pentru a preveni devierile nedorite (precum pierderea echilibrului) in timpul construirii si întreţinerii.
3.Foile vor fi livrate in şantier tăiate la lungimea dorita. Orice ajustare făcuta in şantier se va face conform instrucţiunilor producătorului folosind materialele adecvate.
4.Orice foaie care prezintă deteriorări ale stratului extern protector va fi refuzata. Foile vor fi depozitate in condiţii de siguranţa in şantier si vor fi ferite de praf.
5.Intermitentele si umplerile vor fi ajustate profilelor folosite.
17.36.Articole încastrate
1.Rosturile pentru întrerupătoarele în lucrările din cărămidă, piatră şi zidărie vor fi răzuite pînă la o adâncime minimă de 25 mm pe măsură ce lucrările avansează şi vor fi orientate în sus după montarea întrerupătoarelor.
2.Articolele ce urmează să fie fixate în construcţii vor fi înglobate pe măsură ce lucrările evoluează. Acolo unde este imposibil, Antreprenorul va utiliza profile pentru a forma buzunare de mărimea şi forma necesare pentru a permite articolelor să fie încastrate în ele.
3.Toate conductele vor fi fixate înainte ca zidăria să fie aşezată.
4.Construcţiile din cărămidă, piatră şi zidăria vor fi executate în jurul conductelor cat mai ordonat posibil, creând rosturi şi suporturi care să coincidă cu conductele oriunde este posibil. Piesele individuale vor fi modelate pentru a intra jurul conductelor unde este posibil fără deteriorări, iar zonele de mortar expus din jurul conductelor vor fi ţinute la minim.
17.37.Jgheaburile şi burlanele
1.Dacă nu se specifică altfel prin acest contract sau prin reglementările locale în domeniul construcţiilor, jgheaburile vor fi fixate de o fâsie a unui panou de construcţie fixat la o grindă pentru a permite o distanţă de ventilaţie, egală cu un perimetru continuu de 25 mm al jgheabului, protejat în interior de un ventilator.
17.38.Uşile exterioare
1.Dacă nu se specifică altfel, uşile cantinelor şi birourilor se vor deschide spre înăuntru, iar toate celelalte uşi se vor deschide spre în afară.
2.Uşile pentru instalarea/înlăturarea panourilor de control vor avea o înălţime totală a deschiderii de 2500 mm dacă nu se detaliază altfel.
17.39.Uşile interioare
1.Acolo unde este cazul, toate uşile vor cuprinde suporturi din lemn uşor pentru toate elementele de feronerie, încuietori, clanţe etc.
2.Toate uşile interioare vor fi finisate cu un grund, strat protector şi vopsea strălucitoare.
17.40.Lucrări de şlefuire
1.Antreprenorul va:
(a)Repara toate avariile;
(b)Îndepărta toate marcajele, învelişurile şi înfăşurările temporare, dacă nu este altfel îndrumat;
(c)Va curăţa toată lucrarea riguros înăuntru şi în afara, înlăturând toate împroşcările, depunerile, eflorescenţele, gunoaiele şi surplusul;
(d)Pe suprafeţele pictate va retuşa defectele minore în lucrările nou vopsite sau revopsite, potrivind cu atenţie culoarea şi finisând marginile;
(e)Revopsi zonele marcate slab până la crăpături sau îmbinări;
(f)Regla, elibera şi unge piesele mobile sau va executa alte lucrări pentru a asigura operarea simplă şi eficientă inclusiv a uşilor, geamurilor, feroneriei, instalaţiilor şi componentelor.
17.41.Specificaţii asupra lucrărilor structurale în oţel
17.41.1. General
1.Materialele, proiectul, fabricarea şi montajul de construcţii din oţel va fi în conformitate cu aceste specificaţii şi cu specificaţiile naţionale pentru construcţii cu structura din oţel pentru construcţiile de clădiri sau în conformitate cu alt document local sau comparabil european.
2.Antreprenorul va trimite spre acceptare 2 copii cu toate informaţiile desenate şi scrise către Inginer. După acceptarea de către Inginer.
3.Antreprenorul va avea responsabilitatea pentru potrivire, precizie, asamblare corectă a lucrărilor din oţel şi pentru stabilitatea lor în timpul tuturor etapelor de ridicare, sub rezerva oricărei acceptări sau aprobare a desenelor.
4.Facilităţile pentru inspectarea şi testarea preciziei şi calităţii lucrărilor şi materialelor la faţa locului şi la locul fabricării vor fi asigurate la cererea Inginerului.
17.41.2. Materiale
1.Toate materialele vor fi în conformitate cu standardele europene sau locale. Antreprenorul va trimite detalii amănunţite asupra tuturor tipurilor de oţel, secţiuni de oţel şi factori de asamblare spre aprobarea Inginerului cu cel puţin 6 săptămâni înainte de fabricare. Se vor furniza certificate pentru a arăta gradul, standardul de calitate şi sursa tuturor materialelor cu cel puţin 2 săptămâni înainte de fabricare. Toate tipurile de oţel vor fi testate în conformitate cu standardele de calitate ale materialelor.
17.41.3. Proiectul
Desenele privind aranjamentele generale
1.Desenele în plan şi elevaţie vor fi pregătite şi vor arăta liniile de reţea, mărimea elementelor, dimensiunile principale, nivelurile elementelor şi liniile centrale. Trebuie de asemenea prezentate şi detalii la o scară mai mare dacă acestea sînt necesare pentru a evidenţia asamblarea pieselor. Fiecărei piese i se va oferi o referinţă sau semn de ridicare.
Desenele privind planul fundaţiei
2.Desenele privind planul fundaţiei vor arăta locaţia bazei, orientarea şi poziţionarea stâlpilor şi orice alte elemente în contact cu fundaţiile.
3.Desenele complete ale legăturilor cu fundaţiile vor fi expuse fie pe desenele construcţiilor din oţel, fie pe desenele din beton. Acestea vor include şuruburile de prindere, metode de reglare şi piesele de împachetare.
Desenele de fabricare
4.Desenele de fabricare vor arăta toate detaliile necesare şi dimensiunile pentru a permite fabricarea componentelor. Acestea vor conţine lucrările din oţel permanente şi fixările temporare utilizate în timpul ridicării. Antreprenorul va pregăti aceste desene şi calcule evidenţiind conexiunile dintre elemente. Antreprenorul va pregăti şi trimite detalii complete, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de începerea fabricării si face urmatoarele specificatii:
(a)metoda de fabricare;
(b)procesul de sudare şi procedura, acolo unde se specifică sau este cerută de Inginer;
(c)desenele de fabricare;
(d)desenele conexiunilor..
Desenele de montaj
5.Antreprenorul va pregăti şi trimite detalii cu cel puţin 3 săptămîni înainte de a începe montajul construcţiilor din oţel. si face urmatoarele specificatii:
(a)metoda de montaj, inclusiv succesiunea lucrărilor;
(b)tipul macaralei, încărcăturile macaralelor şi suporturile la încărcăturile macaralelor;
(c)calculele eforturilor la montaj;
(d)detalii asupra oricăror lucrări temporare necesare pentru a menţine stabilitatea în timpul montajului şi pană cînd lucrările permanente stabilizează structura.
17.41.4. Proiectul
1.Lucrarea din oţel va fi proiectată conform cu SR EN 1993 sau alt standard europea. Conceptul proiectului, metoda de proiectare şi standardele vor fi clar menţionate.
2.Interfeţele de proiectare vor fi clar definite între subcontractanţi.
3.Proiectantul este răspunzător de strângerea informaţiilor în timp util. Lipsa informaţiilor pentru proiect nu va fi acceptată drept cauză a întârzierii decât dacă a fost stabilită în scris la începutul contractului.
17.41.5. Fabricarea
Generalităţi
1.Întregul proces de fabricare va fi în conformitate cu SR EN 1993: Partea 2 sau alt standard european..Antreprenorul va obţine permisiunea Inginerului pentru a porni fabricarea.
2.Antreprenorul va asigura sectiuni prefabricate pentru ca toleranţele asupra dimensiunilor secţiunilor transversale să fie conforme cu clauzele ISO 657-1, 657-2, sau EN 56 şi EN 57, după caz.
Rectiliniaritatea şi forma
3.Antreprenorul va asigura că înainte de montaj, un element structural nu se va abate de la rectiliniaritate sau forma specificată fie prin 1/1000 din lungimea generală, fie cu 10 mm, oricare valoare este mai mică. Toleranţele asupra formei şi secţiunilor transversale vor fi în conformitate cu codurile adecvate.
Lungimea
4.Lungimea unui element nu se va abate de la lungimea proiectată cu mai mult de:
5.pentru elementele comprimate finisate la ambele capete pentru rezemare: + 1 mm pentru alte elemente: + 0 mm pînă la - 4 mm
6.Ansamblele precum penele şi grinzile cu zăbrele vor fi considerate ca un singur element la care se aplică aceste toleranţe.
Secţiunile universale ale grinzilor
7.Grinzile dintr-o mărime de serie vor fi toate de acelaşi tip, fie secţiuni în pantă egale, fie paralele.
Riscul de coroziune
8.Secţiunile din oţel vor fi aranjate in asa fel incat sa fie redus riscul de coroziune. Secţiunile trebuie sa îndepărteze apa de ploaie, iar detaliile care reţin apa trebuie evitate. Toate secţiunile goale, inclusiv găurile pentru şuruburi vor fi acoperite pentru a preveni accesul umidităţii în interiorul elementelor.
Marginile ascuţite
9.Toate excrescenţele şi bavurile ascuţite vor fi înlăturate prin polizare.
Asamblarea în atelier
10.Înainte de livrarea la şantier, Antreprenorul va verifica, potrivi, prelucra şi ambutisa grinzile cu zăbrele şi căpriorii care urmează a fi asamblaţi.
Conexiunile La Îmbinări
Generalităţi
11.Găurile pentru şuruburile, unde mişcarea şurubului este permisă, vor avea 2 mm toleranţă dacă nu se arată altfel pe desene.
12.Toate celelalte îmbinări efectuate în atelierul de fabricaţie vor fi conectate prin suduri sau şuruburi cu toleranţă minimă, dacă nu se specifică altfel în desene.
Tăierea termică
13.Tăierea termică manuală va fi permisă numai pentru capetele dinspre perete ale grinzilor, pentru grinzile de acoperire şi pentru zimţuire. Se va obţine acordul pentru tăierea termică manuală a marginilor ce urmează a fi sudate.
14.Tot oţelul tăiat cu flacără ce va fi supus unei încărcări dinamice sau de lucru sau care este susceptibil de a se fractura, va avea o margine polizată. Dimensiunile de tăiere pentru metalul ce urmează a fi înlăturat vor avea acordul prealabil al Inginerului.
15.Întărirea excesivă a marginilor oţelului ce urmează a fi sudat va fi evitată. Se vor forma tăieturi interioare cu o rază cît mai largă.
16.Antreprenorul nu va folosi găuri tăiate cu flacăra pentru cleme sau bolţuri.
Conexiunile de capăt
17.Penele de fixare nu vor ieşi cu mai mult de 3 mm dincolo de marginile elementelor rezemate simplu.
Plăcuţele de fundaţie: găurile pentru monolitizare
18.Se vor crea găuri de 50 mm diametru în toate plăcuţele de fundaţie cu o arie mai mare de 0.5 m2 pentru a facilita monolitizarea după montajul stâlpilor. Minimul pentru o gaură este de 0.5 m2.
Capetele elementelor comprimate
19.Capetele elementelor comprimate la îmbinări sau baze dependente de contact pentru transmiterea efortului de compresiune vor fi pregătite astfel încît feţele îmbinate să fie în contact în zona cerută pe întreaga suprafaţă. Pregătirea va fi efectuată prin polizare sau alt mijloc aprobat.
Plăcile de rigidizare
20.Unghiurile şi faţetele vor fi tăiate sau polizate pentru a asigura o strîngere festă a elementelor rigidizate de-a lungul marginilor unde contactul este esenţial pentru transmiterea efortului de compresiune.
Reazemele
21.Acolo unde un element structural este susţinut de zidărie sau cărămidărie, lungimea minimă a reazemului va fi de 100 mm.
Găurile
Generalităţi
22.Se vor da găuri pentru şuruburi şi coliere. Găurile alungite vor fi lăţite mai mult decît cele nealungite pentru a permite mişcarea părţii mai late a şurubului de-a lungul fantei.
23.Capetele şuruburilor înecate vor fi la acelaşi nivel cu suprafaţa oţelului.
24.Excrescenţele vor fi înlăturate din toate găurile.
25.Nu se va permite astuparea găurilor incorecte.
Limite pentru găuri
26.Limitele pentru găuri peste diametrului nominal al şurubului sau colierului vor fi:
(a)Pentru şuruburi cu diametrul între 10 - 24 mm1.5 (+0.3/ - 0.0) mm
(b)Pentru şuruburi cu diametrul între 30 - 36 mm 2.0 (+0.4/ - 0.0) mm
(c)Numai pentru şuruburile de prindere6.0 (+0.5/ - 0.5) mm
(d)Pentru coliere0 (+0.15/ - 0.0) mm
Găurile
27.Toate găurile potrivite pentru şuruburile de grad 4.6 şi 8.8 vor corespunde una cu alta.
Subgăurirea
28.Găurile pentru şuruburile cu diametrul mai mic cu 2 mm decît mărimea finisată vor fi subgăurite şi alezate la diametru întreg.
Găurile pentru coliere
29.Piesele ce urmează a fi conectate prin coliere vor fi găurite într-o singură operaţie şi alezate. Când acest lucru nu este posibil, părţile vor fi găurite şi alezate separat printr-o bucşă de ghisaer foarte precisă. Găurile nu vor fi alezate până când sudarea şi alte proceduri de fabricare nu sunt finalizate.
17.41.6. Sudură
Generalităţi
1.Toate sudurile se vor efectua prin procesul de unire cu arc de metal conform SR EN 1011-2:2001 şi SR EN 1047-2:2010 sau alt standard european dacă nu se specifică altfel.
2.Consumabilele de sudură folosite vor fi alese pentru a asigura că proprietăţile mecanice ale metalului de sudură nu sunt mai slabe decît cele cerute pentru metalul părinte.
3.Îmbinările vor fi pregătite în conformitate cu SR EN 1011-2:2001 sau alt standard european corespunzător. Se vor lua măsuri de precauţie pentru a asigura curăţenia conexiunii înainte de sudare.
Sudura prin puncte
4.Sudurile prin puncte vor fi efectuate folosind aceleaşi proceduri ca şi pentru sudurile principale. Lungimea minimă a sudurii de prindere va fi de 50 mm.
5.Acordul Inginerului se va obţine înainte de sudarea oţelului de grad înalt.
Sudura de capăt
6.Plăcutele suplimentare şi cele de scurgere vor fi folosite pentru a asigura grosimea întreagă a gurii de intrare la capetele sudurilor. Plăcuţele vor fi identice şi pregătite în acelaşi mod ca şi materialul ce urmează a fi sudat.
Calificarea sudorului
7.Toţi sudorii vor fi calificaţi pentru a efectua tipul de sudură care trebuie realizat. Vor avea dovadă certificată a testării conform SR EN 287-2+A1:1999 Partea 1 sau conform altui standard european sau local.
Testarea nedistructivă a sudurilor (NDT)
(a)Înregistrarea testării: Rezultatele testării vor fi înregistrate şi puse la dispoziţie pentru inspectare din partea Inginerului.
(b)Inspectarea vizuală a sudurilor: Inspectarea vizuală se va efectua în conformitate cu îndrumările oferite în SR EN 970:1999 sau în alt standard european potrivit, pe întreaga lungime a sudurii şi înainte ca NDT să fie efectuată de către un inspector calificat.
(c)Depistarea defectelor la suprafaţă: Acolo unde este necesară o mai atentă examinare a suprafeţei sudate ca rezultat al inspecţiei vizuale sau în conformitate cu tabelul 1, se va folosi inspecţia cu particule magnetice (MPI), în conformitate cu recomandările SR EN ISO 9934-1:2001 sau ale altui standard european.
Inspectarea penetrării colorantului (DPI) poate fi folosită în conformitate cu recomandările SR EN 3383 sau ale altui standard european.
(d)Examinarea ultrasonică: Acolo unde este necesară examinarea ultrasonică (U/S) în conformitate cu tabelele 1 şi 2, aceasta va fi folosită în conformitate cu SR EN 1714, Partea 1, nivelul 2B, sau cu alt standard european.
(e)Scopul inspecţiei

Partea A:

Inspecţia vizuală: înainte de Testarea Non Distructiva (NDT), toate sudurile trebuie inspectate vizual de către o persoană calificată.

Partea B:

Grosimea plăcuţei mai groase unită cînd Testarea Non Distructiva (NDT) devine obligatorie pentru oţelul de 43 de grade (toate dimensiunile sunt in milimetri)

Tipul sudurii

Incheietură

Tipul îmbinării

În linie

În T şi în cruce

În colţ

MPI

t < 10

t > 20

t > 20

U/S

t > 10

t > 12

t > 30

Tipul sudurii

Filet

Tipul îmbinării

suprapusă

În T şi în cruce

MPI

t > 20

t > 20

U/S

Nu este obligatorie

Lungimea gîtului >20

Partea C:

Frecvenţa testării încheieturilor în Partea B

 

Zonele de conexiune ale sudurilor din atelier

Primele 5 încheieturi identificate din fiecare tip, avînd aceleaşi dimensiuni de bază, grade ale materialului, geometrie a sudurii.

Apoi, o încheietură din 5 de acelaşi tip.

 

Zonele de conexiune ale sudurilor la faţa locului

Toate încheieturile identificate

Tabelul 17-1: Sudurile - Scopul inspecţiei

 

Parametru

Tipul sudurii

Condiţii speciale

Cerinţe de acceptare

Acţiune de remediere

Geometria sudurii

Locaţie

Toate

 

Per desene

Reparare

Tipul sudurii

Toate

 

Per desene

Raportare la inginer

lungime

Toate

 

Per desene

Reparare

Profil

Gat

Încheietură/filet

 

Per desene

Reparare

Lungime picior

Filet

 

Per desene

Reparare

Nealiniere

Toate

Încheietură în cruce

Per desene

 

Discontinuităţi ale suprafeţei

Subtăietură

Toate

 

 

Reparare

Crăpături

Toate

 

Nepermisă

Reparare & mărire MPI la 100%

Discontinuităţi ale sub-suprafeţei

Crăpături

Toate

 

Nepermisă

Reparare & mărire U/S la 100%

Tabelul 17-2: Criterii de acceptare a calităţii sudurii
Fixarea cu şuruburi si Nituirea
Generalităţi
8.Toate conexiunile fixate cu şuruburi şi nituite vor fi proiectate în conformitate cu SR EN 1993 sau alt standard european, dacă nu se specifică altfel.
Găurile
9.Găurile vor fi date cu o toleranţă maximă în poziţie de 2 mm. Orice nealiniere a găurilor vor fi raportate Inginerului.
Şaibele de distanţare
10.Când elementele conectate au un tratament protector al suprafeţei finisate care poate fi avariat de către piuliţă sau capul şurubului în timp ce este întors, se va aşeza o şaibă sub partea rotativă.
11.Când capul şurubului sau piuliţa este în contact cu o suprafaţă înclinată la mai mult de 3 grade, se va introduce o şaibă pentru a obţine o rezemare satisfăcătoare.
Blocarea piuliţelor
12.Se vor furniza dispozitive sigure de blocare pentru piuliţe pe toate şuruburile supuse tensiunii sau vibraţiilor altele decât frecarea cu şuruburile.
Şuruburile
13.Şuruburile vor fi aşezate în găuri fără forţare. Introducerea prin forţare a şuruburilor este strict interzisă.
14.Nu se vor folosi grade diferite de şuruburi cu acelaşi diametru în aceeaşi structură, decît cînd s-a stabilit cu Inginerul.
Umplerea în folosirea şuruburilor obişnuite
15.Părţile conectate vor fi unite ferm. Dacă există vreun spaţiu rămas care poate afecta integritatea încheieturii, se va demonta şi se va introduce o umplutură.
16.Acolo unde părţile nu pot fi unite prin alunecare fără deformarea oţelului, se pot face rectificări prin lărgirea unei găuri, cu condiţia ca proiectul conexiunii să permită utilizarea unor găuri şi şuruburi de diametru ma mare.
17.41.7. Tratamentul De Protejare
Generalităţi
1.Antreprenorul va trimite detalii asupra tratamentelor propuse pentru toate lucrările din oţel către Inginer pentru aprobare cu cel puţin 3 săptămîni înainte de startul fabricării.
2.Daca santierul este situat într-un mediu urban, se poate considera ca fiind un mediu normal cu dioxid de sulf, acid, alcali şi poluare cu sare scăzute. O zonă la distanţă de 2 metri de ecranul de protecţie trebuie considerată a fi mediu poluat cu acid sulfuric, dioxid de sulf sau alţi poluanţi în aer.
3.Stratul protector va avea o garanţie recomandată de peste 20 de ani.
4.Construcţiile exterioare din oţel vor fi galvanizate conform SR EN 729 sau vor fi acoperite cu un strat de vopsea care oferă protecţie echivalentă.
5.Suprafeţele din oţel ce urmează a fi încastrate în beton vor fi lăsate nevopsite şi nu trebuie curăţate cu aer comprimat.
Pregătirea suprafeţei
6.Toate construcţiile din oţel vor fi curăţate cu aer comprimat conform SA 2 1/2 apoi tratate cu 2 straturi de grund cu uscare rapida, daca nu se noteaza altceva pe desene.
7.Standardul curatarii prin aer comprimat va fi in conformitate cu SR EN ISO 8501 Partea A1 sau alt standard european.
8.Antreprenorul va aranja eşantionarea şi testarea materialelor pentru tratamentul suprafeţei după îndrumările Inginerului.
Legăturile
9.Toate legăturile construcţiilor din oţel vor primi tratament protector la un standard la fel de bun ca şi părţile îmbinate.
Suprafeţele inaccesibile
10.Înainte de asamblarea construcţiilor din oţel, suprafeţele care vor fi ulterior inaccesibile vor fi tratate la acelaşi standard ca şi suprafeţele adiacente.
Suprafeţele de contact
11.Suprafeţele de contact vor fi tratate aşa cum se specifică pentru suprafeţele adiacente, mai puţin pentru suprafeţele de contact ale încheieturilor HSFG prinse cu şuruburi. Acolo unde vopseaua de grund este specificată, suprafeţele vor fi unite cît timp vopseaua este încă udă.
Protejarea suprafeţelor de contact
12.Suprafeţele de contact prinse în şuruburi vor fi ferite de contaminare prin mascarea după tratament pînă cînd încheieturile sînt pe cale de a fi executate.
Grunduirea
13.Straturile nu vor fi aplicate suprafeţelor afectate de îngheţ, cînd temperatura ambientală este sub 4 grade sau cînd căldura le poate avaria.
14.Suprafeţele curăţate cu aer comprimat vor fi grunduite în 4 ore de la curăţare, fără a permite contaminarea sau reruginirea.
15.Suprafeţele curăţate manual vor fi grunduite înainte să apară contaminarea sau reruginirea.
16.Suprafeţele acoperite cu metal vor fi grunduite imediat după curăţare fără a permite dezvoltarea de pete.
17.Dacă stratul este defect, instrucţiunile vor fi obţinute de la Inginer înainte de grunduire.
Sistemul de protecţie

Partea lucrării structurale

Pregătirea suprafeţei

SR EN ISO 12944-1:1998 Tabel 4 Referinţă

Descriere generală a sistemului de acoperire

Grosimea peliculei uscate*

(microni)

Toate lucrările din oţel vopsite

Intern

Extern/expus

Sa 21/2

 

Grund

Substrat(1)

Substrat(2)

Strat de suprafaţă

 

* Antreprenorul va elabora un program al sistemelor protectoare propuse prin completarea tabelelor 3 şi 4, pentru aprobarea din partea Inginerului

Tabelul 17-3:Sistemele de acoperire cu un strat protector al vopselei

Partea lucrării structurale

Pregătirea suprafeţei

SR EN ISO 12944-1:1998 Tabel 4 Referinţă

Descrierea generală a sistemului de acoperire

Grosimea peliculei uscate*

(microni)

Toate lucrarea din oţel galvanizată

Sa 21/2

 

Strat galvanizat minim 85 de microni conform SR ISO 1460 - intern şi extern

 

*Antreprenorul va elabora un program al sistemelor protectoare propuse prin completarea tabelelor 3 şi 4, pentru aprobarea din partea Inginerului

Tabelul 17-4:Sistem de protecţie galvanizat
18.Fiecare program va arăta următoarele:
(a)Partea din armătura de oţel pentru construcţii;
(b)Pregătirea suprafeţei;
(c)Aplicarea stratului;
(d)Numele produsului folosit pentru fiecare strat;
(e)Grosimea în microni;
(f)Garanţia pînă la prima lucrare de întreţinere.
Protejarea construcţiei din oţel încastrată parţial în beton
19.Se va pune la dispoziţie un sistem de protecţie la cel puţin 75 mm în beton. Cand lungimea oţelului încastrat este mai mică de 300 mm, sistemul de acoperire va fi aplicat pe întreaga piesă.
Protejarea construcţiei din oţel galvanizată aflată în contact cu betonul
20.Lucrările din oţel cu straturi din metal neferos şi expuse vremii sau în zone ce vor fi spălate regulat vor fi acoperite cu un strat de bitum negru, gros de 60 de microni, înainte de încastrarea parţială în beton. Bitumul se va prelungi cu 500 mm deasupra vîrfului betonului şi cu cel puţin 75 mm sub vârful betonului.
21.După montaj, se va aplica un strat suplimentar de bitum negru, gros de 60 de microni pe părţile expuse ale şuruburilor de prindere şi alte legături, suprapunîndu-se peste zonele adiacente cu 50 mm.
Protejarea construcţiilor din oţel încastrate în lucrările de cărămidă
22.Se va aplica un sistem integral de protecţie tuturor construcţiilor din oţel încastrate în zidăria de cărămidă. În plus, se va aplica un strat barieră de bitum negru, gros de 60 de microni înainte ca lucrarea din oţel să fie încastrată în cărămidărie.
Repararea protecţiilor avariate ale metalului
23.Zonele mici de avarii ale straturilor galvanizate cu un diametru mai mic de 10 mm pot fi reparate cu vopsea bogată în zinc. Pentru zonele mai mari avariate, Antreprenorul va propune un sistem de vopsire ce poate fi aplicat pentru a asigura proprietăţi similare şi compatibilitate cu tratamentul suprafeţei. Orice astfel de reparaţie va fi trimisă Inginerului pentru aprobare. Acolo unde sistemul de vopsire este avariat de sudarea la faţa locului, sistemul de protecţie împotriva coroziunii trebuie reparat în întregime.
Montajul La Faţa Locului
Generalităţi
24.Antreprenorul va trimite o declaraţie scrisă privind metodele de lucru şi o va trimite Inginerului pentru aprobare cu cel puţin 3 săptămîni înainte de începerea montajului. Toată ridicarea de construcţii din oţel va fi efectuată în conformitate cu SR EN 1993: Partea 2 sau cu alt standard european potrivit. Stabilitatea temporară şi eforturile din oţel din timpul montajului vor fi verificate ca parte a proiectului.
25.Antreprenorul va asigura că măsurile de siguranţă a lucrărilor sînt folosite permanent în conformitate cu standardele europene.
26.Procedurile de depozitare şi manevrare vor asigura că avariile asupra straturilor protectoare sînt minimalizate.
27.Orice lucrare din oţel avariată în timpul descărcării, transportului, depozitării sau montajului va fi reparată pentru a fi în conformitate cu standardele de fabricare aşa cum sunt date în aceste specificaţii.
28.Echipamentele de tăiere termică sau sudare nu vor fi folosite la faţa locului fără aprobare.
Toleranţele la montaj
29.Abaterile maxime permise în montajul construcţiilor din oţel vor fi cele specificate în tabelul 5 luand în considerare efectele temperaturii asupra structurii.

Element

abatere (în mm)

în nivel

în profunzime

în locaţie

Fundaţie

+0/-30

-

-

Perete vertical, la suport al construcţiei din oţel

-

-

± 25

Surubul fundaţiei cu reglare minimă de 25 mm.

-

+25/-5

20

Surubul fundaţiei, nereglabil

3

+45/-5

3

Poziţia la baza primului stâlp ridicat

-

-

5

Dimensiunile generale ale planului: Lungime, L < 30 metri

Lungime, L > 30metri

-

-

-

-

20

20+0.25(L-30)

Vericalitatea coloanei pe înălţimea etajului.

Un singur etaj

Mai multe etaje

Pentru h < 3m toleranţă permisă 5mm

Pentru h > 15m toleranţă permisă 25mm

 

-

 

-

 

) ± h/600

) Min 5

) Max 25





Distanţa dintre suprafeţele de rezemare

-

-

1.5

Alinierea stâlpilor din perimetrele adiacente

-

-

10

Grinzile planşeului, nivel specificat

± 10

-

-

Grinzile planşeului, nivel la fiecare capăt

5

-

-

Grinzi adiacente, nivel

± 10

-

-

Alinierea grinzilor (min. 5mm)

-

-

h/600

Tabelul 17-5: Abaterile permise pentru fundaţii, pereţi, şuruburi şi componente
18.CONDUCTE ŞI LUCRĂRI AUXILIARE
18.1.Asigurarea calităţii
18.1.1. Certificare
1.Antreprenorul va asigura certificarea conductelor, îndeplinind cerinţele indicate în Specificaţii:
(a)certificatul producătorului;
(b)certificatul testării de laborator.
2.Conductele vor fi testate în fabrică şi vor fi supuse testelor hidraulice şi de impact.
3.Toate bunurile importante vor avea certificate de aprobare, emise de INCERC, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Planificării Regionale (MLPAT), anterior utilizării acestora în România.
4.Costurile eşantioanelor, transportul lor la laborator şi testarea se consideră incluse în preţurile unitare şi nu vor fi plătite separat.
18.1.2. Inspecţii
1.Autoritatea Contractanta, Inginerul sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora vor avea dreptul să inspecteze conductele sau să asiste la producerea şi la testele de control al calităţii conductelor. Astfel de inspecţii nu vor scuti Antreprenorul de responsabilităţile sale de a asigura produse care respectă standardele aplicabile din cadrul Specificaţiilor.
2.Alternativ, Antreprenorul poate prezenta Inginerului certificate emise de laboratoare autorizate prin care se arată că materialele au fost supuse testelor impuse de standarde iar rezultatele sunt satisfăcătoare. În acest caz Inginerul va avea dreptul (dar nu va fi obligat) de a renunţa la alte teste.
3.Dacă Autoritatea Contractanta nu doreşte să asiste la producerea, testarea sau finisarea conductelor, nu înseamnă că el aprobă produsele sau testele.
18.1.3. Raportări
1.Antreprenorul va prezenta date suficiente pentru evaluarea globală a conductei propuse. Aceste date vor include, minimal, următoarele informaţii specifice:
(a)detalii asupra materialului, specificaţiilor şi furnizorilor conductelor;
(b)detalii ale îmbinărilor, inclusiv construirea.
18.1.4. Aprobarea materialelor
1.Înainte de a comanda orice material cu orice prezentare, destinat pentru Lucrări permanente, Antreprenorul va supune aprobării Inginerului numele producătorului sau furnizorului propus, o specificaţie de material şi detalii ale locului de origine sau de producţie. Dacă se cere de către Inginer, Antreprenorul va furniza acestuia pentru păstrare o copie a oricărei astfel de comenzi făcute.
2.Toate materialele folosite în lucrările permanente trebuie să fie noi, în afara cazului când folosirea materialului vechi sau pus la punct (reînoit), este permis în mod expres de către Investitor.
18.2.Transportul, manipularea si depozitarea conductelor
1.Datorită proprietătilor fizice suprafata tevilor se poate deteriora cu usurintă. Pentru evitarea acestui fenomen, este necesar ca tevile să fie manipulate, transportate si depozitate cu precautie.
2.Transportul, manipularea şi depozitarea conductelor şi a accesoriilor pentru îmbinare se va face cu vehicule adecvate, încărcate şi descărcate sub supravegherea atentă. Pe durata transportului, conductele nu vor depăşi lungimea vehiculului si vor fi legate între ele pentru a elimina balansarea lor.
3.Tuburile vor fi transportate numai cu mijloace de transport prevăzute cu platforme. Tevile transportate trebuie fixate de platforma mijlocului de transport, în asa fel ca acestea să nu lunece si să nu fie deteriorate.
4.Când conductele sunt transportate una în interiorul celeilalte, se va acorda atenţie ca:
(c)conductele să fie curate;
(d)să fie asigurată acoperirea capetelor libere;
(e)conductele din stratul inferior să nu fie încărcate cu sarcini care ar putea să le deterioreze sau deformeze;
5.Conductele vor fi manipulate cu mare atenţie la încărcare şi descărcare. Se va evita manipularea brutală a conductelor. Târârea conductelor pe sol nu este permisă.
6.Pe durata transportului, conductele nu se vor sprijini pe îmbinări, pe elementele metalice ale vehiculelor sau pe alte părţi unde ar putea apărea o sarcină concentrată datorată greutăţii conductei sau şocurilor produse de vehicul.
7.Manipularea tevilor se poate face manual cînd dimensiunile tevilor si greutatea lor o permit, sau cu ajutorul utilajelor de ridicat, motostivuitor, macara, etc.
8.Pentru evitarea deteriorării tevilor în cazul manipulării cu ajutorul utilajelor, se vor utiliza sufe de ridicare din material textil.
9.Antreprenorul va avea grijă pentru a preveni deteriorarea conductelor pe durata coborârii în tranşee, a pozării şi îmbinării.
10.La stivuire, stiva de tuburi nu va depăşi înălţimea de depozitare de 2 m. Nu se permite depozitarea peste tuburi a altor materiale.
11.Conductele vor fi depozitate în zone ferite de lumina directă a soarelui şi în conformitate cu recomandările producătorului. La depozitarea pe şantier, terenul va fi neted, fără pietre. Depozitarea se face pe sortimente, in locuri special amenajate, avandu-se grija sa nu fie puse in contact cu substante chimice agresive pentru materialul conductei (combustibil de motor, solvenţi sau alte lichide similare) sau cu materiale abrazive. Nu sunt admise zgârieturi sau striatiuni cu o adâncime mai mare de 10% din grosimea peretelui conductei.
12.Pentru depozitarea pe termen lung la temperatura ambientală medie, se va lua în considerare înălţimea stivelor pentru a evita deformarea posibilă a diametrelor conductei. Se recomandă o înălţime maximă a stivelor de 1 m.
18.3.Pozarea conductelor
1.La pozarea conductelor se vor respecta prevederile din STAS 8591/97 - Amplasarea in localitati a retelelor subterane.
2.Înainte de pozarea conductelor, transeea se va verifica astfel incat sa se evite prezenta pe patul de asezare sau in umplutura a unor corpuri tari (pietre, roci, etc.) cu muchii taioase sau colturi ascutite. Acestea pot produce fisuri in cadrul unui proces de abraziune in conditii de dilatatie si contractie a conductei.
3.Tubul va fi verificat pentru descoperirea eventualelor defecte, iar in cazul imbinarii prin electrofuziune, se va verifica daca gradul de racire al tubului este satisfacator.
4.Daca conductele au fost depozitate la o temperatura diferita de cea a mediului ambiant se va avea grija ca inainte de instalarea in sant aceasta sa corespunda mediului de lucru.
5.Trebuie luate toate masurile de siguranta pentru a evita patrunderea materialelor straine in interiorul tevilor si fitingurilor. In timpul montajului nu se permite introducerea in conducte a uneltelor sau a altor materiale. In timpul lucrarilor sau cand acestea sunt oprite (inclusiv noaptea), capetele deschise ale conductelor vor fi obturate provizoriu cu un capac etans. Tronsonul va fi fixat in sant pentru a se evita plutirea lui in cazul in care santul este inundat.
6.Conductele de dimensiuni mari necesită utilizarea unui aparat special de tragere. Dacă este posibil, conductele vor fi pozate în linii drepte, dar pot fi necesare curburi cu raze mari şi acestea vor fi obţinute prin devieri la îmbinări. Dacă nu se specifică altfel de către Inginer, aceste devieri nu vor depăşi 3ş (trei grade) pentru conductele cu diametre de până la 250 mm şi 2o (două grade) pentru conductele cu diametre mai mari.
7.Dacă nu se poate realiza o schimbare de direcţie prin devierea la îmbinări a conductelor drepte obişnuite, se pot utiliza coturi prefabricate. Amplasările aproximative ale acestor coturi vor fi indicate în Desene şi poziţiile sale exacte vor fi determinate împreună cu Inginerul pe şantier.
8.Schimbarile directiei tronsonului de conducta de PEID, pot fi permise functie de capacitatea de indoire a tuburilor. Cu toate acestea, trebuie mentinut tubul pozitionat central in sant prin compactarea corecta a materialului de umplutura de pe margine.
9.Conductele care vor functiona in regim gravitational, vor fi pozate consecutiv în linii drepte între căminele de vizitare adiacente. Cuplajele speciale de îmbinare vor fi construite în pereţii căminelor pentru a asigura o îmbinare strânsă între conductă şi cămin.
10.După pozare şi îmbinare, secţiunea finalizată dintre cămine va forma un tub continuu susţinut pe toată lungimea sa, cu radierul în conformitate cu aliniamentul şi înclinaţia prezentate în Desene. Fiecare secţiune dintre cămine este verificată extern dacă este dreaptă, cu ajutorul unui fir paralel cu cota proiectată a radierului şi cu susţinere pe intervale care nu depăşesc 7,5 m şi de asemenea este verificată intern cu ajutorul razei de lumină (fascicul laser sau lumină solară reflectată de o oglindă).
11.Toate conductele şi căminele vor fi pozate şi construite conform Desenelor sau conform indicaţiilor Inginerului, cu următoarele toleranţe, dacă Inginerul nu stabileşte în alt mod:
(f)deviaţia maximă permisă la cota radierului nu va depăşi 2,0 cm pe o secţiune;
(g)aliniamentul şi amplasarea în plan nu vor devia cu mai mult de 20 cm. Deplasarea axială a conductelor la intrarea şi la ieşirea din cămin nu va depăşi 2 cm.
12.Daca tuburile din poliesteri armati sunt ovalizate vizibil datorita sarcinilor rezultate din ambalare si depozitare, se lasa in conditii lipsite de astfel de sarcini minim 24 ore inainte de instalare.
13.Daca este necesara realizarea imbinarilor in interiorul santului, trebuie asigurat un mediu de lucru propice in ceea ce priveste spatiul, temperatura si protectia impotriva intemperiilor.
14.Pentru a impiedica scurgerea apei de ploaie prin sant, acesta se va astupa la anumite distante ce nu vor depasi 250 m. Aceste obstacole vor fi indepartate atunci cand operatiunile de montaj ajung in dreptul lor.
15.Este necesara tinerea unei evidente complete si clare a instalarii inainte de acoperirea conductelor.
16.Inginerul va verifica conductele pe şantier, iar Antreprenorul va marca toate conductele defecte sau deteriorate stabilite de Inginer, le va scoate imediat de pe şantier şi le va înlocui cu unele corespunzătoare, pe cheltuiala proprie. În Lucrări se vor încorpora numai conductele marcate de Inginer ca fiind corespunzătoare.
17.În momentul în care fiecare conductă este amplasată în poziţia sa finală şi este îmbinată, tranşeea va fi umplută, lăsând doar îmbinările neacoperite. Materialele utilizate pentru umplere şi plasarea şi compactarea lor vor fi în conformitate cu Desenele cu cerinţele Angajatorului şi cu cerinţele Specificaţiilor. Îmbinările vor rămâne neacoperite până sunt îndeplinite cu succes testele hidrostatice şi Inginerul şi-a dat aprobarea pentru acoperirea îmbinărilor.
18.Acolo unde şanţurile au fost săpate şi există probabilitatea ca apa subterană să curgă in orice pat granular şi să înconjoare conducta, Antreprenorul va asigura scuturi exterioare din argilă impermeabilă la o distanţă maximă de 50 m de-a lungul şanţului.
18.3.1. Aşezare pe beton şi şapă (când este aplicabil)
1.Şapele vor fi turnate într-un strat de grosime si calitate mentionata prin proiectul de specialitate în funcţie de dimensiunile indicate în desene cu goluri la fiecare îmbinare între conducte.
2.Înainte de instalarea şapei sau a mediului adiacent, conductele vor fi susţinute la fiecare îmbinare de blocuri sau cărămizi din beton prefabricat, cu o membrană impermeabilă în două straturi sau prin altă metodă adecvată. Suprafaţa elementelor de susţinere va fi perfect netedă cel puţin 75 mm x 75 mm sub conductă şi mărimea blocurilor va fi capabilă să susţină conducta. Pentru susţinere laterală pot fi folosite pene din lemn de esenţă tare. Betonul va fi vibrat, bătut şi lucrat sub şi în jurul conductei, urmând să aibă contact direct cu partea inferioară a conductei. Betonul nu va fi turnat până ce şanţul nu a fost verificat şi conductele şi îmbinările nu au fost verificate, testate şi aprobate. Antreprenorul va lua toate precauţiile necesare pentru a se asigura că conductele şi rosturile de expansiune nu se mişcă când este turnat betonul sub şi în jurul lor, iar betonul va fi turnat, acolo unde este posibil, într-o singură etapă.
3.După testare şi la cel puţin 24 de ore după ce patul de aşezare din beton a fost aşezat un material de umplere va fi aplicat şi compactat manual în jurul conductei la minim 300 mm deasupra coroanei conductelor în straturi ce nu depăşesc 150 mm. Aplicarea şi compactarea va fi făcută în mod egal pe ambele laturi ale conductei.
4.Betonul cu ciment cu întărire rapidă sau ciment aluminos va fi folosit doar conform instrucţiunilor şi nu în contact cu conductele fabricate din materiale sintetice.
18.3.2. Materiale granulare pentru patul de pozare
1.După ce partea inferioară a şanţului a fost nivelată şi consolidată, un pat de pozare cu grosimea necesară, care în general va fi de 1/4 din diametrul exterior al conductei, minim 200 mm, va fi amplasat pe întreaga lăţime a şanţului şi compactat în straturi ce nu depăşesc 150 mm grosime cu ajutorul unui compactor vibrator adecvat. Suprafaţa compactată a patului de pozare va avea un nivel puţin mai înalt decât cel al nivelului cerut al radierului interior al conductelor. Conductele vor fi aşezate şi vor fi aduse la nivelul cerut prin îndepărtarea cantităţii necesare de pat de fundare compactat.
2.Materialele granulare pentru patul de pozare vor fi compactate prin mijloace manuale în straturi ce nu depăşesc 150 mm grosime fiecare cu un nivel de aproximativ jumătate din diametrul conductei. După testare, materialul de umplere selectat va fi aşezat şi compactat manual în jurul conductei la minim 300 mm deasupra coroanei conductei în straturi ce nu depăşesc 150 mm. Fiecare aşezare şi compactare va fi efectuată în mod egal pe ambele laturi ale conductei.
3.Pentru a asigura compactarea adecvată a materialului granular pentru patul de fundare, spaţiul minim dintre coloana de ancoraj şi elementele de susţinere din lemn ale şanţului va fi de minim 150 mm, iar Antreprenorul trebuie să aloce o lăţimea necesară şanţului pentru a respecta această cerinţă. Nu este permisă pozarea fără pat de fundare.
18.3.3. Pat de pozare şi fixare pentru conducte flexibile
1.După pregătirea şanţului, patul de pozare pentru conducte va fi aşezat în straturi ce nu depăşesc 150 mm grosime fiecare şi va fi bine compactat. Primul strat pentru materialul de umplere în vederea fixării va fi aşezat şi compactat atent, o atenţie specială fiind acordată eliminării golurilor din zona de sub linia centrală a conductei.
2.Fixarea va continua prin compactarea în straturi de 150 mm grosime în mod egal pe ambele laturi ale conductei pentru a preveni deplasarea laterală şi finalizată la o înălţime mai mare decât coroana conductei.
18.3.4. Retragerea elementelor de susţinere
1.În timpul aşezării patului de pozare, toate materialele de împrejmuire sau fixare, elementele de susţinere laterale temporare şi de acoperire vor fi ridicate progresiv, ca şi în cazul amplasării acestora, cu excepţia cazurilor când există indicaţii să fie lăsate în acelaşi loc. Întreaga lăţime va fi umplută cu material granular de umplere, elemente de împrejmuire sau fixare şi compactat adecvat pentru a elimina golurile dar şi pentru a obţine susţinerea proiectată a conductei.
18.3.5. Montarea conductelor
1.Verificate înainte de acceptare, gulerele, capacele sau discurile de protecţie de la capetele flanşelor, elementelor încorporate/speciale de îmbinare sau fitingurile nu vor fi îndepărtate până când conductele, elementele încorporate/speciale sau fitingurile urmează să fie coborâte în şanţ. Înainte ca o conductă să fie coborâtă în şanţ, va fi verificată cu atenţie pentru a se asigura că straturile de acoperire exterioară sau căptuşire interioară sau de izolare nu sunt deteriorate. Acolo unde este necesar, interiorul conductelor, al elementelor încorporate şi al fitingurilor va fi curăţat cu atenţie. Orice conducte avariate sau orice deteriorare a straturilor de acoperire sau căptuşire vor fi reparate sau respinse conform indicaţiilor.
2.Când sunt folosite conducte sintetice cu îmbinare cu adezivi pe bază de solvent, exteriorul mufei va fi verificat şi orice zonă albită sau decolorată din cauza expunerii la lumina soarelui va fi îndepărtată înainte de aplicarea solventului.
3.Conductele sintetice cu îmbinări continue expuse la temperaturi ambientale ridicate în timpul montării, vor fi răcite cu apă sau în mod natural înainte de acoperirea completă. Contracţia termică va fi permisă să aibă loc înainte ca conducta să fie strâns fixată la coturi, vane, îmbinări în T sau alte fitinguri.
4.În timpul montării, este recomandat un compresor cu aer comprimat sau un dispozitiv de scoatere pentru a preveni prinderea materiilor străine în conductă. La finalizarea montării, toate materiile străine care pot rămâne în conductă vor fi îndepărtate. Conductele vor fi fixate atent pentru a preveni flotaţia când montarea se face pe sol acvifer.
18.3.6. Tăierea conductelor
1.Toate conductele vor fi tăiate conform instrucţiunilor producătorului, folosind echipamente specializate. Capetele tăiate ale conductelor din materiale plastice armate cu fibră de sticlă vor fi etanşate cu răşină furnizată de producător dar folosind un pigment diferit de cel al conductei.
18.4.Realizarea umpluturilor
1.Umplutura tranşeei cuprinde doua zone bine definite si anume:
(h)Zona de acoperire - pana la aproximativ 30 cm deasupra generatoarei conductei, necesara asigurarii stabilitatii conductei.
(i)Zona de umplutura - necesara pentru transmiterea uniforma a sarcinilor care actioneaza asupra conductei si protejarea acesteia.
2.Zona de acoperire trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de material si executie:
(j)materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri sau materiale solidificate;
(k)pentru terenurile care nu prezinta capacitate corespunzatoare de compactare, trebuie sa se utilizeze materiale friabile de adaos (nisipuri, pietrisuri, pamant) sau o protectie de beton;
(l)nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici soluri care prezinta tasari ulterioare;
(m)compactarea straturilor acestei zone se face in straturi succesive de maxim 15 cm.
3.Compactarea se va face manual sau cu echipament usor, pentru a nu periclita stabilitatea tubului.
4.Zona de umplutura va fi executata in general cu material similar celui folosit pentru acoperirea tubului.
5.Umplutura este realizata prin straturi succesive de aproximativ 30 cm, astfel incat tuburile sa nu sufere nici o deteriorare.
6.Prezenta ocazionala a unor particule cu dimensiuni cuprinse intre 20 si 40 mm este acceptata in procente foarte mici pentru zona de umplutura. In cazul in care exista si particule de peste 40 mm, materialul trebuie refuzat.
18.5.Îmbinarea conductelor - conditii generale
1.Îmbinările se vor realiza în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Societatea responsabilă de realizarea proiectului va folosi serviciile de consultanţă tehnică oferite de producători pentru a instrui executanţii îmbinărilor în metoda de îmbinare. Dacă producătorii recomandă folosirea unor garnituri de îmbinare, Societatea responsabilă de realizarea proiectului le va folosi pentru efectuarea tuturor îmbinărilor de conducte. Înainte de a face orice îmbinare, toate garniturile vor fi curăţate şi uscate atent şi menţinute în această condiţie, folosind un lubrifiant recomandat de producătorul de conducte până când îmbinările au fost complet realizate sau asamblate.
2.În ciuda oricărei flexibilităţi conferită la îmbinarea conductelor, conductele trebuie poziţionate sigur pentru a preveni eventuala mişcarea în timpul sau după realizarea îmbinării. Conductele din material sintetic cu îmbinări continue pot fi îmbinate în vârful şanţului înainte de montarea lor în şanţ.
18.6.Îmbinări la conductele de plastic
1.Antreprenorul va avea obligatoriu in dotare utilajele, ustensilele si aparatura necesara recomandate de furnizori pentru montarea conductelor de plastic.
2.Conductele din polietilena de inalta densitate se imbina prin urmatoarele procedee:
(a)sudura cap la cap (imbinare nedemontabila);
(b)electrofuziune (imbinare nedemontabila);
(c)imbinare cu flanse (imbinare demontabila).
3.Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezinta un sistem integrat din polietilena, capabil sa preia sarcini de capat, consta în electrofuziunea conductelor. Sudura cap-la-cap este cea mai frecvent utilizata metoda, totusi electrofuziunea ar putea fi preferată prioritar, din cauza lipsei de spatiu.
4.Îmbinarea conductelor prin fuziune se executa de personal calificat, cu echipamente adecvate si prin metoda corespunzatoare materialelor de asamblat.
18.6.1. Sudarea cap la cap
1.Sudarea cap la cap se va aplica doar pentru asamblarea elementelor din materiale similare si avand aceeasi grosime a peretelui.
2.Sudarea cap la cap este adecvata pentru asamblarea tuburilor si armaturilor cu diametre mai mari de 63 mm.
3.Tuburile cu grosimea peretelui mai mica de 20 mm pot fi asamblate prin sudare cap la cap si cu ajutorul echipamentelor manuale cu functionare intr-un singur ciclu.
4.Tuburile cu grosimea peretelui de 20 mm sau mai mare trebuie asamblate numai cu ajutorul tehnologiei de sudare cap la cap, prin intermediul echipamentelor automatizate avand ciclu dublu de functionare.
5.Sudura cap la cap se realizeaza cu ajutorul unei placi electrice cu suprafata incalzita. La aceasta tehnologie este esentiala verificarea independenta a temperaturii la suprafata.
6.Pentru asamblarea cap la cap a elementelor din polietilena de inalta densitate se vor respecta instructiunile producatorului echipamentelor de sudura.
18.6.2. Îmbinarea prin electrofuziune
1.Realizarea imbinarii necesita folosirea unor racorduri sau mansoane electrosudabile, precum si a unui echipament special.
2.Suplimentar, se vor inregistra la folosirea echipamentului urmatorii parametri:
(a)identificarea operatorului;
(b)numarul operatiei;
(c)data si ora efectuarii acesteia;
(d)originea si tipul racordului sau mansonului folosit la imbinare;
(e)parametrii ciclului de sudare.
3.Este foarte important ca cei care efectueaza asamblarea sa acorde o mare atentie procedurilor astfel incat:
(a)suprafata oxidata a tubului peste adancimea mansonului sa fie inlaturata.
(b)toate partile imbinarii trebuie mentinute curate si uscate, inainte ca acestea sa fie asamblate, deoarece orice impuritate poate conduce la o asamblare defectuoasa. Daca se foloseste procedeul de stergere, este foarte important sa existe asigurarea ca suprafata care urmeaza sa fie asamblata este uscata.
(c)dispozitivele de fixare trebuie sa fie folosite corect, pentru a nu exista deplasari in timpul procesului de imbinare si a ciclului de incalzire si racire.
(d)protectiile pentru sudura sunt utilizate astfel incat praful si ploaia sa nu contamineze imbinarea.
18.7.Îmbinări cu mufa
1.În general tuburile prin care curgerea apelor se va realiza gravitational se livreaza cu mufele de racord corespunzatoare, astfel incat aceste conducte constituie efectiv un sistem de conducte cu capat drept si mufa.
2.Tuburile din poliesteri armati cu fibra de sticla sunt prevazute cu un inel de cuplare realizat dintr-un laminat de fibra de sticla si rasina care are incorporat pe toata latimea lui o garnitura de etansare din cauciuc care ii confera o usoara imbinare si asigurarea etanseitatii pe toata durata de viata a sistemului. Daca este necesar, pe santier se pot realiza racorduri suplimentare pentru conductele taiate si pentru imbinarea pieselor speciale.
3.Dacă conductele din PVC trebuie tăiate la o lungime anumită, acestea vor fi tăiate perpedicular pe axul conductei. Bavurile de la tăiere vor fi înlăturate cu un cuţit. Cepul şi mufa vor fi curate fără noroi sau nisip şi inelul va fi amplasat corect în canal.
4.Garniturile (inelul) de cauciuc a racordului si capatul drept de imbinat trebuie sa fie curatate si unse cu lubrifiant recomandat de producatorul tuburilor, inainte de efectuarea imbinarii, astfel incat sa nu se usuce.
18.8.Îmbinări cu flanşă
1.Cea mai des intalnita este imbinarea cu flansa metalica care necesita utilizarea unei piese speciale (adaptor pentru flanse) care se racordeaza la conducta prin una dintre imbinarile fixe amintite.
2.Flansa utilizata este introdusa liber pe aceasta piesa, fiind utilizata drept contraflansa pentru fixarea armaturilor.
3.Presiunea nominala a flanselor va fi cel putin egala cu cea mai mare presiune nominala a conductelor sau fitingurilor la care sunt atasate.
4.Dupa curatirea flanselor, garnitura va fi pozitionata cu grija, iar suruburile se vor strange initial cu mana. În continuare, suruburile de fixare se vor strange cu cheia, alternandu-le pe cele diametral opuse.
5.Garnitura de etansare si lungimea suruburilor folosite, trebuie sa fie potrivite tipului de adaptor.
6.Garniturile de etansare din cauciuc vor fi pastrate la intuneric, la adapost de efectele temperaturilor reduse sau mari si se va evita deformarea lor pana in momentul utilizarii.
7.Suruburile, piulitele si saibele vor fi zincate la cald.
8.Zonele filetate ale suruburilor vor fi acoperite cu unsoare grafitata pana in momentul utilizarii lor.
9.Lungimea suruburilor trebuie sa fie suficient de mare pentru ca atunci cand acestea sunt stranse cu piulitele sa ramana cel putin un pas peste piulita.
18.9.Îmbinări sudate
1.Procesul de sudare a conductelor de oţel vor fi în conformitate cu cerintele din Contract.
2.Antreprenorul va trimite detalii ale sudării propuse şi ale procedurilor înainte ca sudarea să înceapă, iar sudurile de probă vor fi efectuate de către Antreprenor în condiţii de simulare a locului sudării.
3.Personalul care va executa operatia de control a sudurilor, trebuie să fie autorizat în conformitate cu PTCR 11.
4.La sudarea flanselor si altor piese se vor folosi electrozi adecvati materialelor ce trebuiesc sudate, pentru care Antreprenorul va emite certificate de calitate.
5.Toate sudurile vor trebui pătrunse pe întreaga sectiune sudată, aspectul lor fiind conform cu CTE - RG.
6.Grija deosebită se va acorda alinierii corecte a pieselor ce trebuiesc sudate si a perpendicularitătii flanselor pe conductă.
7.Verificarea sudurilor se va face vizual si apoi se va face analiza defectoscopică prin ultrasunete a sudurilor la conducte.
8.Rezultatele controlului vor fi consemnate în buletine de examinare si vor fi prezentate la receptia preliminară si finală a lucrărilor.
9.Depozitarea electrozilor se va face în locuri uscate, ferite de intemperii, fiind interzisă sudarea cu electrozi umezi.
10.Defectele cordoanelor de sudură depistate la controlul vizual, vor fi îndepărtate cu mijloace mecanice pînă la materialul sănătos, după care vor fi refăcute sudurile.
11.Modul si conditiile de reparare vor fi stabilite prin tehnologia de sudare omoloagă respectiv tehnologiile care au fost folosite la realizarea sudurilor initiale.
12.Portiunile din îmbinările sudate vor fi verificate după remediere ca si sudurile initiale.
18.10.Umplerea cu pământ
1.Umplerea cu pământ trebuie realizată conform cerinţelor capitolului 3 (lucrări de pământ) al acestei specificaţii şi cerinţelor producătorului de conducte. După ce materialul de umplere sau de pozare a fost aşezat până la 300 mm deasupra coroanei conductei, materialul normal de umplere va fi apoi aşezat în straturi ce nu depăşesc 300 mm grosime fiecare şi compactat pe întreaga lungime a conductei înainte de reumplere. În cazul unui pat de pozare din beton, umplerea cu pământ nu va începe până ce betonul nu este suficient de matur. Nu va fi folosit un echipament de compactare mecanic până ce nu a fost aşezat un strat suficient pentru a proteja conducta de echipament. Nu se va aşeza material de umplere în şanţuri cu apă.
18.11.Drenaj teren
1.Drenurile vor fi din conducte perforate pentru drenaj din beton, PVC sau PE. Conductele pentru drenaj din beton poros vor fi îmbinate cap la cap cu breşe de 5 mm. Toate conductele vor fi aşezate şi aliniate pe un pat de pozare granular. Şanţul va fi umplut cu un material de umplere din agregate grosiere monogranulare de 25 mm până la cel puţin 150 mm deasupra coroanei conductei. Materialul de filtrare va fi izolat cu o ţesătură geotextilă adecvată pentru a împiedica intruziunea materialelor fine.
18.12.Protectia conductelor
18.12.1. Prevederi generale
1.O atenţi specială va fi acordată la montarea conductelor protejate cu un strat de acoperire sau căptuşire, şi orice deteriorare a sistemului de protecţie va fi reparată conform instrucţiunilor producătorului. Metoda de îmbinare şi protejarea pe teren va asigura un grad de protecţie anticorozivă în zona de îmbinare egal cu cel pentru toată conducta.
2.Toate reparaţiile şi aplicările de straturi de protecţie la îmbinări efectuate pe teren sau în altă locaţie vor fi efectuate în condiţii de mediu uscat după îndepărtarea din zona afectată a murdăriei, a uleiurilor şi grăsimii, a ruginii etc.
18.12.2. Protecţia conductelor din oţel
1.Finalizarea acţiunii de protejare interioară şi exterioară a conductelor din oţel şi a elementelor încorporate va fi efectuată conform procedurilor standard cu un material de protecţie adecvat furnizat de producătorul de conducte. Lămpile de lipit nu vor fi folosite pe straturi bituminoase pentru conductele din oţel sau elemente încorporate; se vor folosi doar aparate de sudură cu flacără de gaz de mică putere. La îmbinările cu flanşe la conductele din oţel cu diametru mare va fi aplicat material furnizat de producătorul de conducte după ce îmbinările au fost realizate, acolo unde a fost posibil, de către un muncitor care intră în conductă şi umple golurile dintre capetele conductei cu material de reparaţie.
2.Acolo unde diametrul conductei depăşeşte 600 mm, Antreprenorul va furniza un cărucior cu roţi de cauciuc de dimensiuni adecvate pe care muncitorii şi materialele vor intra şi vor fi scoşi de pe conductă pentru fiecare grup de conducte. Căruciorul va fi echipat cu un şnur de o lungime şi rezistenţă adecvate şi va fi construit astfel încât suprafaţa interioară a conductelor să nu fie avariată de acesta sau de oamenii care se deplasează în acest mod. Antreprenorul va asigura şi menţine lămpi electrice de verificare corespunzătoare.
18.12.3. Protejarea îmbinărilor din fontă şi fontă ductilă realizate mecanic
1.Vă rugăm să consultaţi capitolul 2.3.1 Conducte din Fontă Ductilă
18.12.4. Tuburi de protectie din polietilenă
1.Tubul de protectie din PE va fi pe toată lungimea conductei inclusiv la îmbinări pentru a asigura protecţie pentru toată conducta ce necesita protectie.
18.12.5. Protecţie catodică pentru conducte din oţel
1.Sistemele de protecţie catodică vor fi eficiente, comandate de la furnizori cu reputaţie. Sistemul va include toţi anozi (plăcile anodice) corodaţi catodic prin galvanizare, încărcăturile, cablurile şi echipamentul asociat necesar. Anozii vor fi furnizaţi complet cu un certificat ce indică producătorul, compoziţia aliajului, numărul de sarcină, analiza chimică, recomandările de instalare şi alte informaţii relevante. Formarea anozilor va fi fără bavuri, proeminenţe excesive sau alte defecte contrare bunei practici de turnare. Anozii vor fi suficient de legaţi de conductă pentru a rezista solicitărilor apărute în timpul montării conductelor şi forţelor de tasare a pământului. Componentele structurale ale fiecărui anod şi suprafeţele deteriorate ale stratului de acoperire a conductei vor fi tratate cu un strat de protecţie aprobat compatibil cu materialul de acoperire a conductei.
18.13.Conectarea conductelor
18.13.1. Joncţiuni şi îmbinări în formă de şa la canale
1.Toate joncţiunile şi îmbinările în formă de şa vor avea unghiul corect şi vor fi etanşate corespunzător pentru joncţiuni la conductele în unghi. Îmbinările în formă de şa pentru conductele PVC vor fi fixate de conductă conform instrucţiunilor producătorului.
18.13.2. Racordare clădiri şi guri de scurgere la canalizare
1.Acolo unde conductele de canalizare sunt la adâncime, legătura va fi de tip "vertical/orizontal". Ramificaţia verticală va avea un diametru minim de 150 mm (160 mm pentru PVC) şi va fi racordată la canalizare cu un teu. Secţiunea înclinată va fi racordată la cea verticală la un nivel conform instrucţiunilor cu un teu etanşat cu dop sau capac. Racordurile laterale realizate din conducte din materiale rigide cu mai puţin de 500 mm strat acoperire şi secţiunile verticale vor fi înconjurate cu 150 mm de beton Clasa C 20/25. O mare atenţie trebuie acordată pentru a preveni pătrunderea betonului la capătul conductei, prin folosirea de sisteme adecvate de închidere.
2.Dacă conducta este din PVC sau alt material sintetic, racordările la deviaţiile de conducte cu mai puţin de 750 mm strat acoperire vor fi prevăzute cu un radier pe tot şanţul peste patul de aşezare din material granular. Secţiunile verticale vor fi îngropate în material de pozare granular şi în cazul canalelor, care au mai mult de 5 metri faţă de radierul interior al conductelor şi ramificaţia verticală vor fi îngropate în beton Clasa C 30/37I la o înălţime de 500 mm deasupra colectorului de canalizare.
18.13.3. Rigole
1.Rigole din beton prefabricat vor fi amplasate şi înglobate in beton Clasa C 30/37, 150 mm grosime. Grătarul şi rama canalului vor fi aşezate la nivelul terenului. În drumurile şi canalele din beton, sita de intrare şi marginile ramei vor fi la nivelul suprafeţei, iar pe drumurile cu macadam la 12 mm mai jos.
18.14.Cămine de vizitare şi structuri auxiliare
18.14.1. Camine din plastic
1.Suprafata caminelor din plastic trebuie să fie netedă, fără defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni, bule de aer, ciupituri, fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra funcţionalităţii. Muchiile trebuie să fie bine definite iar bavurile suprafeţelor de îmbinare trebuie îndepărtate.
2.Fiecare cămin este marcat din fabricaţie prin ştanţare, cu luna şi anul de producţieGăurile pentru racordarea la tubulatura de apă trebuie să fie cele prevăzute în instrucţiunile de montare şi zonele prevăzute pe cămin, astfl încat structura de rezistenţă să nu fie afectată.
3.În timpul manipulării, depozitării şi la punerea în operă se va evita stivuirea căminelor unul peste altul sau aşezarea de greutăţi peste acestea, acest lucru putând duce la deformări şi prejudicia conformitatea produsului. Aceleasi cerinţe se aplică şi la mutarea dintr-un loc în altul, situaţie în care se interzice contactul cu suprafeţe care pot zgâria sau deteriora produsul. Transportul se va face cu mijloace acoperite, iar in timpul operaţiilor de incarcare/descărcare se înterzice trântirea şi/sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuţite care pot prejudicia produsul şi deteriora montajul.
4.Condiţiile de calitate, dimensiunile şi testarea căminelor de plastic va fi conform BS 7158 sau DIN 19537.
5.Diametrul interior al căminelor din plastic va fi de minim 0.5 metri. Grosimea peretelui pentru căminele din plastic va fi de min 10 mm. Garniturile de cauciuc vor fi prevăzute pentru toate îmbinările, pentru a realiza etanşare completă.
6.Caminele se vor furniza gata echipate, cu fitinguri şi contoare conform cerintelor tehnice din cadrul desenelor si a fiselor tehnice.Căminele din plastic vor fi prevăzute cu scări din fabricaţie.
7.Partea superioară a secţiunii din plastic a căminelor va fi protejată de trafic şi alte încărcări de către o placă de beton cu diametrul minim de 1,80 m. Această placă de acoperire va fi proiectată astfel încât să evite transferul sarcinilor asupra secţiunii din plastic. Aceasta se va sprijini numai pe sol neperturbat şi/sau pe umplutură compactată. Rama şi capacul căminului vor fi încastrate în această placă de acoperire. Placa va fi din beton C12/15 armat corespunzător
18.14.2. Cămine din beton
1.Fundaţia, treptele şi pereţii vor fi construiţi in-situ peste nivelul celei mai înalte conducte folosind betonul specificat in proiectul de specialitate. Betonul va fi turnat imediat în excavarea proaspăt nivelată sau peste cofraje temporar sau permanent în exterior şi la interiorul cofrajelor. Nu vor fi instalate rame pentru gurile de vizitare până când fundaţia nu este terminată. Cadrele căminelor de vizitare din beton prefabricat şi planşeul de dale vor fi făcute din nisip/mortar de ciment 2:1 şi, când este terminată, faţa interioară va fi netezită şi ajustată. Cadrul din beton prefabricat va fi înconjurat de beton Clasa C 30/37 cu o grosime de minim 150 mm format exterior cu formă circulară aprobată. Fiecare turnare se va termina la mijlocul distanţei dintre inelele de etanşare, iar acolo unde este cerut în dreptul inelelor de etanşare (vezi şi Capitolul 2.3.11 Trepte din fier pentru cămine de vizitare).
18.14.3. Radier şi trepte cămine de vizitare
1.Radierul şi joncţiunile conductelor cu diametru de până la 400 mm inclusiv vor fi formate din canale semicirculare prefabricate, coturi, conuri şi elemente speciale. Radierul şi joncţiunile pentru conducte cu diametrul mai mare de 400 mm vor fi realizate in-situ dintr-un pat de mortar de 25 mm grosime aplicat prin procedeul “floating" (aplicat cu mistria şi întins vertical cu un şpaclu)
2.Acolo unde radierele sunt indicate în desen ca fiind turnate in-situ fără tencuială din mortar, se va folosi beton de clasa specificata in proiectul de specialitate.Pentru a obţine conturul exact al radierului, se va folosi un cofraj. Dacă nu există alte indicaţii, radierul va avea laturi verticale până la scafa conductelor şi va fi rostogolit peste trepte care vor avea o înclinaţie de 12 la 1. O tencuială de mortar de ciment de 12 mm grosime va fi aplicată pe treptele excavate şi finisată într-o suprafaţă rezistentă la alunecare.
18.14.4. Capace cămine
1.Ramele vor fi betonate, vor fi montate capace cu decupaj adânc şi orice ajustări vor fi făcute înainte de turnarea betonului. Partea superioară a capacelor este utilizabilă la nivelul străzii în funcţie de suprafaţa existentă şi pe teren la un nivel conform indicaţiilor. Suprafaţa umpluturii din beton pentru capacele cu decupaj adânc va fi netezită cu o mistrie din oţel sub presiune fermă şi fără urme de la mistrie cu excepţia interiorului clădirilor unde stratul de finisare se va potrivi pardoselii. (Vezi şi Capitolul 2.3.10 Capace şi rame cămine vizitare).
18.14.5. Coloane de ventilare
1.Coloanele vor fi construite cu baza din beton de specialitate. Toate îmbinările, ex. coloană şi fundaţie, fundaţie şi conductă de legătură vor fi etanşate corespunzător pentru a obţine o îmbinare impermeabilă la gaze.
18.14.6. Marcaje şi indicatoare
1.Antreprenorul va instala pe ruta conductelor:
(a)Marcaje la intersectarea şanţului cu garduri, limite, canale etc.
(b)Indicatoare pentru vane, coturi şi alte racorduri, în punctele indicate în desene sau conform instrucţiunilor
2.Indicatoarele vor fi din beton prefabricat cu o inscripţie corespunzătoare (ex. canal colector, aducţiune apă). Indicatorul din beton va avea o placă din oţel emailat sau din materiale plastice inscripţionate corespunzător.
18.14.7. Fixare în beton
1.Dacă nu sunt folosite îmbinări cu autofixare, ancorarea în beton se va face la orice punct de schimbare a direcţiei, teuri, capete blindate etc., astfel încât să reziste presiunilor de încercare de pe teren. Dimensiunile masivelor de ancoraj sunt în strictă conformitate cu desenele şi trebuie amplasate pe excavarea proaspăt realizată. Orice material care nu se prezintă într-o forma compactă sau este deplasat va fi îndepărtat imediat înainte de turnarea betonului.
2.Betonarea va fi făcută de îndată ce este practicabilă după instalarea racordului, lăsând spaţiu suficient în jurul îmbinării în scopul efectuării de verificări.
18.14.8. Conducte construite în interiorul clădirilor
1.Suprafaţa exterioară a conductelor şi piesele turnate speciale care urmează să fie construite în interiorul structurilor vor fi curăţate imediat înainte de montare. Dacă există indicaţii, stratul de protecţie al conductelor din metal va fi îndepărtat de pe secţiunile ce urmează să fie montate. Suprafaţa exterioară a conductelor din beton va fi decapată pentru a aderenţa mai uşoară a betonului sau mortarului.
2.Stratul de căptuşire al conductelor din oţel va fi îndepărtat de pe secţiunile care urmează să fie montate, protecţia fiind realizată prin aplicarea unui material bituminos în jurul conductelor la îmbinările cu structurile. Conductele din materiale sintetice vor fi înfăşurate cu cauciuc neopren compresibil sau un material similar înainte de montare şi mai târziu etanşate în jurul circumferinţei conductei pe ambele laturi.
3.Conductele ce intersectează structuri de reţinere a apei vor fi, acolo unde este posibil, racordate la structurile din beton prin mufe standard de legătură sau bucăţi de conductă încastrate prevăzute cu flanşe pentru îmbinări prin sudură. Toate părţile încastrate vor fi montate şi fixate corespunzător prin turnare cu cofraj.
4.Acolo unde elementele de fixare pe traseului unei conducte în cursul lucrărilor de construcţie nu este posibilă, vor fi prevăzute deschideri temporare sau guri de ieşire, pentru ridicarea ulterioară a conductelor. Se va monta un cofraj special etanş fără risc de dărâmare aproape de exteriorul conductei şi de gurile de ieşire. În structurile de reţinere a apei subterane sau de suprafaţă, gurile de ieşire vor fi dispuse în formă romboidală pentru a facilita turnarea cu beton special şi pentru a reduce riscul de combinare în formă de faguri sub ele. Fixarea de membrane de tip apa-stop în gurile de ieşire este considerata esenţială.
18.15.Montajul armaturilor in instalatii
1.Toate vanele imbinate cu flanse vor fi montate pe conducte numai prin intermediul unor compensatori de montaj pe diametru corespunzator, pentru a putea permite pe viitor schimbarea vanei sau inlocuirea acesteia.
2.La montajul robinetelor pe o conductă tehnologică se va evita ca robinetul să constituie punct de sprijin pentru conductă sau să fie solicitat la efort de conductă.
3.În mod normal, robinetul trebuie să fie sustinut de conductă.
4.Robinetele se pot monta pe conductă în orice pozitie. La robinetele tip fluture se va evita instalarea robinetului cu axul clapetei în pozitie verticală, iar la robinetele cu sertar, se va evita montarea pe conductă cu axul vertical în jos.
5.Suruburile si prezoanele îmbinărilor cu flanse ale armăturilor vor fi astfel strînse încît:
(a)să se realizeze eforturi uniforme în fiecare surub sau prezon; se recomandă utilizarea unor chei dinamometrice;
(b)să asigure etanseitatea îmbinării;
(c)să nu genereze eforturi excesive în ansamblul îmbinării datorită neparalelismului contraflanselor sau a altor cauze.
6.La robinetii de retinere cu clapă, înainte de montaj, se va controla dacă miscarea clapetei nu este împiedicată. Se va verifica dacă există corespondenta între miscarea clapetei si pozitia indicatorului de cursă.
7.La montarea robinetilor de retinere cu clapetă se va acorda o deosebită atentie montării corecte în raport cu sensul de curgere. Săgeata marcată pe robinet va corespunde sensului de curgere al apei pe conducta tehnologică.
Derivaţiile pentru supapele de aerisire, vanele de siguranţă, vanele de scurgere etc. vor fi cu flanşe şi prevăzute cu reducţii corespunzătoare, respectiv cu vane de separare.
8.Cuplajele flexibile vor fi prevăzute la ambele capete ale fiecărei secţiuni aeriene, pentru a permite mişcările longitudinale.
18.16.Montajul fitingurilor in instalatii
9.Toate îmbinările cu flanşe vor trebui să fie lipsite de eforturi.
10.Eventualele corecturi a ansamblului lămii hidraulice, datorate toleranţelor execuţie, se vor face cu inele de reglaj special confecţionate.
11.Şuruburile şi prezoanele îmbinărilor cu flanşe vor fi astfel strânse încât:
(a)să se realizeze eforturi uniforme în fiecare şurub sau prezon. Se recomandă utilizarea unor chei dinamometrice;
(b)să asigure etanşeitatea îmbinării;
(c)să nu genereze eforturi excesive în ansamblul îmbinării datorită neparalelismului contraflanşelor sau a altor cauze.
12.Ştuţurile, reducţiile, coturile şi alte piese vor avea diametrul conductei pe care se montează şi se vor asambla cu ajutorul flanşelor şi buloanelor.
18.17.Montajul contoarelor
1.Sensul de curgere să coincidă cu sensul săgetii de pe etichetă. Se vor respecta distantele de montaj prevăzute prin proiect.
19.TESTAREA ŞI DEZINFECTAREA
1.Înainte de testarea şi verificarea unei conducte, Antreprenorul va prezenta Inginerului programul propus de testare şi verificare şi, acolo unde este necesar, de curăţare.
19.1.Verificarea canalelor şi căminelor de vizitare - condiţii generale
1.Testarea va fi făcută din cămin în cămin. Ramificaţiile scurte ale canalelor de scurgere legate la o aducţiune dintre cămine vor fi testate cu aceleaşi proceduri aplicate canalului principal. Ramificaţiile mai lungi vor fi testate separat. Toate conductele sistemului de canalizare vor fi curăţate şi testate. Antreprenorul va anunţa intenţia lui de a testa conductele.
2.Chiar dacă rezultatul testului desfăşurat este satisfăcător, dacă apar scurgeri vizibile de la o conductă sau îmbinare, conducta va fi înlocuită şi/sau îmbinarea refăcută corespunzător şi testul va fi repetat până ce scurgerea este oprită.
19.2.Testarea sistemelor de canalizare
1.Conductele pentru canalizare cu diametrul de până la 750 mm inclusiv vor fi testate după montare şi iarăşi după finalizarea umpluturii. Dopuri sau membrane hidroizolatore aplicate ferm vor fi inserate în capătul inferior al canalului şi la racorduri dacă este necesar, urmate de umplerea conductei cu apă. Pentru conductele mai mici, o articulaţie de cot poate fi adăugată temporar la capătul superior cu o lungime a conductei verticale îmbinate suficientă pentru a permite efectuarea testării pentru capăt.
2.Un test de presiune de încercare cu înălţimea coloanei de apă de 1,2 metri deasupra nivelului canalului va fi efectuat la capătul superior dar nu mai mult de 6 metri la capătul inferior pe o conductă verticală. Canalele construite în pantă vor fi testate în etape pentru că înălţimea maximă a coloanei este depăşită dacă întreaga secţiune ar fi testată într-o singură etapă. Va fi alocată o perioadă de o oră pentru absorbţie. Va fi măsurată pierderea de apă pe o perioadă de 30 de minute prin adăugarea apei dintr-un vas de măsurat la intervale regulate de 10 minute şi se va nota cantitatea necesară pentru a obţine nivelul iniţial din conducta verticală. Cantitatea de apă adăugată nu va depăşi 0,5 litri pe oră per metru linear per diametru interior al conductei. Testarea provizorie cu aer a colectoarelor cu diametrul de până la 450 mm poate fi permisă, dar conducta finalizată va fi supusă testului de etanşeitate cu apă înainte de acceptare.
19.3.Verificarea vizuală a conductelor
1.Conductele de canalizare vor fi verificate vizual pe exterior, înainte şi după umplere, şi defectele vor fi remediate.
19.4.Testarea căminelor de vizitare şi a camerelor
2.Căminele şi camerele vor fi verificate pentru etanşeitate după finalizare prin introducerea unor dopuri în fiecare conductă şi umplerea căminului sau camerei până la 0,5 metri sub nivelul de acoperire. Vor fi considerate etanşe dacă, după evaporare şi absorbţie, nivelul total de scădere al apei ca suprafaţă nu depăşeşte 15 mm în 24 ore. Scurgerile vizibile şi greşelile de executare vor fi rectificate chiar dacă structura a trecut testul de etanşeitate.
19.5.Verificarea infiltraţiilor în colectoare
3.Toate canalele, căminele şi camerele de vizitare vor fi testate pentru infiltraţii după verificarea etanşeităţii la apă conform specificaţiilor şi după realizarea umpluturii şi construirea canalului pe lungimea completă. Toate orificiile de intrare în sistem vor fi închise. Infiltraţia nu va depăşi 2,5 litri pe oră per metru linear per diametru interior al conductei şi o limită totală de 1 litru pe oră per metru linear per diametru interior al conductei măsurată pe întreaga conductă inclusă în Contract.
19.6.Verificare racorduri laterale
1.Nu va fi aplicat un test de încercare la compresiune separat dar fiecare va fi examinat vizual dacă racordul este complet curat şi fără materii străine.
19.7.Curăţarea canalelor colectoare
1.După finalizare, toate canalele şi căminele de vizitare etc. vor fi curăţate atent şi spălate cu un jet de apă curată. Conductele cu diametru mic (în care nu se poate intra) vor fi curăţate cu o sondă cu vârf de cauciuc cu aceeaşi dimensiune ca şi gaura conductei pentru a se asigura că nu se află nici un obstacol pe conductă.
19.8.Verificarea finală a canalelor colectoare
1.Înainte de finalizarea lucrării, toate conductele de canalizare şi căminele de vizitare vor fi verificate vizual. Fiecare canal va fi verificat vizual pe toată lungimea de la un cămin la altul. O lampă va fi aşezată pe fundul căminului astfel încât raza de lumină să coincidă cu centrul conductei. Raza de lumină a lămpii va fi observată de la următorul cămin pentru a se asigura că acesta este curat, liber şi corect executat ca aliniament şi nivel. Canalele, care nu trec testul de etanşeitate la apă, infiltraţiile şi verificarea vizuală vor fi scoase şi reaşezate.
19.9.Verificarea conductelor aflate sub presiune
1.Înainte de umplerea totala a şanţurilor pentru conducte aflate sub presiune, acestea vor fi verificate. Înainte de verificare, şanţul va fi umplut în jurul fiecărei conducte, cel puţin jumătate din lungime excluzând îmbinarea, cu material de umplere selectat, bine compactat, cu grosime minimă de 300 mm sau cu pământ granular din stratul de la suprafaţa conductei.
2.În general, nu se vor efectua teste şi verificări pentru conducte aflate sub presiune ce depăşesc 500 metri lungime doar daca nu se specifica altfel. Se vor aplica teste pentru a dovedi rezistenţa structurală a diferitelor elemente ale conductei, inclusiv a conductei, a vanelor şi a blocurilor de ancoraj precum şi etanşeitatea la apă a conductei. Testarea cu aer pentru conductele sub presiune este interzisă.
3.Antreprenorul va asigura pompe, instrumente de măsurare, mufe, suporţi şi toate instrumentele necesare pentru desfăşurarea testelor şi le va menţine în bună funcţionare. Secţiunea testată va fi izolată cu capac sau flanşe oarbe la fiecare capăt şi la fiecare ramificaţie. Antreprenorul va asigura transmiterea forţei de frecare a capătului nesusţinut către sol la capetele sau pe laturile şanţurilor. Verificarea nu va fi permisă în cazul unei vane închise.
4.Probarea conductelor aflate sub presiune se va realiza pentru fiecare tip de conducta conform prevederilor producatorului, a standardelor si reglementarilor tehnice specifice dupa o spalare prealabila.
5.Proba de presiune a conductelor se executa conform prevederilor S.R. 4163 si STAS 6819 precum si a normativului I22-1999.
6.Încercarile de presiune a conductelor se fac numai cu apa.
7.Se supun la proba numai tronsoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
(d)Au montate toate armaturile;
(e)S-a realizat o acoperire partiala a conductei lasandu-se imbinarile libere
(f)S-au executat masivele de ancoraj la conductele ce nu pot prelua eforturi axiale
Probele vor conţine două sau trei faze:
(a)Proba tronsoanelor pe măsură ce avansează montajul;
(b)Probe pe porţiuni complete de conductă sau porţiuni din lucrare;
(c)Inspecţie vizuală a legăturilor dintre conductele noi şi cele existente.
8.Cele două probe vor fi făcute la presiunea maximă. Proba (I) se va face la toate tronsoanele de conductă iar (II) la un grup mai mare de tronsoane gata îmbinate. În cazul în care un singur tronson nou este legat între două existente, atunci se va face doar prima proba. În toate cazurile se va face testul vizual după ce tronsoanele noi au fost racordate la cele existente.
9.Nu sunt admise îmbinări care implică tăieri şi filetări sau alte prelucrări care ar putea deteriora rezultatul final al lucrărilor.
10.Aparatele care vor fi folosite la probe vor trebui să fie acceptate de Inginer şi vor avea cadranele cu diametrul de cel puţin 150 mm, gradate astfel încât presiunea de proba să aibă cel puţin 75 % din presiunea indicată de aparat. Dacă este necesar se vor furniza aparate diferite pentru tronsoane diferite. Verificatorul va avea la dispoziţie cel puţin două aparate care vor rămâne la dispoziţia Inginerului pe toată durata lucrărilor.
11.Antreprenorul va trebui să poată să monteze şi să demonteze cu rapiditate aparatura din dotare pe perioada probelor.
12.Toate aparatele de măsura vor fi etalonate şi încercate înainte de începerea probelor şi la intervale regulate după aceea, conform solicitărilor Inginerului.
19.9.1. Parametrii de probă
(d)Încercarea hidraulica va fi facuta pe tronsoane de maxim 500 - 1000 m (sau nu va depasi lungimea maxima specificata de fabricantul conductelor), lungime la care sunt montate toate armaturile si la care sunt executate masivele de ancoraj iar toate aparatele de masura vor fi etalonate si incercate inainte de inceperea probelor.
(e)Fiecare tronson ce urmeaza sa fie supus probelor va fi inchis cu capace la ambele capete si fixat, astfel incat sa reziste la fortele de reactiune care apar.
(f)Toate imbinarile se curata de pamant in exterior pentru a se putea observa cu usurinta eventualele scurgeri de apa.
(g)Indepartarea aerului din conducta este importanta pentru acuratetea rezultatelor testului si, prin urmare, umplerea conductei trebuie sa se faca de o maniera controlata, cu indepartarea aerului in timpul procesului de umplere si presurizare.
(h)Conductele vor fi testate la 1,5 x presiunea de lucru;.
Succesiunea operatiilor de incercare este:
(i)se instaleaza agregatele de pompare a apei in conducta la capatul care are cota axului mai mica (capatul de jos);
(j)la instalarea agregatelor de pompare se va avea in vedere ca ele sa poata fi utilizate si la tronsonul urmator de proba, folosind apa din tronsonul deja probat;
(k)se monteaza vanele de golire si robinetele de aerisire ca si aparatele de masura a presiunii (manometru) pe capatul de jos, respectiv pe capatul de sus al tronsonului;
(l)se deschid ventilele de dezaerisire;
(m)la fiecare manometru va sta un observator avand ceas acordat cu al celorlalti observatori;
(n)se umple conducta cu apa, se inchid robinetele de dezaerisire si se continua pomparea pana la realizarea presiunii de incercare;
(o)se mentine presiunea de testare, prin pompari suplimentare, timp de 30 de minute, pentru a sustine destinderea conductei de polietilena;
(p)presiunea din conducta trebuie redusa apoi prin eliberarea rapida a unei cantitati de apa din conducta, pana la obtinerea presiunii nominale la manometrul de control;
(q)se realizeaza inspectarea conductei pentru identificarea unor eventuale scurgeri, la aceasta presiune, din tronsonul testat;
(r)valorile indicate de manometru vor fi citite si notate la urmatoarele intervale de timp:
(i)0-10 min. - citire la intervale de 2 minute;
(ii)10-30 min. - citire la intervale de 5 minute;
(iii)30- 90 min. - citire la intervale de 10 minute.
13.Presiunea trebuie sa creasca datorita raspunsului vasco-elastic al materialului conductei.
14.Încercarea se considera reusita, daca dupa trecerea intervalului de 90 minute de la realizarea presiunii de incercare, scaderea presiunii la tronsonul incercat nu depaseste 10% din presiunea de incercare si nu apar scurgeri vizibile de apa. Rezultatele probei de presiune pot fi influentate de catre aerul care nu a fost complet evacuat din conducta, sau de variatiile de temperatura ale mediului. Se recomanda ca probele sa se efectueze in zile in care nu exista o variatie mare de temperatura. In perioadele reci (sub 0o), dupa efectuarea probei, golirea se face imediat.
15.Daca testul este nesatisfacator, atunci se vor depista si remedia deficientele de etanseitate si apoi se va relua proba.
16.Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face parte integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei.
17.Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie pe conducta, se va executa o proba generala pe intreaga ei lungime, in regim de exploatare.
18.Dupa un test satisfacator, sectiunea de conducta nu va mai fi supusa unor operatiuni de sudare, deformare la rece sau la cald.
19.9.2. Proba de presiune a armăturilor
19.Încercarea hidraulică va fi făcută după montarea pe conductă a tuturor fitingurilor.
20.Presiunea de încercare a conductei va fi inferioară valorii de 1,25 x presiunea nominală a robinetului.
21.Îmbinările din flanşe a instalaţiilor hidraulice, care la verificare nu corespund, avînd deplasări ale feţelor îmbinate, se vor remedia pe cheltuiala Antreprenorului.
22.După efectuarea probei de etanşeitate, se va efectua spălarea şi dezinfectarea instalaţiei.
19.9.3. Probe hidraulice preliminare
1.Probele preliminare vor fi făcute după ce conducta a fost pozată, jontată iar şanţul a fost umplut până la cel puţin 300 mm deasupra ei. Îmbinările nu se vor acoperi până după terminarea testelor.
2.Toate tronsoanele vor fi verificate în acest fel.
3.Proba de presiune se va face în prezenta Antreprenorului, Inginerului şi Autoritatii Contractante, urmând a se încheia un proces-verbal.
4.Utilajele vor trebui să fie probate, urmărindu-se ca funcţionarea să fie silenţioasă, lipsită de vibraţii, îmbinările să fie perfect etanşate, nefiind admise pierderile de apă.
5.Dacă remedierile unor defecţiuni nu se pot realiza nici cu prezenta specialiştilor furnizorului, se va solicita acestora înlocuirea ansamblelor sau subansamblelor ce prezintă defecţiuni de fabricaţie.
6.Înainte de pornirea pompelor se va verifica cu atenţie instalaţia electrică, fiind obligatorie prevederea dotărilor privind protecţia şi tehnica securităţii muncii.
19.9.4. Probe hidraulice finale
1.Probele finale se vor face după ce într-o subzona s-au pozat, îmbinat şi verificat preliminar toate tronsoanele. Aceste probe finale se fac înainte de legarea noilor conducte la sistemul existent.
2.După legarea noilor conducte la sistemul de distribuţie existent, îmbinările vor fi lăsate descoperite şi se va introduce în întregul sistem lichid la presiunea nominală. Inginerul va trebui să-şi dea avizul la inspecţia vizuală finală.
3.Probele finale nu cuprind şi probele de presiune la conductele existente.
4.După execuţia instalaţiilor hidraulice, se va executa proba de etanşeitate a îmbinărilor la presiunea de lucru, pentru care se vor consemna rezultatele într-un proces verbal.
5.Proba se va realiza în prezenţa reprezentantului Inginerului.
6.Îmbinările în flanşe a instalaţiilor hidraulice, care la verificare nu corespund, având deplasări ale feţelor îmbinate, se vor remedia pe cheltuiala Antreprenorului.
7.După efectuarea probei de etanşeitate, se va realiza spălarea şi dezinfectarea instalaţiei.
8.Recepţia finală a lucrărilor se va efectua de o comisie, a cărei competenţă va fi conform prevederilor legale în vigoare. Consultantul va face parte din comisia de recepţie şi va acorda lămuriri necesare comisiei.
9.La efectuarea incercarilor de presiune, se vor lua masurile necesare de protectia muncii pentru personalul care executa incercarile.
10.Presiunea la care s-au facut probele si rezultatele obtinute se vor trece in procesul verbal de receptie.
19.9.5. Verificari şi probe după efectuarea probei de presiune
1.Dupa efectuarea probei de presiune se vor efectua urmatoarele verificari si probe:
(a)Intocmirea procesului verbal al probei de presiune;
(b)Umplerea transeii in zona imbinarilor;
(c)Umplerea transeii;
(d)Verificarea gradului de compactare conform prevederilor proiectului;
(e)Refacerea partii carosabile a drumului conform prevederilor din proiect;
(f)Refacerea trotuarelor;
(g)Refacerea spatiilor verzi;
(h)Executarea marcarii si reperarii retelelor conform STAS 9570/1.
2.Înainte de executia umpluturilor la cota finala se executa ridicarea topografica detaliata a conductei (plan si profil in lung) cu precizarea robinetelor ingropate, caminelor (echiparea acestora), hidrantilor, bransamentelor etc.
3.Releveele retelelor se anexeaza Cartii Constructiei si se introduc in Sistemul Geografic Informational (acolo unde exista) detinut de unitatea de exploatare a sistemului de alimentare cu apa a localitatii..
4.Înainte de punerea in functiune, se face spalarea si dezinfectarea retelei, conform normelor specifice. Punerea in functiune a retelei se face de catre personalul unitatii de exploatare a retelelor, asistat de constructor conform prevederilor STAS 4163 -3, art. 4.1.
5.La proiectarea, executia, darea in functiune, exploatarea si intretinerea aductiunilor se vor respecta normele de protectie a muncii.
19.10.Deviaţii conducte flexibile
1.După efectuarea umplerii şanţului, deviaţia verticală a conductelor va fi verificată pentru conformitate cu limitele de proiectare ţinând cont de creşterea deviaţiei în timp. Dacă aceste deviaţii nu se încadrează în limitele de proiectare atunci montarea conductelor va înceta şi se vor folosi materiale de pozare şi/sau metode de compactare alternative pentru a reduce deviaţiile. După confirmarea din partea producătorului de conducte că conductele nu au fost avariate permanent, conductele deja montate cu deviaţii prea mari pot fi aduse la limitele de deviaţie admise prin excavarea şi recompactarea laterală a pământului.
2.Pentru a ajuta la limitarea deviaţiilor, pământul lateral poate fi compactat suplimentar pentru a obţine o deviaţie negativă (creştere în diametru vertical) a conductei înainte de umplere. Pentru conducte cu diametrul de 600 mm sau mai mare, fiecare conductă va fi verificată pe lungime pentru deviaţii la cel puţin un metru distanţă de punctul de îmbinare, la ambele capete ale conductei; pentru măsurarea diametrului vertical va fi folosită o tijă calibrată.
3.Pentru conducte cu diametrul mai mic de 600 mm şi mai mare de 150 mm, măsurarea deviaţiei verticale se va face folosind un dispozitiv de măsurare patentat aprobat montat pe un suport cu roţi şi tras prin conductă cu un cablu pentru troliu, astfel va fi transmisă o înregistrare continuă a diametrului vertical către un dispozitiv localizat la nivelul solului. O altă verificare a deviaţiei va fi făcută la un an după montare sau înainte de punere în funcţiune, oricare dintre aceste etape are loc prima.
19.11.Curăţarea conductelor principale de apă
1.După încheierea verificării hidraulice, toate conductele principale de apă vor fi curăţate prin trecerea unui curăţitor cu spumă. Când începe montarea conductelor principale de apă, un curăţitor va fi introdus imediat în aval de prima vană. Curăţitoare vor fi introduse şi pe partea din aval a vanelor ce controlează toate ramificaţiile conductei principale. Un hidrant terminal va fi instalat de Antreprenor la capătul fiecărei conducte principale. Dacă acest lucru nu apare în desene ca instalaţie permanentă, va fi montat un hidrant temporar.
2.După finalizarea conductei principale de apă, Antreprenorul va curăţa cu jet de apă materialul de curăţare până când ajunge la hidrantul terminal. Antreprenorul va închide conducta principală şi va recupera materialul se curăţare prin îndepărtarea hidrantului. Fiecare ramificaţie a conductei principale de apă va fi curăţată separate. Procesul se va repeta până apa de spălare va curge limpede.
19.12.Verificarea conductelor de gaz
1.Acoperişul rezervoarelor de fermentare a nămolului va fi verificat vizual pentru etanşeitate la gaz folosind o soluţie cu săpun. Presiunea de încercare va fi de 1,5 ori presiunea de lucru. Verificarea va fi considerată reuşită dacă nu apar bule în soluţia de săpun aplicată. Acoperişurile metalice ale rezervoarelor de gaz vor fi verificate folosind aceeaşi metodă.
19.13.Spalarea si dezinfectarea conductelor principale de apă
1.Spalarea si dezinfectarea conductelor pentru apa potabila se va realiza conform EN 805 pentru sisteme şi componente la exteriorul clădirilor
2.Antreprenorul va dezinfecta toate conductele principale. Antreprenorul va lua măsurile necesare pentru a reduce riscul de contaminare a noilor conducte şi conducta principală la care va fi legată.
3.Dupa ce proba de presiune a fost incheiata si s-a constatat ca nu mai sunt necesare nici un fel de reparatii, se procedeaza la spalarea conductelor.
4.Spalarea se face de catre Antreprenor, cu apa potabila conform cerinţelor furnizorului si pe tronsoane de 100-500 m.
5.Durata spalarii este determinata de necesitatea indepartarii tuturor impuritatilor din interiorul conductei. Spalarea se face din amonte in aval.
6.Dezinfectarea se face imediat dupa spalare, pe tronosane separate de restul retelei si cu bransamentele inchise.
7.Toate tronsoanele de conductă vor fi dezinfectate înainte de a fi racordate la sistemul de distribuţie existent.
8.Dezinfecţia se va face prin umplerea conductelor cu apă tratata cu clor conform normativelor şi va avea loc atunci când se umple conducta pentru probele finale. Aliniamentele simple de conducte pot fi clorinate şi la testele preliminare. Se pot adopta şi alte metode cu aprobarea Inginerului.
9.Solutia se introduce prin prize special amenajate si se verifica daca a ajuns in intreaga parte de retea supusa dezinfectarii. Verificarea se face prin hidranti sau cismelele de la capetele tronsoanelor, umplerea fiind considerata terminata in momentul in care solutia dezinfectata apare in toate aceste puncte de verificare, in concentratia ceruta de Inginer.
10.Doza de clor va trebui să permită existenţa a 50 mg/l de clor pur de-a lungul conductei. Apa clorinată va trebui să rămână în conducta 24 de ore sau mai mult conform indicaţiilor Inginerului dupa care se evacueaza prin robinetele de golire sau prin hidranti si se procedeaza la o noua spalare.
11.În aceasta perioada, vanele din sistem vor fi acţionate cel puţin o dată.
12.La sfârşitul perioadei mai sus amintite se vor face teste pentru măsurarea reziduurilor de clor.
13.Testele se vor face în capătul cel mai depărtat de locul în care a fost introdus clor. Reziduurile de clorină trebuie să fie de cel puţin 10 mg/l. În caz contrar se repetă clorinarea până la obţinerea acestei valori.
14.Antreprenorul trebuie să obţină de la Inginer aprobarea pentru metoda de eliminare a apei clorinate precum şi momentul în care va avea loc aceasta la sfârşitul probelor finale.
15.Spălarea conductelor după dezinfecţie se va face până dispare mirosul de clor. Dupa terminarea spalarii este obligatoriu efectuarea analizelor fizico chimice si bacteriologice.
16.În cazul in care intre dezinfectarea si darea in exploatare a retelei trece o perioada de timp mai mare de 3 zile si in cazul in care, dupa dezinfectare, apa transportata prin tronsonul respectiv nu indeplineste conditiile bcteriologice si biologice de calitate, dezinfectia se repeta.
17.În cazul conductelor realizate din materiale permeabile (beton armat, fonta ductila sau de otel protejate prin tencuire) operatiunile de proba si dezinfectie se pot face concomitent daca dispune Inginerul.
18.Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie a aductiunii inainte de dezinfectarea ei se efectueaza o incercare hidraulica generala pe intrega ei lungime, in conditii de functionare la parametrii proiectati.
20.REABILITAREA CONDUCTELOR
20.1.1. Reabilitarea conductelor prin alte metode decât înlocuirea ei.
1.Înlocuirea conductelor prin săpătură deschisă, are mai multe inconveniente:
(a)pe timpul executării lucrărilor, trebuie realizate provizorate pentru evacuarea apelor uzate de la imobilele existente sau alimentarea cu apa a acestora;
(b)colectoarele de canalizare fiind pozate la adâncimi relativ mari, săpătura deschisă impune sprijiniri deosebite şi implicit costuri mari;
(c)străzile fiind înguste, accesul autovehiculelor de intervenţie (salvare, pompieri, etc.) la imobilele din zonă, este practic imposibilă.
2.În condiţiile prezentate mai sus in unele zone se vor adopta soluţii de reabilitare a canalizării existente prin alte metode decât înlocuirea ei, si anume:
(a)Executia lucrarilor prin metoda "relining" cu conducte din tuburi din PAFSIN produse prin centrifugare
(b)Executia lucrarilor prin metoda "liner"
3.Aceste metode se vor adopta pe strazi inguste cu imobile vechi, a căror structură de rezistenţă este deteriorată.
20.1.2. Executia lucrarilor prin metoda "relining" cu conducte din tuburi din PAFSIN
1.Definitia tehnologiei de relining: reabilitarea conductelor vechi prin introducerea in interiorul acestora a unor conducte noi, cu caracteristici hidraulice mai bune.
2.Prezentul subcapitol cuprinde conditiile tehnice pentru executia lucrarilor folosind conducte de aductiune realizate GRP prin aplicarea procedeului de relining.
3.Tehnologia executarii retelelor comporta in principal urmatoarele faze si operatiuni:
Faza premergatoare
(a)Pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului) si amenajarea acceselor de-a lungul traseului pentru aprovizionarea si manipularea materialelor;
(b)Marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor in vederea executiei lucrarilor la cotele din proiect;
(c)Receptia, sortarea si transportul tevilor si a celorlalte materiale legate de executia conductei.
Faza de executie
(a)Saparea transeelor de lansare;
(b)Lansarea tuburilor sau tronsoanelor de conducta;
(c)Imbinarea tuburilor sau a tronsoanelor de conducta;
(d)Executarea masivelor de ancoraj;
(e)Umplerea golului dintre conducte;
(f)Montarea armaturilor, pieselor speciale si executia caminelor si a celorlalte lucrari de constructii.
Faza de probe si punere in functiune
(a)Probarea conductei pe tronsoane;
(b)Inlaturarea defectiunilor;
(c)Executarea umpluturilor si refacerea terenului (conform destinatiei sale initiale);
(d)Legarea tronsoanelor;
(e)Proba generala a conductei;
(f)Spalarea generala a conductei;
(g)Dezinfectarea instalatiilor, in cazul cand conducta transporta apa potabila;
(h)Punerea in functiune la presiunea de regim si verificarea capacitatii de transport;
(i)Receptia generala a conductei.
La fazele de executie de la pozitiile A) alin. 2, B) alin. 4, 5 si 7 si C) alin. 1, 3, 5 si 8 se vor incheia procese verbale de lucrari intre Antreprenor si Inginer, in care sa se consemneze modul cum s-au executat operatiile sau rezultatele probelor.
4.Înainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul va proceda la inspectia tuburilor existente, scopul acestei inspectii fiind de a identifica starea fizica a conductei existente, identificarea obstacolelor care ar putea ingreuna aplicarea procedeului de relining, deasemenea identificarea schimbarilor de directie si a racordurilor pe traseul conductei. Inspectia se poate face cu ajutorul camerei video pentru DN < 500 sau prin vizualizare directa pentru conducte cu DN > 600.
5.În urma inspectiei se vor marca toate datele obtinute, care se vor materializa intr-un releveu ce va contine distante, obstacole intalnite, schimbari de directie si racorduri.
6.De-a lungul axei conductei existente se vor bate tarusi din 50 in 50 m cu scopul materializarii punctelor prin care se vor face injectiile de beton care vor umple golul dintre conducta existenta si cea care va fi montata in interiorul ei.
7.Executia sapaturilor se va incepe numai dupa completa organizare a santierului si aprovizionarea cu material tubular, fitinguri si armaturi, astfel ca sapaturile sa ramana deschise pe o perioada cat mai scurta.
8.Dimensiunile minime ale gropilor de lansare sunt impuse de lungimea standard a tubului GRP. Latimea gropilor de lansare este data de diametrul exterior al tuburilor existente plus 50 cm de o parte si de alta, rezultand o latime nu mai mare de 2 m la cota radierului conductei existente. In cazul in care terenul este de natura necoeziva, latimea de 2 m la cota radierului se poate pastra, sapatura putindu-se face si in taluz natural.
9.Adancimea H a gropilor de lansare se va considera diferenta dintre cota terenului natural si cota radierului conductei existente.
10.Alegerea amplasarii gropilor de lansare depinde de mai multi factori. In principiu, groapa de lansare se amplaseaza in locurile unde conducta are schimbari de directie sau acolo unde obstacolele nu pot fi inlaturate decat prin sapatura deschisa.
11.În cazul in care traseul conductei existente este rectiliniu, se recomanda amplasarea gropilor de lansare la distante de 250-300 m. Aceasta distanta s-a ales avandu-se in vedere capacitatea de impingere a utilajelor din dotarea executantului. Tuburile GRP Dn 600 au o greutate de 40 kg/m ceea ce inseamna ca pentru a lansa un tronson de 300 m, considerand un coeficient de frecare metal/beton de 0,25 este necesara o forta de impingere de cel putin 3,0 to. (F > µxG; unde G = Lx45kg/ m si µ = 0,25). S-a considerat frecarea metal/beton deoarece fiecare tub care se lanseaza are prevazut un asa numit inel de glisare care are rolul de a usura alunecarea tuburilor, centreaza tuburile GRP in interiorul tuburilor existente si protejeaza in acelasi timp inelele de cuplare ale tuburilor (vezi etapa de lansare a tuburilor).
12.În urma operatiunii de excavatie a gropilor de lansare pe dimensiunile stabilite, se demonteaza 2 tuburi existente iar intre capetele tuburilor se va monta un jgheab executat din otel confectionat dintr-o calota inferioara a unui tub de otel. Acest jgheab are rolul de a reduce forta de frecare in momentul lansarii tuburilor GRP si permite lucrul intr-un mediu uscat.
13.Sapaturile mai adanci de 1 m vor fi in mod obligatoriu sprijinite. La executarea sapaturilor si sprijinirilor se va avea in vedere respectarea tuturor prescriptiilor de protectia muncii. De regula sapaturile in intravilan se vor executa manual.
14.Sapaturile pentru punctele de injectie se vor executa manual, dimensiunile sapaturii fiind de 1x1xHa, unde Ha reprezinta acoperirea peste conducta existenta. Punctele de injectie se amplaseaza la distante de 50 m, prin ele urmand a se face injectia cu beton pentru umplerea golului dintre conducte. Punctele de injectie se vor executa premergator lansarii conductelor GRP. Dupa executia gropilor pentru punctele de injectie se va penetra complet conducta existenta, deasupra golului rezultat se va monta un tub din PVC Dn 200 prin care ulterior se va introduce furtunul pompei de beton (vezi capitolul umplere).
20.1.3. Lansarea, imbinarea si impingerea conductelor din PAFSIN
1.Deoarece mufele de racord sunt gata montate la unul din capetele tubului GRP, pentru procedeul de montaj prin relining, cel mai convenabil este sa se aseze capatul drept in directia spre care se vor lansa tuburile, acest lucru permitand un control mai precis al realizarii imbinarilor.
2.Fiecare tub GRP este prevazut cu un inel de glisare furnizat de producatorul de tuburi. In plus, furnitura include un asa numit cap de inaintare confectionat din otel, care are o forma conica, rolul lui fiind de a permite dirijarea corespunzatoare a tuburilor si trecerea peste obstacolele si denivelarile mici ale conductei existente. Tuburile sunt depozitate langa transeea de lansare astfel ancat utilajul de ridicat si manipulat sa efectueze o singura operatie pentru a aseza tuburile in pozitia de lansare.
3.Primul tub lansat este tubul care are montat la capatul liber piesa denumita cap de inaintare si are deasemenea pozitionat langa inelul de cuplare, piesa denumita inel de glisare. Dupa asezarea primului tub in jgheabul descris la capitolul anteriotr, tubul se impinge în interiorul tuburilor existente cu ajutorul utilajului de impins, aproximativ 5,5 m, astfel incat inelul de cuplare a tubului GRP sa ramana 50 cm in afara.
4.În acest fel tubul nr. 1 este pozitionat pentru imbinare cu tubul nr. 2. Pentru realizarea imbinarii intre tuburile GRP, este necesar ca tubul nr. 1 sa fie fix pentru a nu se deplasa in timpul in care se efectueaza imbinarea. Fixarea tubului se face prin intermediul unor pene din lemn care se pozitioneaza intre tubul existent si tubul GRP, (3 pene din lemn, 2 pe generatoarele orizontale si 1 pe generatoarea superioara fiind suficiente pentru a fixa tubul). Se va actiona cu utilajul de impins asupra capatului tubului 2 cu forta necesara imbinarii, pana cand se va realiza imbinarea dintre cele 2 tuburi. Dupa ce se realizeaza imbinarea, se indeparteaza penele de fixare si se imping cele 2 tuburi, pastrandu-se o portiune de 50 cm neimpinsa din cel de-al doilea tub, pentru realizarea imbinarii cu urmatorul tub. Se repeta operatia de fixare, imbinare si impingere pana cand, dupa introducerea a zece tuburi, fixarea inaintea imbinarii nemaifiind necesara deoarece forta de frecare data de tuburile deja lansate este suficient de mare pentru a se realiza imbinarea fara fixare.
5.Capul de inaintare montat pe primul tub se va demonta in momentul in care primul tub ajunge in dreptul urmatoarei transei de lansare sau a unei gropi de control.
6.Dintr-o transee de lansare se pot lansa tuburi in ambele directii. Legatura intre capetele conductelor GRP se va face cu ajutorul unor tronsoane de tub GRP, legate prin intermediul unor cuplaje rapide, puse la dispozitie de furnizorul de tuburi.
7.Antreprenorul va alege un utilaj de impins care sa permita impingerea unui tronson de tuburi GRP pe o distanta de 300 m. Pentru un control mai precis al realizarii imbinarilor si a impingerii tuburilor GRP, se recomanda folosirea unui troliu actionat manual sau electric, cu capacitate mai mare de 3 to. Troliul va avea infasurat pe tambur doua cabluri din otel prevazute cu carlige de agatare la capete. Troliul va fi amplasat la capatul transeei de lansare pe un postament din beton. Printr-un sistem de scripeti, cele doua cabluri vor fi intinse de-a lungul tubului PAFSIN ce urmeaza a fi lansat, carligele de la capetele cablurilor fiind prinse de urechile de agatare ale unui profil U200 din otel care are prevazut in interiorul U-ului o rigla de lemn de esenta moale cu rolul de a actiona direct asupra inelului de cuplare al tubului GRP. Actionarea troliului conduce la infasurarea cablurilor pe tambur si implicit la impingerea tubului GRP in interiorul tuburilor existente.
8.Deoarece tuburile din GRP au diametru exterior constant, ele pot fi taiate in orice punct de-a lungul lor si se poate realiza o imbinare normala. Taierea trebuie sa se faca cu ajutorul unui taietor cu disc abraziv cu o viteza de 6000 rot/min.
9.Sanfrenarea capatului taiat al tubului se va efectua folosind aceeasi masina, tinuta intr-un anumit unghi.
10.Conductele din GRP contin nisip cuartos (silice). De aceea, este obligatoriu sa se ia masuri impotriva expunerii la praf a ochilor atunci cand se taie, se slefuieste sau se prelucreaza materialul.
11.În multe cazuri, proiectarea sistemelor de conducte permite ca piesele de imbinare sa fie amplasate cu suficienta exactitate fara a mai taia conductele. Acolo unde se cere o exactitate in pozitionare la un grad mai inalt, pot fi taiate pe loc cu usurinta bucati scurte de tuburi si montat un racord suplimentar.
12.Umplerea spatiului dintre conducta existenta si conducta GRP se realizeaza prin injectia cu un beton fluid care se va pompa intre conducte, incepand din groapa de lansare, urmand a se continua operatia din punctele de injectie descrise anterior.
20.1.4. Reabilitarea conductelor de canalizare prin metoda "Liner"
1.Premisele pentru efectuarea unei lucrari de reabilitare sunt curatirea si calibrarea eficienta.
2.Astfel curartirea mecanica se efectueaza prin intermediul echipamentelor mecanice care se folosesc la desprinderea si afanarea sedimentelor iar apoi pentru a evacua substantele solide. In functie de gradul de colmatare si de dimensiunea conductei sunt folosite freze hidromecanice, capete de aruncare cu lanţ şi duze rotative, precum şi trolii actionate cu motoare de diverse puteri. Acestea sunt introduse prin cămine şi trase prin instalaţia care urmează a fi reabilitată.
3.Dupa efectuarea operatiunilor de curatare se va repara betonul cu material pe bază laminată sau care se întăreşte pe bază hidraulică.
4.Reabilitarea rosturilor se face prin injectare cu presiune ridicată pentru a opri infiltrarea apei prin rosturi şi fisuri. Se foreaza găuri pentru introducerea diuzelor de injecţie în locurile ce urmează a fi reabilitate.
5.Un material de injecţie poliuretanic este apoi injectat prin aceste diuze la presiune ridicata (pana la 170 bari). Golurile existente sunt astfel astupate iar penetrarea apei este impiedicată. Odata ce această răşină s-a întărit, diuzele de injecţie sunt demontate şi gaurile forate sunt astupate folosind ciment cu priză rapidă.
6.Rezultatul este o îmbinare extrem de impermeabilă. Materialul elastic folosit preia eventualele mişcări din fisuri, este foarte stabil d.p.d.v. chimic şi ecologic.
7.Înaintea unei reabilitări trebuie inlaturate capetele racordurilor care penetrează peretele conductei sau orice alte obstacole, cum ar fi rădăcini sau incrustaţii. Aceste lucrări sunt realizate sub supravegere video cu ajutorul unor roboţi dirijaţi de la distanţă de pe un utilaj de comandă.
8.Prin ataşarea diverselor scule pe robot se poate efectua o gamă variată de lucrări de reparaţie.
9.Aceşti roboţi sunt deasemenea folosiţi pentru a redeschide racordurile şi branşamentele după o lucrare de reabilitare a conductelor cu tehnologia Liner. Poziţionarea exactă a acestor racorduri este stabilită prin măsurători exacte, înainte de lucrarea propriu-zisă de reabilitare, cu ajutorul unei camere TV.
10.O alternativa pentru căptusirea canalelor de mare dimensiune sunt profilele confectionate din diverse materiale,care sunt făcute la comandă pentru a corespunde secţiunii si mărimii nominale cerute de lucrare.
11.În procedeul de reabilitare, elementele de căptuşire, autoportante sau nu, sunt introduse prin căminele existente sau prin gropi de montaj executate pe conductele ce urmează a fi reabilitate. Apoi sunt montate manual şi/sau cu ajutorul echipamentelor sau dispozitivelor corespunzătoare pentru:
12.Cămăşuiri parţiale ale radierului sau ale bolţii, şi camaşuiri intregi cu şi fără umplerea luft-ului dintre peretele vechi şi nou.
13.Această tehnologie este folosită pentru toate tipurile de conducte cu dimensiuni cumprinse intre Dn 80-1200 mm. Cu aceasta tehnologie se pot reabilita şi reţelele de curburi şi coturi.
14.Un Liner căptuşit este îmbibat cu răşină şi cu ajutorul unei maşini speciale de reversiune este introdus sub presiune în conducta ce urmează a fi reabilitată.
15.În funcţie de domeniul de utilizare şi de profilul lucrării există diverse sisteme de Linere cu diferite straturi acoperitoare, diferite rigidităţi ale pereţilor şi diferite trepte de presiune.
16.Pentru canale acest procedeu de reversiune este efectuat prin căminele de vizitare existente,. Intărirea răşinei se face prin abur supraîncălzit. La folosirea răşinei epoxidice rezultă o îmbinare cu conducta originară. În acelaş timp răşina excedentară realizează o întărire a crăpăturilor şi rosturilor.
17.Racordurile sunt deschise cu ajutorul sistemelor robotice ghidate de la distanţă. Poziţionarea exactă este posibilă datorita unor măsurători precise făcute cu o cameră TV înainte de procesul de reabilitare.
18.Reabilitarea racordurilor prin metoda "capping system" - sistem pălărie - se realizează prin utilizarea unor elemente speciale sub forma unor pălării din poliester, care sunt îmbibate în răşina epoxidică. Sub supraveghere video, acestea sunt poziţionate în racorduri şi sunt presate pe peretele conductei de către un robot special.
19.Întărirea răşinei se produce cu ajutorul razelor UV sau prin căldură. Prin acest sistem se pot reabilita racorduri cu DN 100-250 mm în conducte de canalizare cu dimensiuni intre 200-500 mm.
20.1.5. Reabilitarea racordurilor
20.Racordurile sunt deschise cu ajutorul sistemelor robotice ghidate de la distanţă. Poziţionarea exactă este posibilă datorita unor măsurători precise făcute cu o cameră TV înainte de procesul de reabilitare.
21.Reabilitarea racordurilor prin metoda "capping system" - sistem pălărie - se realizează prin utilizarea unor elemente speciale sub forma unor pălării din poliester, care sunt îmbibate în răşina epoxidică. Sub supraveghere video, acestea sunt poziţionate în racorduri şi sunt presate pe peretele conductei de către un robot special.
22.Întărirea răşinei se produce cu ajutorul razelor UV sau prin căldură. Prin acest sistem se pot reabilita racorduri cu DN 100-250 mm în conducte de canalizare cu dimensiuni intre 200-500 mm.
21.REABILITAREA RETELELOR DE CANALIZARE
21.1.Izolarea debitelor de apa
1.debitele de apa vor fi gestionate, împărţite sau izolate din secţiunea ce se află în renovare.
2.Metodele de gestionare a debitelor de apa existente şi detalii asupra echipamentelor ce vor fi utilizate vor fi trimise Inginerului pentru aprobare înainte de începerea lucrărilor.
21.2.Sondaj pregătitor
1.Antreprenorul va efectua un releveu a canalizărilor ce urmează a fi renovate pentru a stabili poziţia, diametrul şi unghiul de racord pentru toate racordurile existente.
2.Înaintea comandării materialelor, Antreprenorul trebuie să confirme dimensiunile conductelor de canalizare.
3.Pentru toate reţelele existente, Antreprenorul va efectua un sondaj CCTV folosind o cameră color, de înaltă rezoluţie şi va furniza Inginerului o copie a înregistrării video şi a raportului.
4.Acolo unde se stabileşte cu Inginerul, găurile de probă vor fi săpate pentru stabilirea obstrucţiunilor şi localizarea şi adâncimea conductelor de apă, altor servicii de utilitate, drenurilor şi canalizărilor.
5.Antreprenorul va verifica fizic potrivirea punctelor de acces existente la canalizările ce trebuie renovate.
21.3.Pregătirea canalizărilor
1.Canalizările ce urmează a fi renovate vor fi pregătite pentru ca instalarea şi performanţa sistemului de renovare să nu fie afectată. Metoda de instalare nu va afecta stabilitatea canalizării existente.
2.Lucrările în cărămidă sau zidărie vor fi reparate înaintea altor reparaţii.
3.Întreaga suprafaţă a canalizării ce trebuie renovată va fi curăţată prin împroşcare cu un jet de apă la presiune scăzută sau prin altă metodă similară aprobată. Metoda va fi capabilă să desprindă mortarul deteriorat, crustele, murdăria, unsorile sau alte materii organice. Toate materialele desprinse trebuie îndepărtate din canalizare la cel mai jos punct ce trebuie renovat. Nu este permisă obstrucţionarea canalizării sau deplasarea impuritatilor în aval de punctul de renovarea canalizării în renovare.
4.Toate racordurile la canalizare canalizare vor fi tăiate la faţa interioara a canalizarii principale, iar toate reziduurile vor fi înlăturate.
21.4.Îmbinarea în general
1.Suprafeţele îmbinate şi componentele vor fi păstrate curate şi lipsite de orice material extern.
21.5.Conexiunile
1.Toateracordurile şi ramificaţiile vor fi reconectate.
2.Fiecare racord realizat va fi netezit la acelaşi nivel cu fata interioara a conductei principale.
3.Toate racordurile/conexiunile vor fi reconectate printr-o metodă aprobată de catre Inginer.
4.Antreprenorul va lua în considerare efectul renovarii canalizarii fata de zona înconjurătoare. Crearea de mirosuri, care poate provoca neplăceri, va fi limitată la un minim absolut.
5.Acolo unde racordurile laterale sunt considerate de către Antreprenor a fi abandonate, acesta se va asigura că racordul este abandonat şi poate fi abandonat.
21.6.Căminele
1.Antreprenorul se va asigura că racordarea in camin este bine executată si in conformitate cu proiectul aprobat.
2.Căminele din cărămidă vor fi reparate cu cărămizi de clasa B, îmbinate cu mortar Clasa M1.
21.7.Inspectarea după renovare
1.La finalizarea renovării, Antreprenorul va întreprinde un sondaj şi va trimite o înregistrare a acestui sondaj Inginerului.
2.Antreprenorul va prelua şi va oferi Inginerului probe de conducte pentru a verifica renovarea şi pentru a stabili grosimea. Monitorizarea renovării va fi folosită pentru a determina locaţia eşantioanelor.
3.Inspectarea după blindarea sistemelor nevizitabile
(a)Se va efectua încă un sondaj Televiziune Circuit Închis (CCV) la finalizarea lucrărilor de blindare, iar o copie va fi furnizată Inginerului;
(b)Înregistrările vor arăta o imagine iniţială pentru fiecare sector de conductă, numărul referinţei, direcţia sondajului, data, dimensiunile conductei, şi referinţe asupra gurilor de acces;
(c)Filmul va arăta apoi o înregistrare continuă de date arătate automat pe un monitor, continând următoarele informaţii:
(d)Actualizarea automată a poziţiei camerei pe linia canalului;
(e)Direcţia inspectării;
(f)Dimensiunile conductei;
(g)Referinţa conductei.
21.8.Proiectul căptuşirii (blindajului) şi execuţia
1.Căptusirea va fi proiectata şi realizata în conformitate cu instrucţiunile Antreprenorului sau conform procedurilor aprobate naţionale.
21.9.Repararea: canalizări cu acces al persoanelor
1.Porţiuni ale canalizărilor cu acces al persoanelor, socotite ca necesitînd reparaţii de către Inginer, vor fi reparate într-un astfel de mod şi pe o astfel de zonă şi moment, încat stabilitatea canalizării existente să nu fie pusă în pericol.
21.10.Şlefuirea căptuşelilor( blindajelor)
1.Blindajele vor fi slefuite folosind metode aprobate de către Inginer. Vor fi luate măsuri pentru a evita delaminarea sau crăparea. Marginile tăiate ale materialului de captusire vor fi izolate corespunzător.
21.11.Tratarea capetelor şi marginilor căptuselilor (blindajelor) din pe şi pp
1.Toate marginile şi capetele expuse ale captuselilor (blindajelor) din polietilenă sau polipropilenă vor fi ancorate mecanic folosind legături potrivite.
21.12.Blindaje reparate pe loc
1.Blindajele reparate pe loc vor fi de tip "reparate la căldură" cu tratarea accelerată prin folosirea căldurii sau luminii ultraviolete.
21.13.Căptuşeli (blindaje) grp/grc
1.Toate blindajele vor fi fabricate de către o companie experimentată aprobată de către Inginer.
2.Se va asigura accesul in orice moment la lucrări şi la toate înregistrările testelor relevante.
3.Se va pune la dispoziţie un certificat potrivit căruia blindajele furnizate sunt conforme cu cerinţele specificaţiilor, oferind detalii asupra rezultatelor testelor.
4.Elementele de blindare vor fi aşezate la linia şi nivelul necesar şi vor fi legate în minim 4 poziţii pentru a împiedica orice mişcare în timpul procesului de montare. Materialul de legare va fi aprobat de către Inginer. Orice elemente ce devin libere vor fi remontate sau legate conform cerinţelor Inginerului.
5.Elementele vor fi fabricate astfel încat orice deformare în timpul montării să nu depăşească 10 mm măsuraţi în orice plan transversal canalizării finalizate, în unghiuri drepte la linia longitudinală centrală a canalului.
6.Inelul va fi gros de minim 10 mm şi va fi cimentat la intervale de aproximativ 20 de metri, conform instructiunii Inginerului. Capătul secţiunii care va fi cimentată, va fi închis într-un mod aprobat.
7.Găurile vor fi astupate temporar la finalizarea cimentării şi vor fi reparate cu un material compatibil cu blindajul. Mortarul în exces va fi curăţat de pe faţa interioară a blindajului pe măsură ce lucrările se desfăşoară şi reziduurile vor fi îndepărtate.
8.Blindajele vor fi potrivite după caz pentru a fi la acelaşi nivel cu faţa interioară a caminelor de acces.
9.Toate îmbinările vor fi închise, cu un material aprobat de Inginer, înainte de cimentare.
10.Eficienţa operaţiunii de cimentare va fi verificata prin găurirea în locaţii aleatorii decise de către Inginer. Găurile vor avea 50 mm diametru şi se vor extinde în faţa interioară a structurii existente.
21.14.Instalarea şi performanţa căptuselilor (blindajelor) din răşină din poliester/epoxidică
1.Antreprenorul va slefui sau tăia manual sau prin telecomandă toate racordurile laterale în interval de 24 de ore de la finalizarea tratării blindajului. Antreprenorul va localiza toate racordurile prin efectuarea unei mici găuri, aproximativ 25 mm în diametru prin blindaj, înainte să încerce să taie diametru întreg al conductei. Antreprenorului nu i se va permite să taie de la început întreg diametrul conductei.
2.Antreprenorul va decide când să transporte căptuseala impregnata la şantier şi cînd să înceapă introducerea având în considerare condiţiile meteo.
3.Căptuseala (blindajul) va fi schimbat dinspre amonte spre aval în canalizarea pregătită folosind apă rece sau aer după cum o cere producătorul.
4.Antreprenorul va asigura că presiunea în blindaj depăşeşte atât presiunea datorată apei subterane cât şi orice presiune datorată scurgerilor laterale.
5.Antreprenorul va folosi presiune suficientă fara sa afecteze stabilitatea canalizarii sau a terenului.
21.15.Tencuirea şi cimentarea/reparaţii locale prin rostuire şi cimentare
1.Crustele vor fi inlaturate prin procedee mecanice, doar daca aceste lucrari nu pericliteaza structural reteaua de canalizare.
2.Toate racordurile laterale vor fi tăiate mecanic cu atenţie la nivelul peretelui intern al canalizării principale printr-un mijloc prin care să se evite ruperea sau deteriorarea racordului.
3.Acolo unde racordurile au fost incorect îmbinate cu canalul, lăsand goluri, îmbinarea va fi reparată conform indicatiilor Inginerului.
4.Toate suprafeţele, crăpăturile, ruperile etc, ce urmează a primi această tencuire vor fi curatate de materiale, grăsimi sau orice alte substanţe ce pot afecta proprietăţile de adeziune ale materialului de tencuială.
5.Reparaţiile conductei principale, reparaţiile racordurilor, înlocuirea cărămizilor etc, vor fi efectuate înainte de aplicarea încărcării prin tencuire.
6.Se va utiliza un utilaj de amestecare de mare viteză pentru amestecarea laptele de ciment, iar timpii de amestecare vor fi monitorizati.
7.Mortarul amestecat corespunzător va fi cernut pentru îndepărtarea bulgărilor nedoriţi şi va fi turnat într-un bazin de agitare.
8.Pompa ce va fi utilizată pentru livrarea laptelui de ciment va avea o capacitate minimă de a livra laptele de ciment la duză cu un debit de 0.5 l/sec la o presiune egală cu pierderea de presiune prin furtunul de livrare. Aparate de monitorizat presiunea vor fi montate la ieşirea pompei şi la duza de livrare.
9.Mortarul va fi injectat permanent în modelul stabilit în timpul operaţiunilor de nivelare pînă la refuz, iar volumul laptelui de ciment va fi monitorizat permanent.
10.Echipamentul de pompare, furtunul de livrare, bazinul de agitare şi echipamentul de amestecare vor fi curăţate după fiecare operaţiune de tencuire.
11.Echipamentul cu aer comprimat si cel de pompare apa, folosite pentru spalare in vederea eliminarii blocajelor din conducta vor fi păstrate pe şantier pe tot parcursul operaţiunilor de tencuire.
22.RENOVAREA REŢELELOR DE APĂ
22.1.Izolarea debitelor
1.Debitele vor fi corect distribuite sau izolate de zonele unde au loc lucrările
2.Metodele de împărţire cu debitele existente şi detaliile echipamentului ce va fi folosit, va fi supus Inginerului spre aprobare înainte de începerea lucrărilor.
22.2.Releveu preliminar
1.Antreprenorul va efectua un releveu al reţelei de apă ce va fi renovată determinând poziţia şi dimensiunea şi starea conductei.
2.Vanele şi hidranţii vor fi verificaţi să fie în totalitate accesibili şi operaţionali.
3.Înainte de a comanda orice material Antreprenorul va confirma dimensiunile reţelei de apă conform releveului.
4.Înaintea începerii lucrărilor se va examina traseul reţelei.
5.Antreprenorul va consulta toate Companiile de Utilitati relevante înainte de începerea oricăror săpături, şi pentru informarea sa să cunoască poziţia exactă a serviciilor existente, care pot afecta sau să fie afectate de construcţia lucrărilor.
6.Acolo unde Inginerul doreşte, se vor efectua sondaje in scopul determinerii pozitiei exacte a conductei si a celorlalte utilitati.
7.Antreprenorul va verifica în mod fizic locatia tuturor punctelor de acces la reţeaua de apă care va fi renovată, atât pentru siguranţa operaţiunilor de constructii cât şi folosirea în situaţii de urgenţă.
8.Antreprenorul va inspecta fiecare vana de închidere şi va curăţa, dacă este necesar, căminul vanei de închidere, înainte de operaţiunea de blindare, pentru a determina dacă vana este operaţionala.
9.Antreprenorul va repera şi informa Inginerul asupra oricărei vane de închidere găsita închisa.Astfel de vane nu vor fi deschise fără aprobarea prealabilă a Inginerului.
10.Antreprenorul va închide toate vanele de închidere pe lungimea reţelei înainte de începerea curăţirii, şi le va redeschide atunci când secţiunea de reţea este repusă în serviciu.
22.3.Pregătirea reţelelor de apă
1.Reţelele de apă ce urmează a fi renovate vor fi pregătite astfel încat instalarea şi performanţa sistemului de renovare să nu fie împiedicată. Metoda de instalare nu va afecta stabilitatea conductei existente.
2.Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ca reziduurile sa fie duse în aval în timpul pregătirii sau lucrărilor din conductele de apă.
3.Toate reziduurile înlăturate din conductele de apă sau cămine vor fi îndepărtate de la şantier de către Antreprenor.
4.Curăţarea conductei
(a)Metoda de curăţare folosită de Antreprenor va îndepărta toată rugina, depunerile, resturi libere sau deteriorate ale învelişurilor iniţiale şi alte materiale străine din interiorul conductei pentru a produce o suprafaţă neted finisată.
(b)Ambele capete ale sectorului de reţea vor fi tăiate pentru a izola reţeaua de sistemul de distribuţie înainte să înceapă curăţarea
(c)Curatarea prin frecare poate fi folosită numai cu acordul Inginerului. După curatare, conducta va fi stropita cu un jet de apă, folosind o sursă de apă cu presiune scăzută.
5.Dacă nu se cere contrariul, Antreprenorul va înlătura toate coturile, teurile, vanele şi alte garnituri şi le va înlocui cu unele noi.
22.4.Căptusirea (blindarea) cu răşină epoxidică
1.Folosirea căptuselilor (blindajelor) din răşină epoxidică va fi în conformitate cu normativele in vigoare.
22.5.Bransamentele
1.Bransamentele vor fi reconectate la retea, cu exceptia celor pe care Inginerul le desemneaza clar abandonate.
2.Fiecare bransament finalizat va fi adus la acelaşi nivel cu blindajul.
3.Capetele tăiate sau deconectate ale reţelelor de apă vor fi protejate permanent pentru a elimina riscul de apariţie a blocajelor ca o consecinţă a lucrărilor.
22.6.Inspectarea conductelor dupa reabilitare
1.Dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare la conducte, Antreprenorul va efectua un sondaj de verificare.
2.Antreprenorul va lua şi va oferi Inginerului eşantioane pentru a verifica calitatea căptusirii (blindării) şi pentru a verifica grosimea acesteia. Monitorizarea renovării va fi folosită pentru a determina locaţia probelor.
3.Sistemele Circuit TV Închis (CCTV)
(a)Antreprenorul va prevedea echipament suficient pentru a asigura că toate conductele sunt inspectate fără a provoca întârzieri ale operaţiunilor sale.
(b)Camera va fi de dimensiune potrivită pentru reţea;
(c)Sistemele Circuit TV Închis (CCTV) vor incorpora un contor la distanţă capabil să fie resetat la zero în momentul intrării în conductă;
(d)Toate lungimile conductelor vor fi înregistrate, iar inregistrarea video va fi etichetată clar cu data, ora şi locaţia înregistrării.
4.Eşantioane de conductă
(a)Eşantioanele de conductă vor fi tăiate pentru a asigura o porţiune de 500 mm de conductă dreaptă din locaţii determinate de către Inginer. Coronamentul acestei conducte va fi marcat clar înainte de prelevarea eşantionului de pe conductă;
(b)Detaliile eşantionului vor fi înregistrate;
(c)Eşantioanele vor fi împachetate, etichetate şi livrate către Inginer;
(d)Imediat după prelevarea esantionului de conducta, se va monta in locul acestuia o conducta noua dintr-un material specificat de catre Inginer.
22.7.Blindarea retelelor de apa
1.Blindarea retelelor de apa se poate realiza cu mortar din ciment de o anumita grosime conform datelor din tabelul de mai jos
2.Blindarea conductelor poate fi realizata numai dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:
(a)Temperatura aerului este peste 1oC;
(b)Toate materialele ce urmează a fi incorporate în mortar nu sunt afectate de inghet;
(c)Temperatura apei de amestecare este de cel puţin 3oC.
3.Pentru verificarea temperaturilor, Antreprenorul va pune la dispozitia Inginerului un termometru.
4.Dupa finalizarea blindarii pe un anumit sector al retelei de apa, Antreprenorul va inchide capetele retelei pe o durata minima de 12 ore, cu capace etanse special fabricate.
5.Orice interventie asupra conductei blindate se poate realiza numai dupa 12 ore de la finalizarea blindajului.
6.Orice defect de blindare aparut va fi rectificat conform instructiunilor Inginerului inainte de punerea in uz a conductei si pe cheltuiala Antreprenorului.
22.8.Introducerea in uz reţelelor de apă reabilitate
1.Introducerea retelelor de apa in uz se va realiza numai dupa testarea si dezinfectarea acestora in conformitate cu prevederile prezentului document.
23.REALIZAREA LUCRARILOR LA TUNELE ŞI CHESOANE
23.1.Tunele
1.Când se sapă tunelele şi chesoanele, Antreprenorul va asigura suficientă capacitate de excavare pentru a evita îndepărtarea materialul excavat între orele 19.00 si până la ora 07.00 al zilei următoare.
2.Antreprenorul va asigura că volumul de material excavat nu depăşeşte volumul net al excavatiilor.
3.Este responsabilitatea Antreprenorului de a efecua orice investigatii geotehnice suplimentare celor descrise in contract, inainte de efectuarea excavatiilor.
4.Săpăturile pentru tunele vor fi sprijinite corespunzător permanent..
23.2.Forajele/ Chesoanele
1.Antreprenorul va prevedea scări temporare pentru toate chesoanele cu podeste la intervale ce nu depăşesc 6 m. Se va asigura protecţie pentru ca scările, podestele, structurile de susţinere sa nu fie supuse riscului de avarie iar nici persoanele ce le folosesc să nu fie supuse riscului accidentare.
2.Acolo unde trebuie construite chesoanei prin subzidire şi blindate cu segmente, acestea vor fi cimentate cel puţin o dată pe schimb.
23.3.Deschiderile din chesoane şi tunele
1.Antreprenorul va pune la dispozitia Inginerului desene ce arată propunerile sale pentru formarea deschiderilor în chesoane şi tuneluri. Aceste desene vor include detalii pentru toate sprijinirile temporare.
2.Deschizăturile din chesoane şi tuneluri vor fi efectuate numai după ce segmentele au fost cimentate.
23.4.Chesonul segmentat şi căptusirile (blindajele) tunelului
1.Înainte ca fiecare inel al oricărui blindaj segmental să fie montat, orice material liber sau alte obstrucţii vor fi îndepărtate din orice suprafaţă excavată.
2.Segmentele vor fi montate şi asamblate inel cu inel, iar feţele îmbinărilor vor fi curate la montaj. Blindajul va fi construit cât mai repede după excavarea pamantului.
23.5.Segmentele din beton ale tunelului neambinate
1.Forma tunelurilor segmentale neprinse în şuruburi va fi menţinută în limitele toleranţei după montaj până când segmentele au fost stabilizate prin lapte de ciment sau prin alte mijloace.
2.Acolo unde sunt menţionate segmentele blocuri de fixare, marginea tunelului săpat va fi lubrifiată pentru a reduce frecarea.
3.Acolo unde segmentele de cheie sânt mai scurte decât alte segmente care cuprind inelul, buzunarele formate vor fi umplute cu beton.
23.6.Căptuşirile (blindările) segmentale din beton prinse în şuruburi
1.Îmbinările segmentale la blindările din beton ale chesoanelor şi tunelelor vor fi rectificate, iar şuruburile îmbinărilor longitudinale vor fi strânse înainte de strângerea finală a şuruburilor îmbinărilor circumferenţiale ce leagă inelul de inelul alăturat.
2.Fîşii de îmbinare din bitum vor fi prevăzute pentru îmbinările longitudinale.
3.Se vor introduce după cum se cere întărituri în îmbinările de la blindaje în momentul montării, pentru a păstra forma, linia şi nivelul corecte.
4.Două garnituri inelare vor fi înfiletate pe fiecare şurub, în momentul când secţiunea prinsă în şuruburi este montată. O garnitură va fi plasată sub şaibă la capătul bulonului iar cealaltă sub şaiba de la piuliţă.
5.Îmbinările dintre segmente vor fi etanşeizate cu un dispozitiv de etanşare cu dublu strat realizat cu garnituri cauciucate din neopren hidrofilic. Garniturile vor fi introduse în şanţuri prevăzute în toate cele 4 suprafeţe de închidere a fiecărui segment.
6.Antreprenorul va asigura că garniturile şi feţele îmbinărilor sînt păstrate curate pe perioada instalării şi că nici un material străin nu va rămâne fără zona îmbinată când suprafeţele sânt unite. Nici un material în afară de garnitura din neopren nu va fi încastrat fie în îmbinarea longitudinală, fie în cea circumferenţială pentru a corecta construcţia, aliniamentul sau pentru orice alt scop. Inelele prinse vor fi furnizate pentru a păstra aliniamentul corect prin rotirea inelului şi negocierea curbelor la razele necesare.
7.Garniturile din neopren vor fi unite cu adeziv de faţa şanţurilor în conformitate cu instrucţiunile şi recomandările Antreprenorului.
8.Blindajele cu garnituri vor fi construite prin învârtirea inelelor astfel încât îmbinările longitudinale să fie discontinue între inelele adiacente pentru ca îmbinările să se intersecteze la numai un teu.
9.Blindajele cu garnituri vor fi de asemenea dotate cu şanţuri de stemuire. Acţiunea la care vor fi folosite aceste facilităţi va fi stabilită de către Inginer în funcţie de condiţiile întâlnite în tunel.
10.Tehnicile de instalare a segmentelor vor fi astfel încât să asigure că garniturile se întalnesc şi sunt comprimate împreună pentru a furniza o îmbinare etanşă.
11.Blindajele segmentale din beton prinse în şuruburi pentru tunele şi chesoane vor fi construite neted şi vor fi dotate cu conexiuni încuiabile atât la îmbinările longitudinale cat şi la cele circumferenţiale.
23.7.Cimentarea segmentelor
1.Căptusirile (blindajele) chesoanelor şi tunelurilor vor fi cimentate prin forţarea laptelui de ciment prin găurile de cimentare din segmente, astfel încât toate golurile din jurul exteriorului segmentelor să fie astupate. Se va mentine o ventilaţie corespunzătoare pe tot parcursul executiei lucrarilor. Cimentarea va urma îndeaproape montarea inelelor şi va fi efectuată cel puţin o dată pe schimb.
2.Cepurile temporare din lemn dur vor fi introduse în găurile pentru cimentare după cimentare; acestea vor fi înlocuite cu cepuri permanente din material similar cu acela al segmentelor cimentate la terminarea lucrarilor.
3.Acolo unde cimentarea primară nu umple complet cavităţile, se va efectua cimentarea secundară.
4.Antreprenorul va asigura că presiunile de cimentare sânt proiectate astfel încât avariile să nu fie suportate de către alte utilitati.
23.8.Ştemuirea
1.Ştemuirea încheieturilor segmentelor în tuneluri şi chesoane va fi efectuată cat mai târziu posibil în cadrul programului de construcţie; şanţurile vor fi răzuite şi imediat curăţate înainte de ştemuire.
2.Ştemuirea încheieturilor circumferentiare şi longitudinale vor fi realizate pentru a forma o masă omogenă şi continuă, consolidată pentru a umple retragerea până la suprafaţa interioară a segmentului sau până la adâncimile descrise în contract.
3.Pentru lucrul cu aer comprimat, stemuirea va fi finalizată cît mai curând posibil pentru a împiedica pierderea de aer.
23.9.Rostuirea încheieturilor
1.Acolo unde încheieturile dintre segmente trebuie rostuite, ele vor fi răzuite, curăţate, umplute cu mortar necontractil şi rostuite la acelaşi nivel.
23.10.Căptuşeli (blindajele) secundare la segmente
1.Înainte de începerea construirii unui blindaj secundar intern la un tunel segmental, acesta va fi curăţat, stemuit şi verificat de etanşeitate.
2.Dacă nu se descrie în contract, grosimea minimă a blindajului peste nervurile segmentelor va fi stabilite anterior inceperii lucrarilor cu Inginerul.
23.11.Chesoanele şi tunelele trebuie să fie impermeabile
1.Chesoanele şi tunelele vor fi perfect impermeabile.
2.Garniturile etanse vor fi dintr-un cauciuc extrudat de o mărime corespunzătoare pentru a se potrivi pe segmentele de beton. Profilul şi mărimea garniturii cu utilizarea unui strat de întârziere vor fi la latitudinea Inginerului.
3.Garniturile elastomerice vor fi dintr-un compus pe bază de EPDM. Formula şi proprietăţile materialului propus vor fi trimise Inginerului pentru aprobare. Antreprenorul va demonstra, prin calcule, ca garnitura este capabilă să susţină tensiunile pe termen lung şi presiunile fără a afecta calitatea.
4.- Secţiunea transversală a garniturii va fi dimensionată pentru a se potrivi şanţului aşa cum se detaliază pe feţele de unire ale blindajelor tunelului segmental. Dimensiunile generale ale garniturii nu vor depăşi 29 mm lăţime şi 16,5 mm grosime. Toleranţele de fabricare vor fi de +1 mm pentru lăţime şi + 0,5 mm pentru grosime.
5.Garniturile vor fi fabricate din secţiuni solide extrudate nu celulare, cu spaţii corespunzătoare în cadrul secţiunii pentru a permite garniturii să fie comprimabilă în cadrul şanţului format în segmentele de beton. Garnitura va fi totuşi capabilă să se comprime şi mai mult cand suprafaţa ei superioară este la nivel cu vârful şanţului.
6.- Secţiunea extrudată va fi îmbinată pentru a forma o garnitură dreptunghiulară care se potriveşte perfect în segmentele de beton. Cotul îmbinării va fi mulat, iar piesele de colţ vor fi dintr-o secţiune diferită de porţiunile extrudate pentru a atinge caracteristicile de impermeabilitate descrise în specificaţii şi pentru a evita încărcarea excesivă pe colţurile segmentelor de beton.
7.Garniturile vor fi fabricate la locul de producţie al fiecărui segment. Dimensiunile interne şi toleranţele garniturilor vor fi evaluate din designul blindajului tunelului şi din garniturile prototip produse şi testate pentru a evalua caracteristicile de întindere.
8.Adezivul va fi cel recomandat de către producătorul garniturii.
9.Feţele garniturilor vor fi lubrifiate cu un produs recomandat de către producătorul garniturii înainte de montaj.
23.12.Controlul apei subterane
1.Metodele de lucru ale Antreprenorului şi sistemele vor fi proiectate pentru a controla apa subterană şi, unde este necesar, înlăturarea apei din tunel. Îndepărtarea apei subterane nu va provoca avarii lucrărilor şi nici proprietăţii terţilor.
23.13.Metoda de subtraversare prin împingerea tuburilor (pipe jacking)
1.Săpăturile pentru "pipe jacking" vor fi efectuate dintr-un scut echipat cu manete de ghidare pentru ajustarea aliniamentului. Panourile frontale vor fi disponibile pentru placarea săpăturii expuse.
2.Antreprenorul va limita încărcarea la "pipe jacking" aplicată conductei astfel încât să fie evitate avariile la conducte şi în acest sens, el va fi responsabil pentru a decide dacă este necesară o staţie intermediară de ridicare.
3.Sarcina "pipe jacking" va fi transferată la conducte printr-un inel de împingere, care va fi suficient de rigid pentru a asigura distribuţia uniformă a încărcăturii.
4.Tragerea sau deformarea unghiulară permise ale Antreprenorului de conducte nu vor fi depăşite la nici o imbinare individuală.
5.Antreprenorul va păstra înregistrări actualizate despre sarcinile "pipe jacking" şi măsurătorile de nivel. Se va realiza o relaţie grafică între forţa de "pipe jacking" şi distanţa pe care s-a deplasat pentru a se asigura că măsurile necesare sunt luate pentru a evita depăşirea forţelor de "pipe jacking" maxim permise.
6.Toate gropile (de lansare si intermediare) vor fi astupate la terminarea lucrarilor.
7.Dacă nu se specifică altfel in contract, materialul de întărire a îmbinărilor stabilit să distribuie sarcina "pipe jacking" uniform va fi introdus la, şi între, capetele conductei şi la orice instalatii intermediare de "pipe jacking".
8.Înainte de începerea lucrărilor la groapa de împingere, Antreprenorul va demonstra că proiectul va suporta forţa maximă de "pipe jacking" de care sunt capabile presele.
9.Înainte de începerea "pipe jacking", se vor asigura dovezi despre prezenţa conductelor necesare pentru finalizarea acţiunii ca sunt disponibile la şantier. Numărul estimat de staţii intermediare va fi stabilit în avans. Cel puţin un ansamblu intermediar de ridicare va fi disponibil la startul "pipe jacking" al unei conducte dacă nu se stabileşte altfel.
10.Conductele, inclusiv conductele de ghidare, care au fost împinse prin "pipe jacking" nu vor fi folosite in alt scop pentru lucrare.
11.La finalizarea introducerii, staţiile intermediare vor fi lăsate închise în întregime. Toate presele, proptelele, inelele de forţă şi întăritoarele vor fi îndepărtate, capetele conductelor vor fi curăţate, un nou inel de întărire va fi lipit feţei primitoare, iar încheietura va fi parţial închisă. Un sigiliu sub formă de O va fi apoi introdus în încheietura culisantă, iar aceasta va fi complet închisă. Ordinea închiderii staţiilor va fi cea inversă lucrărilor, de la scut înapoi.
12.Spaţiul inelar dintre părţile unui tunel săpat şi conductele "pipe jacking" va fi permanent umplut cu un lubrifiant aprobat la o presiune care va suporta săparea adiacentă. Înregistrările zilnice despre cantitatea de lubrifiant folosită pentru fiecare lungime de conductă împinsă şi punctul la care a fost injectat lubrifiantul vor fi trimise Inginerului.
13.Radierele gropilor de împingere vor fi betonate pentru a asigura o bază solida suficientă pentru a suporta toate forţele asociate cu echipamentul de "pipe jacking" a conductei. Pereţii de împingere vor fi corespunzători pentru instalarea conductei.
14.Excavarea pentru conductă trebuie să vină din interiorul marginii scutului de împingere pentru a asigura că presiunea este menţinută în faţa excavării. Volumul de material excavat trebuie măsurat permanent pe măsură ce lucrarile avanseaza.
(a)Garniturile pentru încheieturile preselor "pipe jacking" vor izola împotriva pătrunderii apei subterane.
(b)Materialele garniturilor vor fi rezistente la atacuri chimice şi degradare microbiologică. Detalii ale garniturilor vor fi trimise Inginerului spre aprobare;
(c)Detalii ale lubrifiantului vor fi trimise Inginerului spre aprobare.
15.Înainte de începerea operaţiunilor de "pipe jacking" a conductei, Antreprenorul va furniza Inginerului detalii despre:
(a)Materialului de întărire;
(b)Încărcarea proiectată la împingere pentru fiecare conductă şi încărcarea la împingere anticipata pe toata lungimea reţelei;
(c)Încărcarea anticipata la împingere asupra zidurilor.
23.14.Săparea de microtuneluri
1.Utilajul de săpare a microtunelului va fi ales avînd în vedere condiţiile solului, lungimea săpăturii şi alţi factori relevanţi.
23.15.Ventilarea tunelurilor şi chesoanelor
1.Antreprenorul va furniza suficientă ventilaţie pe toată lungimea tunelurilor şi chesoanelor pentru a asigura conditii sigure de lucru.
23.16.Lucrul cu aer comprimat
1.Toate lucrările cu aer comprimat vor fi realizate în conformitate cu regulamentele si normativele naţionale in vigoare.
2.Înainte de începerea lucrărilor cu aer comprimat, Antreprenorul va demonstra conformitatea legată de înştiinţări etc., aşa cum este cerută de reglementările naţionale.
3.Antreprenorul va trimite Inginerului toate detaliile asupra tipului, capacităţii şi aranjamentului utilajului de aer comprimat, despre echipamentul auxiliar şi despre facilităţile medicale pe care le propune.
4.Antreprenorul va testa toate staţiile de rezervă săptămânal prin utilizarea lor la a furniza aer pentru lucrări în condiţii normale de lucru.
5.După instalare, dar înainte ca lucrările cu aer comprimat să înceapă, utilajulde furnizare a aerului va fi testat in regim de functionare continuă timp de 24 de ore la presiune normală de operare.
23.17.Înregistrarea informaţiilor
1.Antreprenorul va păstra înregistrări ale liniilor, nivelelor şi diametrelor măsurate orizontal şi vertical al oricărui blindaj al tunelului şi va oferi copii ale acestor înregistrări zilnic către Inginer.
23.18.Toleranţe pentru chesoane şi tunele
1.Poziţia feţei interne a oricărui cheson sau tunel nu se va abate de la cele descrise în contract cu mai mult decât următoarele toleranţe:

Categorie de lucru

Dimensiune sau aliniere

Toleranţe permise

Pipe "jacking" conducte/ microtunele

Linie

Nivel

+/- 50 mm

+/- 35 mm

Chesoane şi camere

Vertical finisat

1 in 300

Diametru

1% but < +/- 50 mm

Tunele fără blindaj secundar

Linie

Nivel

+/- 35 mm

+/- 35 mm

Tunele cu blindaj secundar

Linie

Nivel

+/- 35 mm

+/- 35 mm

Segmente ale blindajelor pentru cheson, tunel şi canalizare

Protuberanţă maximă între marginile segmentelor alăturate

10 mm

2.Diferenţa dintre diametrele maxim şi minim măsurate în oricare inel segmental nu va depăşi 2 % din diametrul inelului.
3.Abaterile pentru conducte şi tunele vor fi permise numai în măsura în care nu genereaza pante inverse.
4.Blindajul primar al tunelelor care vor avea un blindaj secundar va avea o abatere maximă permisă de ± 40mm la linie şi nivel corecte şi de 12 mm la diametru.
5.Întărirea încheieturilor pentru a menţine dimensiunile şi aliniamentele tunelului şi chesonului vor fi păstrate la minim, şi în nici un caz nu vor crea un spaţiu mai mare de 10 mm.
6.Alăturat structurilor, toleranţele pentru linie şi nivel pentru ultima conductă vor fi reduse la ±10 mm.
23.19.Proceduri de săpare a tunelurilor şi siguranţă
1.În conformitate cu recomandările acceptate internaţional.
24.LUCRĂRI DE DRUMURI
1.Dacă nu se specifică altfel, toate lucrările de drumuri din această secţiune vor fi efectuate în conformitate cu normativele in vigoare.
24.1.Lucrările de terasament pentru drumuri
1.Atunci când densitatea terenului uscat la o adâncime de 0.3 m de la nivelul platformei este sub 90% din densitatea maximă a terenului uscat, determinată conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, terenul de fundare va fi refinisat şi compactat la 90% din densitatea maximă a terenului uscat.
2.Umplutura mai jos de 0.3 m adâncime sub nivelul de platforma va fi compactata la 90% din densitatea maximă a terenului uscat.
3.Umplutura ce se încadrează în 0.3 m adâncime sub nivelul de platforma va fi compactata la 95% din densitatea maximă a terenului uscat.
4.Atunci când se compactează secţiuni din subsol, se va acorda o atenţie specială condiţiei ca terenul de fundare natural sau umplutura să fie compactate cu o usoară pantă spre exterior pentru a se asigura o bună scurgere a apei de suprafaţă.
5.Materialul excavat pentru patul de suport al drumului care este adecvat pentru umplutură va fi utilizat în acest scop în măsura în care este posibil.
24.2.Finisarea şi protecţia terenului de fundare
1.În momentul în care terenul de fundare a fost compactat în gradul dorit, suprafaţa va prezenta un strat paralel cu suprafaţa finisata a carosabilului şi cu nivelele şi secţiunea transversală corecte.
2.Suprafaţa finisată a terenul de fundare va fi aprobată de către Inginer înainte de amplasarea materialului de egalizare.
3.Terenul de fundare, odată compactat, cu forma definitivă şi aprobat, va fi protejat şi menţinut bine drenat. Utilajele şi materialele nu vor fi depozitate sau stivuite pe strat.
4.Traficului Antreprenorului nu i se va permite să treacă peste terenul de fundare finalizat, decât dacă se aprobă de către Inginer. Antreprenorul va repara, pe cheltuiala sa, orice portiuni moi sau deteriorări ale terenului de fundare.
24.3.Formaţiunile de drumuri
1.Formaţiunea drumului va fi suprafaţa obţinută după finalizarea oricăror săpături.
2.Formaţiunile, imediat înainte să fie acoperite cu material de sub-bază sau cu material de bază pentru şosele, vor fi curate, lipsite de nămol sau mâl şi modelate şi compactate corespunzător pentru a forma o suprafaţa netedă şi uniformă.
3.Pregătirea şi tratarea suprafeţei tuturor formaţiunilor vor fi efectuate după restabilirea tuturor excavărilor pentru servicii.
4.Acolo unde material nepotrivit apare natural la nivelul formaţiunii, acesta va fi excavat după indicaţiile Inginerului şi vor fi îndepărtate de pe şantier. Golul rămas va fi umplut cu un material de granulare sub-bazic compactat, în straturi ce nu depăşesc 225 mm.
5.Fundaţia va fi compactată astfel încât densitatea uscată a celor 150 mm de deasupra pământului să nu fie mai mică de 95% din densitatea uscată maximă. Acolo unde subgraful este în pământ natural, compactarea se va efectua la sau în apropierea conţinutului natural de umiditate din pământ. Orice neregularităţi sau depresiuni care se formează în timpul compactării fundatiei vor fi corectate prin degajarea suprafeţei acestor locuri şi prin adăugarea, îndepărtarea sau înlocuirea materialului şi recompactarea astfel încât suprafaţa a fie netedă şi uniformă. Orice zonă de subgrad care va deveni nămoloasă, fărâmitată sau slăbită datorită condiţiilor meteo sau se va avaria în alt mod va fi corectată şi pregătită din nou de către contractant după cum se specifică mai sus.
24.4.Construcţia patului de fundare
1.În 48 de ore de la finalizarea formaţiunii drumului, materialul de granulare inferior va fi împrăştiat şi compactat la grosimea necesară. Sub-baza va fi protejată de deteriorare datorită pătrunderii apei, efectelor adverse ale vremii şi utilizării echipamentului Antreprenorului.
2.Baza va conţine unul din următoarele materiale:
(a)Piatra de fundare selectata
(b)Piatra sfărâmată
(c)Baza de balast stabilizat cu ciment.
3.Pietrişul selectat sau piatra sfărâmata vor avea o grosime de minim 150 mm sau cea impusă de condiţiile existente ale terenului. Materialul pentru baza va fi bine calibrat, în conformitate cu următoarele cerinţe:
4.Valoarea CBR după 24 ore de înmuiere nu va fi mai mică de 80%
5.Limita lichidului şi indicele de plasticitate nu vor depăşi 25% şi respectiv 8% Limitele de calibrare vor fi:

Marimea sitei

Procentajul de trecere a masei

75 mm

100

37.5 mm

85 - 100

20 mm

60 - 100

10 mm

40 - 75

5 mm

25 - 45

600 micron

8 - 22

75 micron

0 - 10

Marimea particulelor va fi determinata prin metoda spalarii si cernerii, conform prevederilor standardelor si normativelor nationale aplicabile, in vigoare.

6.Pietrişul selectat şi piatra sfărâmată vor fi compactate la 100% din densitatea maximă uscată.
7.Compactarea se va executa prin udare şi cu cilindrul compresor până când nu mai apar mişcări vizibile ale materialului de piatra compactata, iar pietrele din materialul de bază atunci când vor fi aruncate sub cilindru vor fi sfărâmate. Un strat de finisare de nisip va fi cilindrat pentru a umple golurile din suprafaţa. Pietrişul selectat stabilizat cu ciment va avea o grosime de minim 150 mm sau cea impusa de condiţiile existente ale terenului.
8.Pietrişul va fi conform cerinţelor specificate anterior şi va fi stabilizat cu ciment Portland în procent de 6 - 8%.
9.Pentru a se obţine un amestec uniform de materiale şi apă, pietrişul selectat stabilizat cu ciment va fi fabricat intr-un malaxor, transportat la amplasament şi compactat la 100% din densitatea maximă uscată.
10.Dacă condiţiile permit şi Inginerul aprobă, baza de pietriş selectat stabilizat cu ciment va fi fabricata pe şantier, cu ajutorul unor biele rotative şi cisterne de apă pentru a se obţine o baza bine amestecată.
11.Condiţiile de compactare vor rămâne neschimbate, de ex. 100% din densitatea maximă uscată. Materialul va fi dispus, împrăstiat egal şi compactat, împrăştierea efectuându-se în paralel cu dispunerea.
12.Materialul pentru baza drumului va fi împrăstiat de preferinta intr-un singur strat, utilizându-se o maşină de derulat sau un utilaj similar aprobat. Materialul va fi împrăstiat astfel încât după compactare grosimea totala să fie conforma cerinţelor.
13.Antreprenorul va organiza lucrarea astfel încât să fie evitate îmbinările longitudinale pe materialul întărit.
14.Dacă nu este posibil, atunci înainte de începerea lucrării pe o îmbinare longitudinală de material întărit, marginea compactata anterior, în cazul în care a fost expusă mai mult de o ora, va fi tăiată vertical pentru a se obţine o faţă echivalentă cu grosimea specificată a stratului de material corect compactat.
15.Compactarea bazei drumului la un minim de 100% din densitatea maximă uscată va fi finalizata de îndată ce este posibil după ce materialul a fost împrăstiat.
16.Echipamentul de compactare nu se va sprijini direct pe materialul întărit sau deja întărit dispus anterior, decât în măsura în care este necesar pentru a se obţine compactarea specificată a îmbinării.
17.Se va acorda o atenţie specială obţinerii compactării complete în vecinătatea îmbinărilor longitudinale şi transversale, iar Antreprenorul va folosi suplimentar compactoare mici speciale dacă este necesar sau se dispune de către Inginer. Materialul necompactat sau slab compactat din vecinătatea îmbinărilor de construcţie va fi îndepărtat şi înlocuit cu material proaspăt.
18.Suprafaţa fiecărui strat de material compactat, la finalizarea compactării, va fi bine închis, nu se va misca sub utilajul de compactare şi nu va prezenta planuri de compactare, creste, fisuri sau material necompactat.
19.Zonele necompactate, separate sau în orice alt mod defecte vor fi refăcute la grosimea stratului şi recompactare.
20.Dacă aceasta nu se poate realiza în 2 ore de amestecare, remedierea va cuprinde spargerea materialului pe întreaga grosime a stratului, îndepărtarea lui şi înlocuirea cu material proaspăt amestecat şi compactat conform Specificatiei. Imediat după finalizarea compactării, baza va fi maturata timp de cel puţin 7 zile, cu excepţia cazului când se dispune contrar de către Inginer.
21.Maturarea se va realiza fie prin acoperirea cu un înveliş de plastic impermeabil, asigurat împotriva vânturării de pe suprafaţa cu îmbinări suprapuse pe cel puţin 300 mm şi stabilizate astfel încât să se evite pierderea de umiditate sau în conformitate cu clauzele din Specificatie ce se refera la beton, sau prin pulverizare cu un compus de maturare aprobat. În ciuda celor menţionate anterior, Antreprenorul va construi baza drumului conform condiţiilor şi specificatiilor emise de Autoritatea sau Municipalitatea în cauza. Specificatia care a fost inclusa aici va fi aplicată numai în absenta unor condiţii speciale ale acestor autorităti
22.Compactarea va fi efectuată în conformitate cu următorul tabel:

Tipul utilajului de compactare

Categorie

Număr de treceri pentru straturi nu mai groase de

110 mm

150 mm

225 mm

Cilindru

compresor

neted

Lăţimea cilindrului masa per metru:

Peste 2700 kg până la 5400 kg

peste 5400 kg

 

16

8

 

Nepotrivit

16

 

Nepotrivit

Nepotrivit

Compresor cu roţi pneumatice

Masa pe roată:

Peste 4000 kg până la 6000 kg

Peste 6000 kg până la 8000 kg

Peste 8000 kg până la 12000 kg

Peste 12000 kg

 

12

12

10

8

 

Nepotrivit

Nepotrivit

16

12

 

Nepotrivit

Nepotrivit

Nepotrivit

Nepotrivit

Compresor cu vibraţii

Masa per metru lăţimea roţii vibratoare:

Peste 700 până la 1300 kg

Peste 1300 kg până la 1800 kg

Peste 1800 kg până la 2300 kg

Peste 2300 kg până la 2900 kg

Peste 2900 kg până la 3600 kg

Peste 3600 kg până la 4300 kg

Peste 4300 kg până la 5000 kg

Peste 5000 kg

 

16

6

4

3

3

2

2

2

 

Nepotrivit

16

6

5

5

4

4

3

 

Nepotrivit

Nepotrivit

10

9

8

7

6

5

Compresor cu plăcuţă vibratoare

Masa per unitate a plăcuţei de bază:

Peste 1400 kg/m2 până la 1800 kg/m2

Peste 1800 kg/m2 până la 2100 kg/m2

Peste 2100 kg/m2

 

8

5

3

 

Nepotrivit

8

6

 

Nepotrivit

Nepotrivit

10

Berbec

Masă:

100 kg - 500 kg

peste 500 kg

 

5

5

 

8

8

 

Nepotrivit

12

24.5.Amestec ud de macadam pentru constructie
1.Amestecul ud de macadam va fi împrăştiat uniform pe sub-bază şi compactat în straturi nu mai groase de 200 mm la umiditatea optimă a conţinutului de ± 0.5%.
2.Împrăstierea va fi realizată în acelaşi timp cu aşezarea. Compactarea va fi realizată cât de curând posibil după ce materialul a fost împrăştiat şi va fi realizată în conformitate cu tabelul din subcapitolul 22.4 paragraful 22
24.6.Beton simplu pentru constructie
1.Beton simplu pentru constructia de drumuri va fi de clasa C7.5, şi va fi împrăstiat uniform pe sub-bază, turnat şi compactat în straturi nu mai groase de 200 mm grosime.
2.Împrăstierea va fi realizată în acelaşi timp cu turnarea. Perioada maximă de timp dintre amestecarea materialelor şi compactarea finală a oricărui material va fi de 2 ore.
3.Acolo unde este cazul, rosturile în material întărit vor fi evitate. Acolo unde îmbinările nu pot fi evitate, materialul întărit va fi tăiat vertical pe întreaga adâncime a stratului înainte de a aşeza material adiacent suplimentar.
4.Betonul simplu va fi tratat pentru o perioadă de minim 7 zile. Nici un fel de trafic nu va fi permis pe această bază în această perioadă.
24.7.Aşternerea macadamului bitumat
1.Transportarea, turnarea si compactarea macadamului se vor face conform SR EN 508-2:2008987.
2.Când turnarea se face pe un capăt expus, conexiunea se va trata aplicând bitum conform SR EN 197-4/2004.
24.8.Pavajele asfaltice
24.8.1. Pavajele asfaltice de acoperire
1.Pavajele asfaltice de acoperire vor cuprinde:
(a)Stratul de beton asfaltic
(b)Stratul de legătură
(c)Stratul de uzură
2.Toate acestea reprezintă straturi de beton asfaltic, dar de o compoziţie diferită, în special în ceea ce priveşte compoziţia granulometrică a particulelor de pietriş. Stratul de beton asfaltic va fi cel mai gros şi cel de uzură cel mai subţire.
24.8.2. Betonul asfaltic amestecat la cald
1.Amestecul de bitum pentru straturile suprafeţei se va conforma cerinţelor amestecurilor produse local. Compoziţia amestecurilor se prezintă de regula astfel:
Umplutura de praf inert
(a)5 - 7 % bitum
(b)70 - 75 % material calcaros gri sau albastru
(c)23 - 25 % nisip
2.Amestecurile de bitum vor fi obţinute de la o staţie de amestec locală aprobată, în măsura în care este posibil.
3.Vor fi furnizate Inginerului numele şi adresele producătorilor locali. Nici un amestec bituminos nu va fi fabricat până când formula de fabricaţie nu a fost înaintată de Contractor şi aprobată de Inginer, în scris.
4.Formula va indica procentul exact de fragmente cernute şi procentul exact al asfaltului care va fi utilizat la amestec, inclusiv temperatura de amestec.
5.Formula de fabricaţie se va încadra în gama etalon specificată şi va fi valabilă până când va fi modificată în scris de Inginer.
24.8.3. Limitări determinate de condiţiile meteorologice.
1.Straturile de bitum vor fi construite numai atunci când baza este uscata şi vremea nu este ploioasa. Astfel de straturi nu vor fi dispuse atunci când temperatura este sub 10 °C şi în scădere, dar pot fi dispuse atunci când temperatura este de cel putin 8 °C şi în crestere, cu exceptia cazului în care se dispune altfel de către Inginer.
24.8.4. Pregătirea
1.Imediat înainte de aplicarea pavajului bituminos, suprafaţa stratului de dedesubt va fi curăţata cu atenţie de materii necompactate sau străine.
2.Stratul de dedesubt va fi acoperit cu un înveliş adeziv de asfalt lichid cu maturare rapidă. Stratul adeziv care va fi utilizat va fi supus aprobării Inginerului. Învelişul adeziv va fi aplicat cu suficient timp înainte de plasarea amestecului de beton asfaltic astfel încât să asigure o peliculă subţire adezivă de ciment bituminos care să ofere o bună legătură.
3.Învelişul adeziv va fi aplicat intr-un strat uniform cu ajutorul unui spray manual sub presiune, în cantităţi de cel puţin 0.2 litri pe metru pătrat şi nu mai mult 0.3 litri pe metru pătrat de suprafaţă, cu excepţia cazului în care se dispune contrar de către Inginer.
4.Jaloanele pentru controlul aliniamentului vor fi furnizate, montate şi întretinute de către Contractor, supuse verificării şi corectării Inginerului, cu scopul ca Lucrările să se conformeze traseelor indicate pe planuri.
5.Jaloanele vor fi montate în paralel cu axul central al zonei ce va fi pavată, decalate şi spaţiate după cum dispune Inginerul.
24.8.5. Transportul
1.Amestecurile bituminoase vor fi transportate de la staţia de amestec la utilajul de împrăstiere în camioane cu platforme netede şi curate care au fost unse cu cantitatea minimă de peliculă de ulei aprobat pentru a se preveni lipirea amestecului de platforma camionului. Încărcătura va fi acoperită cu prelate sau alt material adecvat pentru a o proteja de praf sau ploaie şi a împiedica pierderea de căldură.
2.Livrările vor fi astfel aranjate încât împrăstierea şi cilindrarea amestecurilor pregătite pentru o zi să poată fi finalizate în timpul zilei, cu excepţia cazului în care este asigurată o lumina artificială satisfăcătoare pentru Inginer.
3.Încărcăturile udate în mod excesiv de ploaie vor fi respinse. Nu va fi permisă remorcarea pe materialul proaspăt dispus.
24.8.6. Amplasarea
1.Pavajul asfaltic va fi construit conform grosimii existente înainte de îndepărtare şi excavare sau cea indicata pe planuri, având minimul specificat.
2.Temperatura fiecărui amestec la momentul plasării în utilajul de împrăştiere va fi cea indicată de Inginer, plus sau minus 10 °C.
3.Utilajul de împrăştiere va fi ajustat, iar viteza reglată, astfel încât suprafaţa stratului de asfalt să fie netedă şi cu o asemenea adâncime ca, atunci când este compactată, să se conformeze la secţiunea transversală indicată pe planuri.
4.Lungimea fiecărei benzi amplasate înainte de turnarea benzii adiacente va fi indicată de către Inginer.
5.Atunci când două utilaje de împrăştiere functionează decalat, benzile nu vor fi amplasate înaintea celei adiacente cu mai mult decât permite o îmbinare longitudinală la cald, satisfăcătoare între benzi.
6.În situaţia în care se realizează o îmbinare longitudinală, o fâsie de 150 mm, de-a lungul marginii lângă care se va amplasa materialul suplimentar, nu va fi cilindrată până când nu este amplasat materialul suplimentar, cu excepţia cazului când lucrarea va fi discontinuă.
7.După ce prima bandă a fost plasată şi cilindrată, va fi amplasată banda adiacentă în perioadă când fâsia de 150 mm necilindrată este fierbinte şi în stare de usoară compactare.
8.Cilindrarea benzii adiacente va începe de-a lungul îmbinării. Amplasarea amestecului va fi continuă pe cât posibil. În zonele unde nu este posibilă utilizarea utilajelor de împrăştiere, amestecul va fi împrăstiat manual şi îndreptat cu sisteme de raclaj. Încărcătura nu va fi amplasată mai rapid decât poate fi manevrată corespunzător de către muncitorii cu lopeţi şi sisteme de raclaj.
9.Suprafeţele de contact ale bordurilor pavajelor construite anterior, căminelor şi structurilor similare vor fi acoperite cu un înveliş adeziv înainte de amplasarea amestecului de bitum.
10.Compactarea amestecurilor va fi realizată cu cilindre cu trei roţi şi cilindre compresor în tandem.
11.Cilindrarea amestecului va începe de îndată ce amestecul poate suporta cilindrul fără o dislocare nedorită. Nu va fi permisă întârzierea cilindrării amestecurilor proaspăt împrăştiate.
12.Cilindrarea iniţială va fi executată cu cilindre compresor în tandem, urmată imediat de cea cu cilindre cu trei roti.
13.Cilindrarea va începe la extremitătile benzilor şi va continua către centrul pavajului, suprapunându-se pe fâsiile succesive cu cel puţin jumătate din lăţimea rotii din spate a cilindrului cu trei roti.
14.Pe curbele supraînălţate, cilindrarea va începe în partea joasa şi va înainta către cea înaltă.
15.Drumurile alternative ale cilindrului se vor efectua pe lungimi uşor diferite.
16.Testele de conformitate în ceea ce priveste netezimea vor fi efectuate imediat după compactarea iniţiala, iar deviatiile în exces de la toleranţele stipulate vor fi corectate prin degajarea suprafeţei fierbinti cu sisteme de raclaj şi îndepărtare sau adăugare de material, după cum se dispune, înainte de continuarea cilindrării. În general, cilindrarea se va executa astfel încât să rezulte o suprafaţa netedă şi va fi continuată până ce se va obţine o densitate de cel puţin 100%.
17.În timpul cilindrării, rotile cilindrului vor fi umezite astfel încât să se prevină lipirea amestecului de acestea, dar nu se va permite excesul de apă.
18.Antreprenorul va furniza cilindre adiţionale şi suficiente dacă se constată că nu se atinge densitatea pavajului. În zonele care nu sunt accesibile pentru cilindre, amestecul va fi compactat cu atenţie cu bătătoare manuale la cald, cu o greutate de cel puţin 10 Kg, cu o suprafaţă de batere de cel mult 300 cm2.
19.Nu va fi permisă repararea stratului superficial al unei zone cilindrate.
20.Orice amestec care este amestecat cu materii străine, sau în orice alt mod deficient, va fi îndepărtat şi înlocuit cu amestec proaspăt şi recompactat.
21.Nu se va permite staţionarea cilindrilor pe pavajul care nu a fost complet compactat.
22.Se vor lua măsurile de precauţie necesare pentru a se preveni scăparea de ulei, grăsime, petrol sau alte materii străine pe pavaj, indiferent ca cilindrul funcţionează sau stationează.
23.Antreprenorul va asigura forţa de muncă competentă care să fie capabilă să execute lucrările legate de corectarea iregularităţilor pavajului.
24.Suprafaţa finisată nu va varia cu mai mult de 3 mm atunci când este testată cu o margine dreaptă de 3.00 m dispusă în paralel cu linia centrală a pavajului.
25.După finalizarea cilindrării finale, se va verifica netezimea stratului şi se va corecta orice iregularitate care depăşeşte toleranţă sau care rezultă în reţinerea apei pe suprafaţa prin îndepărtarea zonei deficiente şi înlocuire cu pavaj nou, fără costuri suplimentare.
26.Pavajul de bitum finalizat va fi testat în privinţa grosimii după cum dispune Inginerul.
27.Acolo unde grosimea se dovedeste a fi cu mai mult de 5 mm mai mică decât cea stipulată, pavajul deficient va fi înlăturat şi înlocuit cu unul satisfăcător, fără costuri suplimentare.
28.Toate îmbinările vor prezenta aceeasi textura, densitate şi netezime ca şi celelalte zone ale stratului. Îmbinările între benzile noi şi cele vechi, sau între secţiuni, vor fi realizate astfel încât să asigure o legătură continuă între pavajul nou şi cel vechi.
29.Toate suprafeţele de contact bătătorite vor fi acoperite cu un înveliş adeziv subţire şi uniform înainte de plasarea amestecului proaspăt.
30.Atunci când marginile îmbinărilor sunt neregulate, în fagure, sau slab compactate, toate secţiunile nesatisfăcătoare ale îmbinării vor fi bătătorite astfel încât să expună o suprafaţa uniformă, verticala sau cu panta abrupta, pe întreaga grosime a stratului. Amestecul proaspăt va fi raschetat uniform la punctul de îmbinare, apoi va fi cilindrat. După cilindrarea finală nu va fi permisă circulatia niciunui vehicul pe pavaj pe o perioadă de cel puţin 24 ore.
24.8.7. Amplasarea bordurilor
1.Bordurile din beton prefabricate vor fi amplasate conform Standardelor relevante, aliniate şi la nivel, iar bordurile care se constată că deviază cu mai mult de 5 mm de la aliniament sau nivel, la oricare dintre capete, vor fi înălţate şi reamplasate.
2.Acolo unde este posibil, bordurile vor fi amplasate înainte de pavaj.
3.La refacere, de obicei se refolosesc bordurile iniţiale, cu excepţia cazului în care acestea sunt deteriorate.
4.Acestea vor fi curăţate cu grijă înainte de reamplasare şi vor fi potrivite la aliniamentul şi nivelul celor nederanjate.
5.Bordurile dispuse pe un pavaj stabilizat vor fi încastrate intr-un strat de 2:1 mortar nisip-ciment, cu o grosime de 150 mm şi căptusite cu beton, turnat peste şi în jurul panelor de fixare din oţel anterior inserate în pavajul crud şi modelate la secţiunea transversală dorită. Bordurile care sunt amplasate altfel decât pe pavajul de beton vor fi încastrate intr-un strat de 2:1 mortar nisip-ciment, cu o grosime de 150 mm, căptusite cu beton şi modelate la secţiunea transversală dorită.
6.Bordurile circulare turnate special vor fi introduse în curbe cu raza de 13 m sau mai puţin.
7.Bordurile vor fi îmbinate cu mortar de ciment, cu excepţia îmbinărilor de expansiune care sunt realizate cu material de etanşare premodelat, cu o grosime de 13 mm. Îmbinările de expansiune vor fi realizate prin fundaţia şi betonul de căptuseală.
24.8.8. Aleile
1.Platforma şi terenul de fundare al aleilor vor fi pregătite după cum se stipulează pentru drumuri, cu excepţia cilindrării de probă, care nu este necesară.
2.Dalele de pavaj vor fi din beton prefabricat nearmat cu o grosime minima de 50 mm şi având o culoare naturală, cu excepţia cazului în care se dispune altfel, şi se vor conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Marginile aleilor vor fi din beton prefabricat.
3.Acestea vor fi încastrate în fundaţie de beton şi modelate.
4.Nu este necesară o bază dedesubtul aleilor. Baza va fi cea specificată pentru drumuri, amplasată şi compactată la o grosime minimă de 75 mm, cu ajutorul unui cilindru cu o masă de cel puţin 2.5 tone sau un alt echipament aprobat care conferă o compactare echivalentă.
5.Atunci când se stipulează o suprafaţă finală flexibilă, stratul de bază va fi etanşat cu un înveliş de bitum diluat, pulverizat la 100 secunde de grad, la o rată de 1.4 litri/m2 şi va fi acoperit cu un strat de uzură cu textura medie, având o dimensiune nominală 6 mm şi o grosime de 25 mm, fabricat şi amplasat conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
6.Atunci când dalele de beton sunt specificate ca suprafaţa finală, acestea vor fi încastrate intr-un strat de nisip cu o grosime de 50 mm, amplasată pe stratul de bază. Imbinările vor fi realizate din mortar 3:1 nisip-ciment.
7.Aleile cu suprafaţa din dale de beton nu vor avea în mod normal margini de beton prefabricat.
24.8.9. Testarea
1.Antreprenorul va efectua teste la intervalele dispuse de către Inginer pentru a demonstra că materialele pentru sub-baza granulară şi baza drumului se conformează Specificatiei şi ca densităţile specificate pentru subsol, sub-baza şi baza drumului sunt atinse.
2.Antreprenorul va inspecta şi testa fiecare zonă a stratului pentru conformarea cu acurateţe la nivelul suprafeţei.
24.9.Subturnarea impermeabilă pentru şoseaua din beton
1.Substratul impermeabil va fi alcătuit din hârtie impermeabilă, sau strat impermeabil din plastic, aşezată ca membrană imediat sub beton. Suprapunerile nu vor fi mai mici de 300 mm şi se vor lua măsuri pentru a preveni băltirea pe membrană.
24.10.Armarea şoselelor din beton
1.Armarea din şoselele din beton va fi plasată astfel încât, după compactarea betonului, acoperirea sa de sub suprafaţa finisată a dalelor să fie de 60 mm (± 10 mm) şi să se termine la 125 mm (± 25 mm) de la marginile dalei şi de la toate îmbinările preformate din beton.
2.La îmbinările transversale dintre covoare de carcase din oţel, barele longitudinale se vor suprapune de cel puţin 35 de ori diametrul barei, cu condiţia ca o astfel de suprapunere să nu fie în nici un caz mai mică de 450 mm. Covoarele vor fi aşezate astfel încât să menţină aceeaşi spaţiere între barele longitudinale ca şi în corpul covorului.
3.Armătura va fi aşezată deasupra barelor pivot şi a barelor de legătură, indiferent de toleranţele asupra locaţiei.
24.11.Turnarea şoselelor din beton
1.Turnarea, compactarea şi finisarea betonului din şosele va fi efectuată într-un singur strat cat mai rapid posibil şi va fi aranjată astfel încât, în orice secţiune transversală, timpul de finalizare de la amestecul primei doze de beton până la finalizarea compactării acelei secţiuni să nu depăşească 2 ore.
2.Suprafeţele şoselelor vor avea o finisare prin cardă manuală, ce va fi măturată transversal pentru a produce un finisaj neted, cu finisaje executate cu mistria pe 100 mm în laterale şi la îmbinări.
3.Neregularităţile de la suprafaţă nu vor depăşi 3 mm când se verifică cu o margine dreaptă de 3 m.
4.Rosturile din şoseaua din beton vor avea o distanţare maximă de 6 m. Fiecare al treilea rost va fi un rost de dilataţie, celelalte fiind rosturi de contractare.
5.Santurile de pe suprafaţa betonului la rosturi vor avea feţe verticale şi paralele cu unghiuri rotunjite la o rază de 6 mm sau un şanfren lat de 6 mm, şi se vor încadra în toleranţa de ±5 mm de la o linie dreaptă de-a lungul lungimii rostului.
6.Marginile structurilor ce sunt alăturate drumurilor din beton vor avea o îmbinare separată pe întreaga adâncime a dalei, constând în 25 mm de chit de rost cu izolator fierbinte turnat de 25 mm adâncime.
24.12.Aşezarea bordurilor şi canalelor
1.Bordurile, marginile, canalele şi sectoarele dinţate vor fi aşezate şi fixate pe un strat de mortar clasa M1, fie pe şoseaua de beton, fie pe o fundaţie din beton gradul C20. Vor fi aşezate cap la cap dacă nu se specifică altfel în contract; acolo unde au fost aşezate pe şosele din beton, ele vor fi dotate cu rosturi ce coincid cu rosturile de mişcare ale şoselei, de lăţimea şi cu chit identic cu cel folosit în rosturile din şosele. Toate bordurile vor fi fixate cu beton gradul C20.
2.Alinierea bordurilor şi canalelor nu se vor abate de la cea descrisă în contract cu mai mult de 10 mm, fără nici o neregularitate pe feţele vizibile.
24.13.Fundaţiile pentru trotuare
1.Fundaţiile pentru trotuar vor consta în material de granulare sub-bazic împrăştiat uniform şi compactat în straturi de nu mai mult de 100 mm grosime.
2.Compactarea la niveluri corecte se va efectua folosind un cilindru cu vibraţii ce are o încărcătură statică de cel puţin 1000 kg/m lăţimea cilindrului.
24.14.Aşezarea dalelor din beton pentru pavare
1.Dalele din beton prefabricat vor fi aşezate pentru a cădea pe materialul din sub-bază, unite la încheieturi în unghiuri drepte şi fixate cu mortar fără neregularităţi la suprafeţele de deasupra.
2.Dalele trebuie tăiate pentru a păsui în jurul ramelor de turnare şi, în lucrările circulare unde raza este de 12 m sau mai mică, vor fi tăiate radial la ambele margini în liniile cerute.
24.15.Aşezarea blocurilor de pavaj
1.Se pavează cu blocuri din beton prefabricat.
24.16.Toleranţe pentru suprafeţele şoselelor finisate
1.Suprafeţele finisate la fiecare etapă a construcţiei drumului nu vor varia de la nivelele descrise în contract cu mai mult decât următoarele abateri permise:

Suprafaţă

Abaterea permisă (mm)

Formaţiune şi sub-bază

+10,-30

Bază

± 15

Suprafaţa de uzură sau suprafaţa dalei

± 6

2.Combinarea toleranţelor permise în nivelele unor drumuri pavate diferite nu va avea ca rezultat o reducere a grosimii pavajului, excluzând sub-baza, cu mai mult de 15 mm de la cea specificată, iar neregularitatea maximă permisă a suprafeţei de uzură sub o margine dreaptă de 3 m va fi de 3 mm.
24.17.Fixarea rigolelor
1.Rigolele vor fi aşezate şi înconjurate cu beton de clasa C20.
2.Cadrele vor fi încastrate în mortar pe două asize de cărămidărie sau dale de acoperire a rigolei din beton prefabricat.
24.18.Trotuarele din beton
1.Unde sunt construite trotuare din beton monolit, suprafaţa finală va avea un finisaj brut, cu un spaţiu neted de 60 mm realizat cu mistria la margine. Betonul va fi de Grad C30.
2.Suprafaţa tuturor treptelor sau scărilor şi trotuarului exterior din beton va avea un finisaj nelucios.
24.19.Traversări de drum si cai ferate
1.Această lucrare va fi efectuata conform cu cerinţele stabilite de către autorităţile feroviare şi trebuie să se depună o metodă de lucru detaliată pentru acordul autorităţilor relevante.
2.Traversările de cale ferată trebuie să fie proiectate de o companie specializată de proiectare aprobată de autorităţile feroviare.
3.Traversările de cale ferată trebuie să fie executate de un contractor specializat aprobat de autorităţile feroviare.
4.Se va obtine avizul autorităţilor feroviare pentru orice excavaţii adânci lângă liniile ferate existente care ar putea afecta stabilitatea căii ferate.
5.Acolo unde conducta este localizata sub drumuri, proiectul va fi întocmit luând in considerare încărcările statice si dinamice din trafic.
6.Daca se va folosi tehnologia "fără săpături", adică prin folosirea de tunele sau împingerea de ţevi, se va depune o metodă de lucru detaliată autorităţilor relevante pentru acordul lor.
7.Etanşeitatea conductei de descărcare va fi testată înainte de lucrările de umplere.
25.ÎMPREJMUIRI ŞI SISTEMATIZAREA LUCRĂRILOR
25.1.Documente înaintate
1.Înainte de începerea lucrărilor de sistematizare, Antreprenorul va înainta spre aprobare Inginerului propunerile sale detaliate pentru sistematizare, inclusiv speciile de iarbă, copaci şi arbuşti propuse.
25.2.Materiale
25.2.1. Stratul de sol vegetal
1.Stratul de sol vegetal existent, defrişat şi depozitat în grămezi lângă Lucrări poate fi refolosit, cu condiţia să nu fi fost contaminat şi să nu conţină pietriş şi reziduuri.
2.Atunci când solul vegetal de pe şantier este insuficient, va fi importat humus dintr-o sursă aprobată.
3.Probe de sol vor fi înaintate Inginerului şi aprobate de către acesta înainte să înceapă lucrările de peisagistică.
25.2.2. Iarba
1.Tipul de iarbă va fi propus de Antreprenor şi aprobate de Inginer.
25.2.3. Copaci şi arbuşti
1.Copacii şi arbuştii vor fi din speciile propuse de către Contractor şi aprobate de Inginer şi vor fi de cea mai buna calitate şi sanatosi, conform SR 8571 - 97.
2.Aceştia vor fi cu tulpina tânără sau, în cazul arbuştilor, pot fi puieţi sau butaşi. Toţi trebuie să fie suficient de maturi pentru a supravieţui transplantării din seră. Rădăcinile plantelor vor fi păstrate intacte în solul în care au fost crescute şi pot fi livrate în containere.
25.2.4. Pietrişul
1.Pietrişul ce va fi utilizat pe şantier pentru amenajarea peisagistică se va conforma la prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare şi va avea dimensiunea nominală de 28 mm.
25.3.Montarea gardurilor şi porţilor
1.Gardul va fi construit pe locaţia indicata în planuri şi aprobata de Inginer.
2.În zonele unde pământul nu a fost sistematizat în timpul operaţiunilor de terasament, gardul va urma în general linia existenta a terenului.
3.Neregularităţile minore vor fi înlăturate sau umplute de fiecare parte a gardului.
25.4.Amenajarea peisagistică
25.4.1. Tăierea pomilor
1.Pomii şi arbuştii existenţi vor fi tăiaţi, atunci când se dispune de către Inginersau este indicat în planuri, iar cioturile şi rădăcinile vor fi defrişate. Aceste plante vor fi fie incendiate “în situ", fie îndepărtate de pe şantier.
25.4.2. Inspecţia pomilor păstraţi
1.Toţi pomii şi arbuştii care vor fi păstraţi vor fi inspectaţi de către Inginerşi Contractor împreună, la începerea Contractului şi se va conveni asupra unei liste de copaci ce vor fi păstraţi. Copacii care se constată că sunt bolnavi, morţi, pe moarte sau nesiguri vor fi tăiaţi şi rădăcinile vor fi scoase, cu aprobarea prealabilă a Inginerului.
25.4.3. Protejarea copacilor păstraţi
1.Toţi pomii şi arbuştii existenţi care vor fi păstraţi vor fi protejaţi adecvat de către Contractor, pe perioadă de execuţie a Contractului, de operaţiunile care se efectuează şi de animale.
2.Copacii mici şi arbuştii vor fi împrejmuiţi cu gard temporar adecvat pentru a proteja tulpinile şi frunzele.
3.Copacii mari cu trunchi rotund şi ramuri joase vor fi protejaţi cu gard temporar sau bariere pentru a evita deteriorările provocate de utilaje şi echipamente.
4.Materialele de construcţie nu vor fi depozitate în apropierea sau între ramurile copacilor sau arbuştilor. Vor fi păstrate cotele existente ale terenului.
25.4.4. Întreţinerea copacilor păstraţi
1.Copacii şi arbuştii păstraţi vor fi întreţinuţi pe perioadă de execuţie a Contractului şi curăţaţi la finalizarea acestuia, ţinându-se cont de perioada anului potrivită pentru realizarea acestei operaţiuni. Întreţinerea va include îndepărtarea cioturilor, ramurilor sau frunzelor uscate, etanşarea cavitarilor şi irigarea copacilor, după cum se specifică, pentru a se asigura sănătatea perpetuă a plantaţiilor existente. În cazul în care copacii şi arbuştii păstraţi sunt deterioraţi sau au murit ca urmare a operaţiunilor de construcţie, vor fi înlocuiţi de către Contractor cu un copac sau arbust matur de acelaşi tip.
25.4.5. Pregătirea terenului
1.Atunci când se specifică astfel, amenajarea peisagistică a şantierului va fi realizată de către Contractor după ce acesta a finalizat toate celelalte lucrări de terasament în afară de înlocuirea solului cu vegetaţie.
2.Zona care va fi amenajată va fi adusă la nivelul terenului, mai puţin adâncimea necesară pentru solul cu vegetaţie sau altă suprafaţă şi tot materialul în surplus va fi evacuat de pe şantier.
3.Toate zonele de pe şantier care vor fi finisate cu pietriş vor fi excavate la o adâncime de 150 mm sub cota finală a terenului.
4.După ce excavaţia este finalizată, zona va fi umpluta până la nivelul final al terenului cu pietriş compactat.
5.Toate zonele de pe şantier care vor fi finisate cu nisip vor fi excavate până la o adâncime de 400 mm sub cota finală a terenului.
6.După ce excavaţia este finalizată, zona va fi umplută până la nivelul final al terenului cu nisip dezodorizat, uşor compactat. În cadrul acestei umpluturi, Antreprenorul isi va lua o rezervă pentru orice consolidare şi contracţie care ar putea apărea ulterior.
25.4.6. Cultivarea terenului
1.Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul va excava până la o adâncime de 250 mm sub nivelul existent al terenului în toate zonele care trebuie recondiţionate pentru a se îndepărta stratul de sol vegetal.
2.Acest strat de sol vegetal va fi păstrat pentru refolosire.
3.După ce construcţia este finalizată, zonele relevante vor fi umplute şi restabilite, până la un nivel de 250 mm sub nivelul final al terenului, cu un material aprobat uşor compactat. În cadrul acestei umpluturi, Antreprenorul isi va lua o rezervă pentru orice consolidare şi contracţie care ar putea apărea ulterior.
4.Antreprenorul va recultiva apoi cei 250 mm de strat de sol vegetal gros. Orice deficienţă a solului vegetal va fi remediată cu sol vegetal importat. Înainte de înlocuirea zonelor cu sol vegetal de pe şantier care sunt pregătite pentru iarbă, plantele şi rădăcinile vor fi smulse cu atenţie prin greblare adâncă şi transversală până la o adâncime de 450 mm. Stratul vegetal păstrat poate fi folosit ca umplutură până la nivelul final al terenului, cu obţinerea în prealabil a aprobării Inginerului.
5.Va fi folosit un strat vegetal importat dacă stratul vegetal existent este insuficient sau inadecvat. În situaţia în care se vor planta copaci sau arbuşti noi sau de înlocuire de către Contractor în locaţiile indicate în planuri sau convenite cu Inginerul, vor fi excavate găuri de 1000 mm adâncime sub nivelul final al terenului şi 1000 mm2 suprafaşa, în fiecare caz.
6.Acestea vor fi umplute cu nisip dezodorizat cu un strat vegetal de 250 mm deasupra. Umplutura de nisip va fi amestecată cu 10 kg de îngrăşământ înainte de amplasare.
25.4.7. Perioada pentru plantare
1.În programarea lucrărilor de plantare, Antreprenorul va ţine seama de perioadele acceptate pentru plantare. În cazul în care finalizarea lucrărilor va avea loc intr-un moment în care nu este recomandabilă executarea lucrărilor de amenajare peisagistică, atunci Antreprenorul poate solicită Inginerului permisiunea să amâne plantarea până la o perioadă favorabilă a anului.
2.Dacă această întârziere rezultă în faptul că plantarea va fi realizată după data finalizării Lucrărilor, atunci Antreprenorul va da asigurări satisfăcătoare că va executa amenajarea peisagistică rămasă de realizat în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor.
3.Dezalcalinizarea imediat înainte de plantare şi la indicaţia Inginerului, Antreprenorul va iriga zonele ce vor fi plantate pentru a îndepărta urmele de sare rămase. Apa de irigaţii va fi aplicată în mod uniform pe teren timp de 7 zile consecutive, intr-o cantitate de cel puţin de 15 litri/m2 pe zi.
25.4.8. Plantarea ierbii
1.Zonele care vor fi plantate cu iarba vor fi introduse la o adâncime de 50-100 mm, la distanţe de 150 mm în orice direcţie. Fiecare gaură va fi umplută cu iarbă sau cu rizomi de rogoz şi înveliş de sol, cu condiţia ca numai 40 mm din frunzişul superior să rămână deasupra nivelului solului.
2.Diferitele specii de iarbă şi rogoz vor fi plantate în zonele indicate în planuri. După plantare, zonele vor fi compactate şi călcate.
25.4.9. Irigarea
1.După plantarea speciilor de copaci şi arbuşti indigeni, aceştia vor fi irigaţi de două ori şi după aceea numai când este necesar.
2.Speciile care nu sunt indigene vor fi irigate regulat până la Finalizarea Lucrărilor. Zonele plantate cu iarba vor fi irigate imediat după plantare şi apoi regulat până la predare. Irigarea ierbii se va face de preferinţa cu sistem de aspersoare, pe timp de noapte. Dacă irigarea se va face în timpul zilei, zona va fi inundată. Irigarea se va face în toate cazurile prin aspersiune.
25.4.10. Întreţinerea
1.Plantele şi iarba nou plantate vor fi întreţinute cel puţin 12 luni după plantare. Întreţinerea se va realiza sub forma irigării, repichetarii, curăţării crengilor, plivirii, lucrării solului, etc pentru a se asigura o creştere suficientă a plantelor până la Finalizarea Lucrărilor.
2.Odată ce iarba plantată a fost stabilizată, aceasta va fi tăiată pentru a se asigura o creştere uniformă.
3.Marginile zonelor plantate cu iarbă vor fi bătătorite, după cum este necesar.
4.Zonele cu plante şi iarbă nou plantate vor fi protejate pentru a se preveni deteriorarea lor provocată de muncitori, utilajele şi echipamentele de construcţie, animale, prin utilizarea unui gard temporar.
25.4.11. Înlocuirea
1.Copacii, arbuştii şi zonele cu iarbă care nu prezintă o creştere satisfăcătoare sau se ofilesc şi mor vor fi înlocuite de către Contractor.
2.Responsabilitatea pentru irigarea şi întreţinerea acestor plante de înlocuire va rămâne a Antreprenorului până la momentul în care acestea prezintă o creştere satisfăcătoare.
25.4.12. Testarea solului
1.În cazul în care Inginerul solicită aceasta, Antreprenorul va face aranjamentele necesare ca eşantioane din solul vegetal existent şi/sau din cel importat şi din nisipul dezodorizat să fie testate de către un laborator independent pentru a se evalua nivelele de salinitate.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 410 bis din data de 20 iunie 2012

Documente corelate

Acte numărul de obiecte din listă: (5)
Modificat de numărul de obiecte din listă: (1)
Influenţat de numărul de obiecte din listă: (4)