Termenul acordat prin notificarea de punere în întârziere este un "termen de graţie", nu o modificare a termenului contractual

RAMONA CÎRLIG*

* e-mail: ramona.elisabeta@gmail.com

Avocat - Baroul Bucureşti

În privinţa modului în care a fost valorificat dreptul la rezilierea unilaterală de către Angajator, Tribunalul reţine că prin Adresa nr. [...], Angajatorul, constatând pe baza raportărilor lunare încetarea activităţilor contractuale, a pus acestuia în vedere obligaţia finalizării lucrărilor până la data de 31 decembrie 2017 [...]. Nu pot fi primite susţinerile pârâtei-reclamante, în sensul că indicarea termenului de 31 decembrie 2017 a reprezentat o confirmare a modificării termenului contractual de finalizare a lucrărilor. O astfel de modificare, cum de altfel a arătat şi reclamanta-pârâtă, nu putea fi convenită decât prin încheierea unui act adiţional la Contract. Termenul de 31 decembrie 2017 a reprezentat un termen de graţie pentru executarea lucrărilor de către Contractor, acesta...